煤矿采购材料合同模板

煤矿采购材料合同模板合同编号：[具体编号]

煤矿采购材料合同模板

合同双方：

卖方：

名称：[卖方全称]

地址：[卖方地址]

联系方式：[卖方联系电话]

法人代表：[法人姓名]

营业执照号：[营业执照号码]

买方：

名称：[买方全称]

地址：[买方地址]

联系方式：[买方联系电话]

法人代表：[法人姓名]

营业执照号：[营业执照号码]

鉴于卖方具备向买方供应所需材料的资质和能力，买方需要向卖方采购相关材料，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的

1.1本合同标的为买方所需材料的采购，具体品种、数量、规格、质量等详见附件一。

第二条合同价格

2.1双方确认，本合同材料采购价格为人民币[价格]元整（大写：[价格]元整），具体价格构成详见附件二。

2.2双方同意，合同价格包括但不限于材料成本、运输费用、税费、利润等。

第三条交付及验收

3.1卖方应按照买方指定的交货地点和时间交付合同材料，具体交付计划详见附件三。

3.2买方应对合同材料进行验收，并在验收合格后进行支付。验收标准和方法详见附件四。

第四条支付方式

4.1买方在验收合格后[时间]内，按照本合同约定的价格向卖方支付合同款项。

4.2支付方式为：[支付方式，如银行转账、现金等]。

第五条质量保证

5.1卖方保证合同材料符合我国相关法律法规、行业标准和买方的要求。

5.2卖方应对合同材料的质量负责，自交付之日起[时间]内，如出现质量问题，卖方应无条件更换或退款。

第六条违约责任

6.1如卖方未按照约定时间、数量、质量交付合同材料，应承担买方因此产生的全部损失。

6.2如买方未按照约定时间支付合同款项，应承担卖方因此产生的滞纳金等费用。

第七条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[时间]年。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件一：材料品种、数量、规格、质量等详细信息

附件二：价格构成明细

附件三：交付计划

附件四：验收标准和方法

第一篇范文：合同编号：[具体编号]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[具体编号]

煤矿采购材料合同模板

合同双方：

卖方：

名称：[卖方全称]

地址：[卖方地址]

联系方式：[卖方联系电话]

法人代表：[法人姓名]

营业执照号：[营业执照号码]

买方：

名称：[买方全称]

地址：[买方地址]

联系方式：[买方联系电话]

法人代表：[法人姓名]

营业执照号：[营业执照号码]

第三方物流公司：

名称：[第三方物流公司全称]

地址：[第三方物流公司地址]

联系方式：[第三方物流公司联系电话]

法人代表：[法人姓名]

营业执照号：[营业执照号码]

鉴于卖方具备向买方供应所需材料的资质和能力，买方需要向卖方采购相关材料，同时委托第三方物流公司负责运输，为了明确双方及第三方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的

1.1本合同标的为买方所需材料的采购及运输，具体品种、数量、规格、质量等详见附件一。

第二条合同价格

2.1双方确认，本合同材料采购价格为人民币[价格]元整（大写：[价格]元整），具体价格构成详见附件二。

2.2双方同意，合同价格包括但不限于材料成本、运输费用、税费、利润等。

第三条交付及验收

3.1卖方应按照买方指定的交货地点和时间交付合同材料，具体交付计划详见附件三。

3.2买方应对合同材料进行验收，并在验收合格后进行支付。验收标准和方法详见附件四。

3.3第三方物流公司应按照卖方和买方的要求，保证合同材料在规定时间内安全、准时送达指定地点。

第四条支付方式

4.1买方在验收合格后[时间]内，按照本合同约定的价格向卖方支付合同款项。

4.2支付方式为：[支付方式，如银行转账、现金等]。

第五条质量保证

5.1卖方保证合同材料符合我国相关法律法规、行业标准和买方的要求。

5.2卖方应对合同材料的质量负责，自交付之日起[时间]内，如出现质量问题，卖方应无条件更换或退款。

第六条第三方物流公司的责任与义务

6.1第三方物流公司应保证合同材料在运输过程中的安全，防止材料丢失、损坏或延误。

6.2第三方物流公司应按照约定的时间、路线将合同材料运输至买方指定地点。

6.3第三方物流公司应对由于其原因导致的合同材料损失或延误承担责任。

第七条违约责任

7.1如卖方未按照约定时间、数量、质量交付合同材料，应承担买方因此产生的全部损失。

7.2如买方未按照约定时间支付合同款项，应承担卖方因此产生的滞纳金等费用。

7.3如第三方物流公司未按照约定时间、路线将合同材料运输至买方指定地点，应承担买方因此产生的全部损失。

第八条甲方权益保障

8.1甲方对合同材料的质量有异议时，有权要求卖方进行更换或退款。

8.2甲方对第三方物流公司的服务有异议时，有权要求第三方物流公司进行赔偿。

8.3甲方有权根据合同履行情况，对卖方和第三方物流公司进行评价和监督。

第九条乙方及第三方限制条款

9.1卖方和第三方物流公司应遵守我国相关法律法规，不得从事违法经营活动。

9.2卖方和第三方物流公司应对合同材料的质量和运输安全负责，不得损害甲方利益。

9.3卖方和第三方物流公司应按照约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。

第十条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定

11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[时间]年。

11.2本合同一式三份，甲方、乙方和第三方各执一份，具有同等法律效力。

11.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件一：材料品种、数量、规格、质量等详细信息

附件二：价格构成明细

附件三：交付计划

附件四：验收标准和方法

第三方介入的意义和目的：

第三方物流公司的介入，旨在为甲方提供更加专业、安全、高效的运输服务，确保合同材料能够在规定时间内送达指定地点，保障甲方的利益。同时，第三方物流公司作为独立的主体，可以对卖方进行监督，确保卖方按照约定履行合同义务。

甲方为主导的目的和意义：

本合同以甲方为主导，强调甲方的权益保障，旨在确保甲方在合同履行过程中能够获得优质的服务和保障。通过明确甲方的权利条款以及多种利益条款，本合同有助于维护甲方的利益，提高合同履行效率。同时，通过增加乙方的违约及限制条款，本合同有助于加强对乙方和第三方物流公司的约束，确保合同的顺利履行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[具体编号]

建筑工程施工分包合同模板

合同双方：

总包方：

名称：[总包方全称]

地址：[总包方地址]

联系方式：[总包方联系电话]

法人代表：[法人姓名]

营业执照号：[营业执照号码]

分包方：

名称：[分包方全称]

地址：[分包方地址]

联系方式：[分包方联系电话]

法人代表：[法人姓名]

营业执照号：[营业执照号码]

第三方专业咨询公司：

名称：[第三方专业咨询公司全称]

地址：[第三方专业咨询公司地址]

联系方式：[第三方专业咨询公司联系电话]

法人代表：[法人姓名]

营业执照号：[营业执照号码]

鉴于总包方具备进行建筑工程施工的资质和能力，分包方具备完成特定施工任务的专业技能，同时聘请第三方专业咨询公司提供技术指导和监督，为了明确双方及第三方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的

1.1本合同标的为分包方按照总包方的要求完成特定施工任务，具体工程内容、工程量、质量标准等详见附件一。

第二条合同价格

2.1双方确认，本合同工程总价为人民币[价格]元整（大写：[价格]元整），具体价格构成详见附件二。

2.2双方同意，合同价格包括但不限于施工成本、材料费用、人工费用、税费、利润等。

第三条施工及验收

3.1分包方应按照总包方提供的施工图纸、施工方案和质量标准进行施工，具体施工计划详见附件三。

3.2总包方应对分包方的施工过程进行监督，并在工程验收合格后进行支付。验收标准和方法详见附件四。

3.3第三方专业咨询公司应按照总包方和分包方的要求，提供技术指导和监督，确保工程质量。

第四条支付方式

4.1总包方在验收合格后[时间]内，按照本合同约定的价格向分包方支付工程款项。

4.2支付方式为：[支付方式，如银行转账、现金等]。

第五条质量保证

5.1分包方保证工程质量符合我国相关法律法规、行业标准和总包方的要求。

5.2分包方应对工程的质量和安全负责，自工程交付之日起[时间]内，如出现质量问题，分包方应无条件进行修复或赔偿。

第六条第三方专业咨询公司的责任与义务

6.1第三方专业咨询公司应根据施工图纸、施工方案和质量标准，对分包方的施工过程进行技术指导和监督。

6.2第三方专业咨询公司应定期向总包方和分包方提供工程进度报告和技术建议。

6.3第三方专业咨询公司应对由于其原因导致的工程损失或质量问题承担责任。

第七条乙方权益保障

7.1分包方对工程质量有异议时，有权要求总包方进行重新验收。

7.2分包方对第三方专业咨询公司的服务有异议时，有权要求第三方专业咨询公司进行改进。

7.3分包方有权根据合同履行情况，对总包方和第三方专业咨询公司进行评价和监督。

第八条甲方违约及限制条款

8.1总包方未按照约定时间、数量支付工程款项，应承担分包方因此产生的损失。

8.2总包方未按照约定提供施工图纸、施工方案和质量标准，应承担分包方因此产生的额外费用。

8.3总包方不得擅自变更合同内容，如需要变更，应与分包方协商一致，并提前通知第三方专业咨询公司。

第九条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[时间]年。

10.2本合同一式三份，总包方、分包方和第三方专业咨询公司各执一份，具有同等法律效力。

10.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件一：工程内容、工程量、质量标准等详细信息

附件二：价格构成明细

附件三：施工计划

附件四：验收标准和方法

第三方介入的意义和目的：

第三方专业咨询公司的介入，旨在为总包方和分包方提供专业的技术指导和监督，确保工程质量和安全，同时为分包方提供技术支持，提高施工效率。通过第三方专业咨询公司的监督和指导，可以降低工程风险，提升工程品质。

乙方为主导的目的和意义：

本合同以分包方为主导，强调分包方的权益保障，旨在确保分包方在合同履行过程中能够获得应有的权益和保障。通