二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附参考答案（达标题）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(500题)1、建设单位拟修建一条轻轨线路，部分路段临近居民住宅区，为了尽量减少环境噪声的污染，应当采取的措施是()。A.建设单位提交的环境影响报告书中，应当有项目所在地单位和居民的意见B.轻轨项目投入试运营后，建设单位根据噪声检测结果决定是否修建声屏障C.声屏障由建设单位组织设计、施工、监理单位验收后即可以投入使用口.在轻轨项目运营中，声屏障拆除的，必须在施工前15日内报环境保护主管部门备案【答案】：A2、取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记8.注册C.备案D.所在单位考核合格【答案】：B3、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权转让给丙。关于各方权利的说法，正确的是()。A.甲的地役权因办理登记而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.甲的地役权对丙具有约束力D.土地所有权人设立地役权不必经乙同意【答案】：C4、某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重，有权作出行政罚款的主管部门是（ ）。A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.生态环境主管部门D.规划行政主管部门【答案】：C5、某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（）。A.甲、乙应承担连带赔偿责任B.甲与乙属于联合体投标C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任【答案】：A6、根据《建设工程质量管理条例》，不属于监理工作主要的依据是（）A.法律、法规8.有关技术标准C.设计文件D.建设工程监理合同【答案】：D7、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件C.设定与合同履行有关的资格条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】：B8、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】：C9、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，以下错误的是（）。A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。.全部使用国有资金投资的建筑工程，应当采用工程量清单计价D.非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价【答案】：A10、（2015年真题）关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【答案】：A11、下列选项中，可以申请行政复议的情形有（）。A.对行政机关作出的没收违法所得的行政处罚决定不服的B.对行政机关作出的处分决定不服C.认为某市人大作出的规定不合理的D.认为工程所在地建设行政管理部门关于竣工验收资料备案的规定不合法的【答案】：A12、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作【答案】：D13、经批准需要使用国有建设用地的建设项目，申请建设用地须经（）批准。A.县级以上土地行政主管部门B.当地人民政府C.土地行政主管部门的同级人民政府D.土地行政主管部门的上级土地管理部门【答案】：A14、赵某跟随包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，此案原则上应由（）管辖。A.中级人民法院B.赵某住所地人民法院C.周某户籍所在地人民法院D.周某经常居住地人民法院【答案】：D15、（2018年真题）关于代理的说法，正确的是（）。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理【答案】：C16、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。人.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】：D17、根据《注册建造师管理规定》的规定，申请人有下列情形的，不予注册（）。A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年的B.3年前被吊销注册证书的C.在申请注册之日前4年担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的D.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的【答案】：D18、招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A.2％B.5％C.10％D.20％【答案】：C19、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括（）。A.编制基坑支护专项施工方案B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准D.依法实施拆除工程备案【答案】：C20、暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行绿化，铺装或者遮盖。1个月3个月2个月6个月【答案】：B21、宪法是由（）依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。A.国务院B.全国人民代表大会常务委员会C.省级人民政府D.全国人民代表大会【答案】：D22、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】：A23、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位【答案】：A24、建设单位甲将工程发包给施工总承包企业乙，施工总承包乙将部分的专业工程给了包工头李某。李某带领施工队完成了该工程，并且验收合格。可是乙却突然翻脸不支付约定的工程款。随后李某对建设单位甲提起上诉，要求其支付工程款。但是乙发现甲支付给李某的款项超过了约定的工程款，从而损害了自己的利益。在这个案件中，乙的角色是（）。A.共同诉讼人8.原告C.被告D.第三人【答案】：D25、某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【答案】：A26、在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是（）。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】：D27、在承揽合同中，除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是（）。A.留置权B.抵押权C.所有权D.处分权【答案】：A28、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】：B29、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿的行为D.行政行为具有不可裁量性【答案】：D30、关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费8.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保0.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费口.可以只为本单位危险作业岗位人员投保【答案】：A31、2010年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。A.2010年3月1日B.2010年4月1日C.2010年5月1日D.2010年8月1日【答案】：C32、根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法。正确的是（）A.禁止在施工现场动用明火B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方室C.施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区【答案】：B33、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿，下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则甲可对不属于自己责任的那部分赔偿向乙追偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%【答案】：B34、（2014年真题）某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后，依法判其作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向（）申请行政复议。A.市环保局B.省建设厅C.市人民政府D.省人民政府【答案】：C35、关于知识产权的说法，正确的是（）。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.知识产权只保护财产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果权【答案】：A36、（2016年真题）根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。A.书证只能提交原件B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证【答案】：D37、甲公司投资的某公建项目招标，乙公司以8200万工程报价中标，甲、乙双方按中标价签订了合同并按规定备了案。开工前，甲要求乙降低合同价，乙无奈同意，二者订立了协议，工程价款改为7600万，工程完工后，乙要求按合同进行结算，甲坚持按协议结算。正确的处理是（）。A.合同无效，协议也无效，按无效合同处理B.合同有效，协议有效，但应以协议为结算依据C.合同有效，协议无效，以合同为结算依据D.合同无效，协议有效，以协议为结算依据【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B【答案】：C38、采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应承担的法律责任是（）。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.由原发证机关收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款【答案】：B39、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标D.进行评标【答案】：D40、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，若工程项目实行总承包，则总承包企业应当与分包企业为明确双方的安全生产责任，签订（）。A.分包合同B.安全生产协议C.安全生产责任书D.安全生产合同41、下列关于土地承包经营权的期限的说法，正确的是（）。A.耕地的承包期为50年B.草地的承包期为50年至70年C.林地的承包期为30年至70年D.承包期限届满，由土地承包经营权人不得再承包【答案】：C42、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（ ）。A.代理人超越代理权订立的合同B.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同C.因重大误解而订立的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】：C43、下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）。A.主体、客体均变更B.主体、内容均变更C.客体、内容均变更D.形式、主体均变更【答案】：C44、（2019年真题）关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.善意相对人对合同有追认权B.权利人有撤销的权利C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请【答案】：C45、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。A.两个证件的申请主体相同B.两个证件的申请条件均需要人员考核合格C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可【答案】：D46、下列选项中，属于转包工程的是（）。A.分包工程将其承包的建设工程再分包B.总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成【答案】：D47、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A.安装单位质检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收【答案】：A48、下列关于节假日加班工资的说法，正确的是（）。A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150%的加班费B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200%的加班费C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的250%加班费D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬【答案】：B49、《建设工程质量管理条例》规定，关于建设工程在超过合理使用年限后的说法，正确的是（）。A.建设工程超过合理使用年限后，应当报废或拆除B.应当委托原勘察、设计单位鉴定C.不经鉴定、加固等而违法继续使用，产生后果由产权所有人负责D.应当委托原勘察、设计单位制定加固措施【答案】：C50、 （2015年真题）甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（）。A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司给定的权利自合同公正后获得口.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【答案】：A51、行政法规的制定主体是（）。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.最高人民法院【答案】：C52、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中，正确的是（）。A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉B.投标人对招标过程和评标结果有异议的，应依法先向招标人提出C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动【答案】：B53、关于刑事责任的说法，错误的是（）。4拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种【答案】：B54、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】：B55、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册【答案】：B56、建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.30B.90C.120D.150【答案】：B57、（2019年真题）关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.善意相对人对合同有追认权B.权利人有撤销的权利C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认【答案】：D58、某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，但该施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。A.乙应当将收到的货款还给甲B.甲可以向乙主张返还货款C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业D.该施工企业可以向乙主张返还货款【答案】：D59、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A.国家秘密B.个人隐私C.商业秘密D.政府信息【答案】：A60、下列建设项目中，可以不招标的是（）。A.个人捐的教育项目中合同估算价为180万元的监理合同B.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为180万元的材料采购合同C.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同D.上市公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同【答案】：B61、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业转租塔吊后，应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任【答案】：D62、（2019年真题）因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由（）承担。A.建设单位B.设计单位C.总承包单位D.分包单位【答案】：A63、根据《绿色施工导则》，关于临时用地保护的说法，正确的是（ ）。A.工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌B.优化基坑施工方案，保持对土地的扰动C.红线外临时占地不得占用农田和耕地D.施工周期无论长短，均按临时绿化处理【答案】：A64、注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是（）。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】：C65、（2017年真题）关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在某一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任【答案】：C66、不属于法律法规规定的部分公民放假及纪念日的是（）。A.儿童节B.妇女节C.青年节D.中国共产党建党节【答案】：D67、建筑施工企业的特种作业人员不包括（）。A.架子工B.钢筋工C.起重信号工D.起重机械司机【答案】：B68、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期8.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】：B69、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】：D70、建设用地使用权自（）时设立。A.占用B.登记C.申请D.使用【答案】：B71、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的【答案】：D72、（2021年真题第2批）关于工程质量检测的说法，正确的是（ ）。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.D检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：A73、下列评标活动说法，正确的是（）。A.评标委员会在评标过程发现招标文件规定的评标标准和方法不合理，进行适当调整B.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会书面通知其作出说明C.乙企业因为工程量漏项，主动书面提出了对投标文件的补充，评标委员会予以接受D.评标委员会确定3名中标候选人，由招标人进行排序【答案】：B74、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。A.合同无效，不应支付工程价款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，但不应支付工程价款【答案】：B75、根据《招标投标法》的规定，招标方式分为（）A.公开招标和邀请招标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标口.公开招标、邀请招标和议标76、建设单位因为施工单位违约，暂停了工程的施工，对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过（）的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】：B77、（2019年真题）甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】：A78、关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是（ ）。4注册不受年龄的限制8.可以申请在两个单位注册C.收到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册【答案】：D79、（2017年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。关于该合同的说法，正确的是（）。A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔B.甲应当对乙承担违约责任C.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产D.租赁期满，乙取得该设备的所有权【答案】：A80、下列不属于法人应当具备的条件有（）。A.依法成立8.有自己的名称、组织机构。.有委托代理人口.有法定代表人【答案】：C81、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】：B82、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。下列（）抵押合同自登记之日起生效。A.土地所有权B.生产设备C.机器D.建设用地使用权【答案】：D【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A83、（2019年真题）根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是（ ）。A.罚金B.没收财产C.驱除出境D.拘役【答案】：D84、当事人订立合同时特别约定，禁止债权人将权利转让给第三人。但是，合同履行过程中，债权人将权利转让给了他人，这种行为将（）。A.无效8.可撤销C.构成违约D.效力待定【答案】：C85、（2020年12月真题）关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是（）。A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案86、下列选项中，投标行为有效的是（）。A.黑龙江的甲施工单位参与向重庆市乙公司的投标项目的投标B.招标项目所在公司下属子公司参与投标。.单位负责人为同一人，参加同一标段投标D.投标人不再具备招标文件规定的资格条件【答案】：A87、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。A.渎职罪B.重大劳动安全事故罪C.重大责任事故罪D.工程重大安全事故罪【答案】：B88、某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（ ）。A.3月1日B.3月20日C.3月10日D.3月30日【答案】：B89、关于委托代理的说法，正确的是（）。A.委托代理授权应当采用书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任【答案】：C90、建筑施工总承包特级资质，应至少配备（）名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3【答案】：B91、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）。A.施工企业应同意建设单位自行采购B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D.施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】：D92、国务院、中央军事委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向（）书面提出进行审查的要求。A.最高人民法院B.全国人大常委会C.最高人民检察院D.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会【答案】：B93、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档【答案】：D94、下面关于建设用地使用权，表述错误的是（）。A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式D.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记【答案】：B95、关于行政诉讼主要特征的表述中，正确的是（）。A.行政诉讼可以解决行政机关与行政机关之间的纠纷B.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能C.行政诉讼既审查行政行为的合法性，也审查其适当性D.对行政诉讼不服的，当事人可以依法提起行政复议【答案】：B96、大中型建设工程项目立项批准后,建设单位应按照（）顺序办理相应手续。A.工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证B.报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同。.申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记D.报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证【答案】：D97、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（）。A.生产企业资质证明B.生产企业营业执照C.生产许可证D.第三方检测合格证明【答案】：C98、张某在甲施工单位公司连续工作满八年；刘某与乙监理公司已经连续订立二次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作两年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了十二年，但期间曾离开过公司，则应签订无固定期限合同的是（ ）。A.张某B.刘某C.王某D.赵某【答案】：B99、根据《绿色施工导则》使用效率的说法，正确的是（）。A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】：C100、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在某一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任【答案】：C101、投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。A.60％B.70％C.80％D.90％【答案】：D102、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】：A103、（2014年真题）关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。A.租赁合同是单务合同B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的所有权D.承租人获得租赁物的使用收益权【答案】：D104、关于施工合同违约赔偿损失范围的设法，正确的是（）。A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违法造成的损害不可预见，违约方也应承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内【答案】：D105、下列损失属于建筑工程一切险保险范围的是（）。A.设计错误引起的缺陷B.地震引起的损失C.工艺不善引起的保险财产本身的损失D.非外力引起的机械装置本身的损失【答案】：B106、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。A.安监部门B.市级政府C.事故发生单位D.建设行政主管部门【答案】：C107、甲与乙订立了一份10万元的水泥购销合同，双方约定定金为1.5万元，乙实际向甲支付定金3万元；双方约定违约金2.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失1.5万元。后乙向法院提起诉讼，能获得法院支持的最高金额为（）。A.6万B.4.5万C.4万D.5.5万【答案】：D108、（2021年第1批真题）关于行政行为特征的说法，正确的是（）。A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外B.行政行为不具有裁量性C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性【答案】：D109、以下关于债权和物权的说法，不正确的是（）。A.债权的主体、内容、责任都具有相对性B.物权是绝对权，债权是相对权C.物权是依法设立，债权依约设立D.债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利【答案】：C110、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】：C111、因（）申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】：C112、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，错误的是（）。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工D.不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批的机关不得批准建设，建设单位已经建成的工程项目，可以先投入生产、使用【答案】：D113、施工现场发生安全事故，施工企业向监管部门报告的内容不包括（ ）。A.事故发生的时间、地点以及现场情况B.事故中伤亡和下落不明人数C.已经采取的措施D.事故的原因、性质和事故责任【答案】：D114、（2014年真题）关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月C.招标投标法违法行为记录公告期限为1年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】：A115、根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是（）。A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】：B116、（2016年真题）关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】：B117、关于承担代理责任的做法，正确的是（）。A.代理行为的法律后果由被代理人员共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任D.代理人和相对人愿意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】：C118、根据《关于进一步加强建筑工程****》国家、省级等重点工程的施工现场进行防火巡查的（）A.每周B.每季度C.每月口.每日【答案】：D119、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于（）行为。A.承揽业务不良B.资质不良C.工程质量不良D.工程安全不良【答案】：A120、（2018年真题）关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同必须采用书面形式B.口头形式属于合同的其他形式C.未依法采取书面形式订立的合同无效D.合同可以采用数据电文形式【答案】：D121、根据《民法典》的相关规定，下列不适合作为质押财产的是（ ）。A.汇票B.仓单C.建设用地D.应收账款【答案】：C122、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉B.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理【答案】：A123、在城市规划区的建筑工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（）。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.开工报告D.建设用地规划许可证【答案】：D124、按照《建筑法》的规定，以下正确的说法是（）。A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人【答案】：D125、关于施工许可的说法，正确的是（）。A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证C.限额以下小型工程应当申请领取施工许可证D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证【答案】：A126、（2019年真题）根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是（）。A.建立安全生产管理制度B.建立项目安全生产管理体系C.监控分部分项工程D.及时报告质量问题【答案】：B127、在某工程项目施工中，经项目经理签字并加盖项目专用章的材料采购合同，未能按时付款，则对此承担法律责任的主体是（）。A.施工企业8.项目经理C.建设单位口.项目经理部【答案】：A128、李某明知行为人张某的代理权已终止还与张某实施民事行为给孙某造成损害的，由（）。A.行为人张某承担责任B.李某承担责任C.孙某自行承担责任D.李某和行为人张某负连带责任【答案】：D129、关于建设工程总分包责任说法正确的是（）。A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任【答案】：A130、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故拖延不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。双方就实际竣工日期发生争议，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【答案】：A131、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是（）。A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司约定的权利自合同公证后获得口.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【答案】：A132、关于可撤销合同的说法，正确的是（）。A.代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】：B133、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（）前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。A.高大模板B.整体提升模板C.满堂红脚手架D.深基坑支护桩【答案】：B134、环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。A.同时立项、同时建设、同时投产使用B.同时设计、同时施工、同时投产使用C.同时立项、同时施工、同时竣工验收D.同时设计、同时验收、同时投产使用【答案】：B135、根据我国《民事诉讼法》的规定，下列案件应当制作调解书的是（ ）。A.赵某与小赵关于收养关系的案件经法院调解维持收养关系B.李某与张某的离婚案件经法院调解和好C.钱某因孙某的宠物狗夜间叫声太大，将狗打死，孙某提起诉讼，法院要求钱某5天内赔偿孙某1000元D.王某起诉刘某侵犯其肖像权的案件，经法院调解，王某要求刘某赔礼道歉，刘某当场赔礼道歉【答案】：C136、（2019年真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】：D137、（2018年真题）关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能发生在诉讼前B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力【答案】：D138、（2021年第1批真题）关于施工许可证申请延期的说法，正确的是（）。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】：D139、关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变B.转让抵押物的价款只能提前清偿债务C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】：C140、2014年3月18日甲将房屋70万元卖给乙并签订了合同，但借故未办理过户登记。3月25日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价10万元购买。4月1日，甲与丙办理了房屋过户登记。则()。A.乙自房屋交付时起取得房屋所有权B.由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效C.由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效D.甲应当向乙承担违约责任【答案】：D141、《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()A.检测合格证明B.生产(制造)许可证明C.产品合格证明D.建筑机械使用许可证明【答案】：A142、(2020年真题)租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为()年。A.10B.25C.30D.20【答案】：D143、(2015年真题)根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。人.未申领施工许可证B.延迟提供设计文件C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程【答案】：D144、关于评标的说法，正确的是（）。A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】：D145、某甲在一企业工作，试用期未满便想解除劳动合同，则下列说法正确的是（）A.甲应当提前3日以口头或书面形式通知企业解除合同B.甲应当提前30日以书面形式通知企业解除合同C.甲可以随时通知企业解除合同D.甲在试用期内不得解除合同【答案】：A146、（2017年真题）关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（ ）。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.申请变更注册应当提交工作调动证明C.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任D.变更注册只能由原聘用企业申请【答案】：B147、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量【答案】：D148、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应向中标人提供（）。A.预付款担保B.抵押担保C.保证金D.工程款支付担保【答案】：D149、某厂房项目招标，从2022年3月23日起发售招标文件，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（）。A.出售招标文件的截止日期为3月30日B.开标时间为4月1日C.提交投标文件的截止日期为4月2日D.投标有效期截止日期为4月10日【答案】：A150、根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是（ ）。A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款【答案】：A151、（2020年真题）关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（ ）。A.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证B.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证C.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，无需申请办理施工许可证D.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证【答案】：A152、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人【答案】：C153、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以支票形式提交投标保证金的，可以从其任意账户转出【答案】：A154、关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有（ ）。A.无效合同具有违法性B.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同无效C.无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认D.因重大误解订立的合同可撤销【答案】：B155、（2014年真题）下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A.涉及国家安全、国家秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目【答案】：B156、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效【答案】：A157、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位安全责任的说法中错误的是（）。A.建设单位应当向施工企业提供地下管线资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.建设单位应当进行安全施工技术交底C.建设单位应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期D.建设单位应当对拆除工程进行备案【答案】：B158、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。危大工程实行分包的，专项施工方案（）。A.必须由施工总承包单位组织编制B.必须由相关专业分包单位组织编制C.可以由相关专业分包单位组织编制口.可以由监理单位组织编制【答案】：C159、根据《文物保护法》，受国家保护的文物是（）。A.古建筑B.近代史迹C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物口.历史上工艺美术品【答案】：C160、场景（三）A.由甲建设单位B.由乙施工单位C.由丙施工单位D.按合同约定【答案】：B161、广告公司受施工企业委托制作并安装的广告牌致行人损害，关于民事责任承担的说法，正确的是（）。A.施工企业承担赔偿责任，广告公司承担补充赔偿责任8.广告公司承担赔偿责任，施工企业承担补充赔偿责任C.施工企业承担赔偿责任，但其有权向广告公司追偿口.广告公司承担赔偿责任，施工企业不承担责任【答案】：C162、甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）之前向人民法院或仲裁机构申请。2009年8月10日2009年8月20日C.2010年8月10日D.2010年8月20日【答案】：D163、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（）。A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日【答案】：B164、关于二级建造师注册的说法，正确的是（）。A.建造师被吊销注册证书的，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的，不予注册B.延续注册申请应当在注册有效期满30日前提出C.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请；未按期申请的，不予注册D.变更注册后注册期重新计算【答案】：B165、（2020年真题）下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.投标人之间协商投标投价等投标文件的实质性内容D.不同投标人的投标保函由同一银行开具【答案】：C166、王某与某银行签订一份贷款合同，银行要求王某提供抵押担保。依照我国《民法典》规定，下列财产可以抵押的是（）。人.国有土地所有权B.城市房地产权C.集体土地使用权口.公立医院的医疗设施【答案】：B167、根据《合同法》，不会产生缔约过失责任的情形是（）。A.被依法撤销的合同B.有效合同C.未成立的合同【答案】：【答案】：DD.无效合同【答案】：B168、关于行政诉讼主要特征的表述中，正确的是（）。A.行政诉讼可以解决行政机关与行政机关之间的纠纷B.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能C.行政诉讼既审查行政行为的合法性，也审查其适当性D.对行政诉讼不服的，当事人可以依法提起行政复议【答案】：B169、在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2013年和2014年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2013年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则（）。A.施工企业负有取得该鉴定的举证义务B.人民法院应该自行调取该鉴定C.法院应该推定施工企业的主张成立D.建设单位必须提供该鉴定结论【答案】：C170、在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为（）。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门171、当水质条件为水库水，悬浮物含量小于100mg/L时，应采用的水处理工艺（）。A.原水一筛网隔滤或消毒B.原水一接触过滤一消毒C.原水一混凝、沉淀或澄清一过滤一消毒D.原水一调蓄预沉一混凝、沉淀或澄清一过滤一消毒【答案】：B172、甲建筑公司拖欠李某劳动报酬，双方发生争议，并于2014年11月1日劳动合同终止，则李某最晚应在（）之前提出劳动仲裁。2014年11月2日2014年5月1日2015年11月1日2016年11月1日【答案】：C173、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可以同时担任两个项目项目负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.建造师同时具有两个专业的执业资格D.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算【答案】：D174、在代理关系中，下列不属于代理当事人的是（）。A.被代理人B.担保人C.代理人D.代理关系涉及的第三人【答案】：B175、（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成8.资格预审后联合体增减、更换成员的,应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】：C176、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，特别重大事故，在（）日内作出处理批复。A.10B.15C.30D.45【答案】：C177、在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（ ）。A.抵押B.保证C.质押D.留置178、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.1B.2C.3D.5【答案】：D179、下列工程中，必须实行工程监理的是（）。1万平方米的住宅小区项目1万平方米的学校工程项目C.总投资额为1000万元人民币的市政工程项目D.总投资额为2000万元人民币的电力工程项目【答案】：B180、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。A.是否达到工程使用功能要求B.是否达到施工进度要求C.是否符合工程建设强制性标准D.是否达到造价控制目标【答案】：C181、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：D182、法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但一方已履行了全部义务，对方接受的，应视为该合同（）。4可变更B.成立。.可撤销D.无效【答案】：B183、根据《招标投标法》规定，下列表述正确的是（）。A.投标截止前撤回已提交的投标文件，应当没收保证金B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行C.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人【答案】：C184、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（）。A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销8.有效期满未办理延期，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理，并给予警告，3年内不得再次申请D.施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改;情节严重的，吊销安全生产许可证185、关于违约金的说法,正确的是（）。A.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得予以减少B.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加C.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行D.一方违约，当事人要求解除合同的，不得再要求支付违约金【答案】：B186、关于两阶段招标的说法，正确的是（）A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】：C187、根据《文物保护法》》，受国家保护的文物是（）A.古建筑B.近代史迹C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物口.历史上工艺美术品【答案】：C188、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，则该合同（）A.生效B.成立C.无效D.效力待定【答案】：B189、（2021年真题第2批）关于用能单位法定义务的说法，正确的是（ ）。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度【答案】：B190、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是（）。A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的【答案】：B191、对认定有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，可依法限制其在（）内不得参加违法行为发生地的招投标活动，承揽新的工程项目。A.6个月年C.3年D.3个月【答案】：D192、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是()。A.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还【答案】：C193、下列选项中，不属于我国《建筑法》《安全生产法》等相关法律法规规定的安全生产中从业人员应享有的权利是()。A.检举权B.控告权C.紧急避险权D.危险报告权【答案】：D194、 (2015年真题)某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于()。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】：C195、(2020年真题)根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是()。A.调解书的效力低于判决书B.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解【答案】：B196、（2021年真题第2批）下列职责中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的连带责任C.提出对受伤人员的赔偿方案D.提出对事故责任者的处理建议【答案】：D197、根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，根据法律进行裁员，在（）个月内重新招用人员的，应当优先招用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12【答案】：C198、大地建筑公司的赵某通过全国统考取得了二级建造师资格证书后工作单位变动，赵某通过新聘用单位进行的注册属于（）。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】：A199、《招标投标法实施条例》对于开标的规定，说法错误的是（）。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.开标地点应该为招标文件中预告确定的地点C.招标人聘请代理机构的，开标由招标代理机构主持D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读【答案】：C200、注册建造师继续教育证书可作为申请（）的证明。A.初始注册、增项注册、减项注册和重新注册B.初始注册、延续注册、增项注册和变更注册C.初始注册、变更注册、增项注册和重新注册D.初始注册、延续注册、增项注册和重新注册【答案】：D201、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】：C202、甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予以追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）。4在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利？B.合同已经生效，甲应当履行合同？C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意？D.乙的行为构成表见代理【答案】：A203、（2015年真题）关于委托代理终止情形的说法，正确的是（ ）。A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取代了民事行为能力C.指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成【答案】：D204、买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，此种交付方式属于（）。A.现实交付B.简易交付C.占有改定D.指示交付【答案】：C205、根据我国《合同法》的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是（）A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益【答案】：C206、某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作，那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于（）。A.所有权B.占有权C.用益物权D.担保物权【答案】：C207、（2018年真题）关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（ ）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解B.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁【答案】：A208、下列行政强制中，属于行政强制措施的是（）。A.查封场所B.加处罚款C.排除妨碍D.划拨存款【答案】：A209、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【答案】：A210、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销合同的机构是（ ）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.受胁迫的建设单位D.监理单位【答案】：A211、关于某建设工程依法实行监理的说法,正确的是（）A.建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理B.监理单位不能与建设单位有隶属关系C.建设单位可以委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理D.工程监理单位有权转让其工程监理业务【答案】：C212、某建筑公司2015年4月1日得知当地安全生产监督管理部门的一项行政行为，认为该项行为侵犯了其合法权益，拟提出行政复议。提出行政复议申请的最晚时间应是（）。A.5年4月15日B.5年4月30日2015年5月30日2015年6月30日【答案】：C213、（2014年真题）甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失【答案】：C214、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的（）。A.所有权B.担保物权C.用益物权D.占有权【答案】：C215、投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。A.招标人B.评标委员会C.纪律检查委员会口.有关行政监督部门【答案】：A216、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（）支付。A.施工单位B.建设单位C.总承包单位D.用工单位【答案】：A217、甲向乙借款1万元,没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（ ）。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过年利率24%的范围内支付利息【答案】：A218、下列关于工程总承包项目发包与承包的说法中，错误的是（）。A.建设单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并或分别发包给一个工程总承包单位B.工程承包项目内的设计、施工、采购中，有任一项属于依法必须招标的项目范围的，应当采用招标方式选择工程总承包单位C.工程总承包单位应当具有与发包工程类似的设计、施工或工程总承包业绩D.仅具有设计或施工资质的单位，结成联合体才能进行工程总承包【答案】：B219、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。A.王某在试用期内迟到、早退，不符合录用条件B.李某因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年C.孔某在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人D.吴某在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也