承包农村各种民房合同模板

承包农村各种民房合同模板第一篇范文：合同编号：[合同编号]

合同签订日期：[合同签订日期]

合同双方：

甲方：（甲方全称）

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方：（乙方全称）

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方为农村居民，需要建造、改建或修缮民房，乙方具备相应的建筑资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方民房的建设工程达成如下协议：

第一条工程内容

1.1本合同所指的民房建设工程包括：[具体工程内容，如新建、改建、修缮等]

1.2工程地点：[工程地点]

1.3工程规模：[工程规模]

1.4工程质量标准：[工程质量标准，如达到国家相关验收标准等]

第二条工程费用

2.1乙方向甲方提供的民房建设工程费用为：[工程总价]元（大写：[工程总价大写]）。

2.2付款方式如下：

（1）甲方在合同签订后[付款时间]日内向乙方支付工程总价[percentage]%的预付款，即：[预付款金额]元（大写：[预付款金额大写]）；

（2）甲方在乙方完成工程进度达到[进度要求]后，向乙方支付工程总价[percentage]%的进度款，即：[进度款金额]元（大写：[进度款金额大写]）；

（3）乙方在工程验收合格后[付款时间]日内向甲方支付剩余工程总价[percentage]%，即：[尾款金额]元（大写：[尾款金额大写]）。

第三条工程期限

3.1乙方应按照双方约定的工期完成民房建设工程，工期自甲方与乙方签订合同之日起计算，总工期为：[工期天数]天。

3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前[提前通知天数]天向甲方说明原因，并协商延期。甲方同意延期的情况下，乙方应按照双方协商确定的新工期完成工程。

第四条工程质量及保修

4.1乙方应按照合同约定的工程质量标准完成民房建设工程，确保工程安全、可靠、美观。

4.2工程验收合格后，乙方应提供[保修期限]年的质量保修，如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后[响应时间]内予以修复，修复费用由乙方承担。

第五条违约责任

5.1乙方如未按照约定的工程质量、工程期限完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价[percentage]%。

5.2甲方如未按照约定时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[percentage]%。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事工程建设活动。

7.2合同附件：[附件1：工程设计图纸；附件2：工程预算清单；附件3：施工方案等]

7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________

签订日期：[合同签订日期]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[合同编号]

合同签订日期：[合同签订日期]

合同双方：

甲方：（甲方全称）

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方：（乙方全称）

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

第三方：（第三方全称）

地址：[第三方地址]

联系人：[第三方联系人]

联系电话：[第三方联系电话]

鉴于甲方为农村居民，需要建造、改建或修缮民房，乙方具备相应的建筑资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，并考虑到第三方专业监督的必要性，就甲方民房的建设工程达成如下协议：

第一条工程内容

1.1本合同所指的民房建设工程包括：[具体工程内容，如新建、改建、修缮等]

1.2工程地点：[工程地点]

1.3工程规模：[工程规模]

1.4工程质量标准：[工程质量标准，如达到国家相关验收标准等]

第二条第三方监督与协调

2.1第三方作为独立的专业监督机构，负责对乙方施工过程进行全程监督，确保工程质量、安全、进度等各方面符合合同约定及国家相关法律法规。

2.2第三方应向甲方定期提供工程进度报告，并在工程关键节点进行现场查验，确保工程质量达标。

2.3第三方在发现乙方有违反合同约定的行为时，有权要求乙方立即整改，并有权要求乙方支付违约金。

第三条甲方权益保障

3.1甲方权益保障条款旨在确保甲方在合同履行过程中的权益得到充分保障，乙方应尊重并履行甲方权益。

3.2甲方有权根据合同约定和第三方监督报告，对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。

3.3甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程整改或返工，以满足工程质量要求。

3.4甲方在合同约定的付款条件下，有权根据工程实际进度和质量情况，调整付款进度和付款比例。

第四条乙方义务与限制

4.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程期限完成工程建设。

4.2乙方应接受第三方的监督和检查，严格按照第三方提出的整改要求进行整改。

4.3乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前[提前通知天数]天向甲方和第三方说明原因，并协商延期。甲方和第三方同意延期的情况下，乙方应按照双方协商确定的新工期完成工程。

4.4乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任，并支付违约金。

第五条工程费用

5.1乙方向甲方提供的民房建设工程费用为：[工程总价]元（大写：[工程总价大写]）。

5.2付款方式如下：

（1）甲方在合同签订后[付款时间]日内向乙方支付工程总价[percentage]%的预付款，即：[预付款金额]元（大写：[预付款金额大写]）；

（2）甲方在乙方完成工程进度达到[进度要求]后，向乙方支付工程总价[percentage]%的进度款，即：[进度款金额]元（大写：[进度款金额大写]）；

（3）乙方在工程验收合格后[付款时间]日内向甲方支付剩余工程总价[percentage]%，即：[尾款金额]元（大写：[尾款金额大写]）。

第六条工程期限

6.1乙方应按照双方约定的工期完成民房建设工程，工期自甲方与乙方签订合同之日起计算，总工期为：[工期天数]天。

6.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前[提前通知天数]天向甲方和第三方说明原因，并协商延期。甲方和第三方同意延期的情况下，乙方应按照双方协商确定的新工期完成工程。

第七条工程质量及保修

7.1乙方应按照合同约定的工程质量标准完成民房建设工程，确保工程安全、可靠、美观。

7.2工程验收合格后，乙方应提供[保修期限]年的质量保修，如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后[响应时间]内予以修复，修复费用由乙方承担。

第八条违约责任

8.1乙方如未按照约定的工程质量、工程期限完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价[percentage]%。

8.2甲方如未按照约定时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[percentage]%。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第十条其他约定

10.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事工程建设活动。

10.2合同附件：[附件1：工程设计图纸；附件2：工程预算清单；附件3：施工方案等]

10.3本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________

第三方（盖章）：__________第三方代表（签名）：__________

签订日期：[合同签订日期]

第三方介入的意义和目的：

第三方作为独立的专业监督机构，介入甲方与乙方的合同中，旨在确保工程质量、安全、进度等各方面符合合同约定及国家相关法律法规。第三方具有专业的监督能力和经验，可以对乙方的施工过程进行全程监督，确保工程质量达标，同时为甲方提供工程进度报告和关键节点的现场查验。第三方介入可以增加合同的公正性和透明度，保障甲方的权益得到充分保障，同时也可以约束乙方的行为，确保工程按照合同约定顺利进行。

甲方为主导的目的和意义：

甲方为主导合同的目的和意义在于确保甲方的权益得到充分保障和实现。通过合同中的权益保障条款，甲方可以对乙方的施工进度、质量进行监督和检查，要求乙方按照合同约定进行工程整改或返工，以满足工程质量要求。甲方还可以根据工程实际进度和质量情况，调整付款进度和付款比例，确保甲方在合同履行过程中的权益得到充分保障。同时，通过第三方的介入，甲方可以得到更专业的监督和协调，进一步保障甲方的权益，确保工程顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[合同编号]

合同签订日期：[合同签订日期]

合同双方：

甲方：（甲方全称）

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方：（乙方全称）

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

第三方：（第三方全称）

地址：[第三方地址]

联系人：[第三方联系人]

联系电话：[第三方联系电话]

鉴于甲方为农村居民，需要建造、改建或修缮民房，乙方具备相应的建筑资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，并考虑到第三方专业监督的必要性，就甲方民房的建设工程达成如下协议：

第一条工程内容

1.1本合同所指的民房建设工程包括：[具体工程内容，如新建、改建、修缮等]

1.2工程地点：[工程地点]

1.3工程规模：[工程规模]

1.4工程质量标准：[工程质量标准，如达到国家相关验收标准等]

第二条第三方监督与协调

2.1第三方作为独立的专业监督机构，负责对乙方施工过程进行全程监督，确保工程质量、安全、进度等各方面符合合同约定及国家相关法律法规。

2.2第三方应向甲方定期提供工程进度报告，并在工程关键节点进行现场查验，确保工程质量达标。

2.3第三方在发现甲方有违反合同约定的行为时，有权要求甲方立即整改，并有权要求甲方支付违约金。

第三条乙方权益保障

3.1乙方权益保障条款旨在确保乙方在合同履行过程中的权益得到充分保障，甲方应尊重并履行乙方权益。

3.2乙方有权根据合同约定和第三方监督报告，对甲方的施工进度、质量进行监督和检查。

3.3乙方有权要求甲方按照合同约定进行工程整改或返工，以满足工程质量要求。

3.4乙方在合同约定的付款条件下，有权根据工程实际进度和质量情况，调整付款进度和付款比例。

第四条甲方义务与限制

4.1甲方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程期限完成工程建设。

4.2甲方应接受第三方的监督和检查，严格按照第三方提出的整改要求进行整改。

4.3甲方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前[提前通知天数]天向乙方和第三方说明原因，并协商延期。乙方和第三方同意延期的情况下，甲方应按照双方协商确定的新工期完成工程。

4.4甲方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任，并支付违约金。

第五条工程费用

5.1乙方向甲方提供的民房建设工程费用为：[工程总价]元（大写：[工程总价大写]）。

5.2付款方式如下：

（1）甲方在合同签订后[付款时间]日内向乙方支付工程总价[percentage]%的预付款，即：[预付款金额]元（大写：[预付款金额大写]）；

（2）甲方在乙方完成工程进度达到[进度要求]后，向乙方支付工程总价[percentage]%的进度款，即：[进度款金额]元（大写：[进度款金额大写]）；

（3）乙方在工程验收合格后[付款时间]日内向甲方支付剩余工程总价[percentage]%，即：[尾款金额]元（大写：[尾款金额大写]）。

第六条工程期限

6.1乙方应按照双方约定的工期完成民房建设工程，工期自甲方与乙方签订合同之日起计算，总工期为：[工期天数]天。

6.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前[提前通知天数]天向甲方和第三方说明原因，并协商延期。甲方和第三方同意延期的情况下，乙方应按照双方协商确定的新工期完成工程。

第七条工程质量及保修

7.1乙方应按照合同约定的工程质量标准完成民房建设工程，确保工程安全、可靠、美观。

7.2工程验收合格后，乙方应提供[保修期限]年的质量保修，如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后[响应时间]内予以修复，修复费用由乙方承担。

第八条违约责任

8.1甲方如未按照约定的工程质量、工程期限完成工程，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价[percentage]%。

8.2乙方如未按照约定时间支付工程款项，甲方有权要求乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[percentage]%。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第十条其他约定

10.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事工程建设活动。

10.2合同附件：[附件1：工程设计图纸；附件2：工程预算清单