超市装修分包合同样本

超市装修分包合同样本合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同适用法律1.4合同的组成部分第二章合同主体2.1分包商的基本信息2.2承包商的基本信息第三章工程描述3.1工程概述3.2工程地点3.3工程规模3.4工程预期完成时间第四章工程分包范围4.1分包内容列表4.2分包工作的具体要求4.3分包商的责任与义务第五章工程进度计划5.1工程进度时间表5.2关键节点5.3进度调整机制第六章工程质量标准6.1工程质量要求6.2质量控制措施6.3质量验收程序第七章合同价格与支付7.1合同总价7.2支付方式7.3进度付款7.4竣工付款7.5支付凭证第八章工期延误8.1工期延误的责任8.2工期延误的处理8.3工期延误的费用第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点与法律第十一章合同的变更与终止11.1合同变更的条件11.2合同变更的程序11.3合同终止的条件11.4合同终止的程序第十二章保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务12.3保密期限第十三章合同的转让与继承13.1合同转让13.2合同继承第十四章附则14.1合同的生效14.2合同的份数14.3合同的修订历史14.4合同的签署日期与地点合同编号_________第一章总则第一条款合同背景与目的第二条款定义与解释第三条款合同适用法律第四条款合同的组成部分第二章合同主体第一条款分包商的基本信息第二条款承包商的基本信息第三章工程描述第一条款工程概述第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程预期完成时间第四章工程分包范围第一条款分包内容列表第二条款分包工作的具体要求第三条款分包商的责任与义务第五章工程进度计划第一条款工程进度时间表第二条款关键节点第三条款进度调整机制第六章工程质量标准第一条款工程质量要求第二条款质量控制措施第三条款质量验收程序第七章合同价格与支付第一条款合同总价第二条款支付方式第三条款进度付款第四条款竣工付款第五条款支付凭证第八章工期延误第一条款工期延误的责任第二条款工期延误的处理第三条款工期延误的费用第九章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任第三条款违约赔偿第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决地点与法律第十一章合同的变更与终止第一条款合同变更的条件第二条款合同变更的程序第三条款合同终止的条件第四条款合同终止的程序第十二章保密条款第一条款保密信息的定义第二条款保密义务第三条款保密期限第十三章合同的转让与继承第一条款合同转让第二条款合同继承第十四章附则第一条款合同的生效第二条款合同的份数第三条款合同的修订历史第四条款合同的签署日期与地点甲方签字：_______________________日期：_______________________乙方签字：_______________________日期：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：工程设计与变更甲方应在合同签订后七个工作日内提供完整的工程设计文件。如因设计原因导致工程变更，甲方应承担由此产生的额外费用。甲方要求变更工程内容或范围，应提前至少十五个工作日通知乙方，并经乙方同意。附加条款二：材料供应甲方应按照合同约定的时间和质量要求，向乙方提供所需的材料。如甲方提供的材料不符合合同规定，乙方有权拒绝接收，并要求甲方在规定时间内更换或修复。附加条款三：工程验收工程完成后，乙方应按照合同约定的质量标准进行验收。如乙方对工程质量有异议，应在验收合格后七个工作日内提出，并提供具体的整改要求。甲方应在收到整改要求后七个工作日内完成整改。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：分包商管理乙方应负责对分包商的管理和协调，确保分包商按照合同约定的进度和质量要求完成工作。如分包商原因导致工程延误或质量问题，乙方应承担相应责任。附加条款二：工程保险乙方应按照甲方的要求，为工程购买并维持相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险等。保险费用由乙方承担。附加条款三：工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，包括但不限于每周、每月的工作量及完成情况。如乙方未能按约定时间提交进度报告，甲方有权要求乙方支付违约金。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介费用如合同履行过程中涉及第三方中介，中介费用由甲方承担。甲方应在合同签订后七个工作日内支付中介费用。附加条款二：中介协调甲方应负责与第三方中介的沟通协调，确保中介及时完成相关服务。如因甲方原因导致中介服务延误，乙方有权要求甲方承担相应责任。附加条款三：中介服务质量甲方应对第三方中介的服务质量进行监督，如发现中介服务不符合合同约定，甲方有权要求中介及时整改。如中介未能在规定时间内整改，甲方有权终止中介服务，并要求甲方承担相应损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.材料供应清单3.工程进度报告4.保险单据5.第三方中介服务协议6.工程变更通知7.整改要求通知8.违约金计算公式9.仲裁或诉讼申请书10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供设计文件或材料供应清单2.甲方未按约定要求进行工程变更或验收3.乙方未按约定进度完成工程或未按要求进行整改4.分包商未按约定要求完成工作或导致工程延误、质量问题5.第三方中介服务未达到约定质量标准或导致工程延误6.任何一方未按约定支付费用或未能履行合同义务三、法律名词及解释：1.工期延误：指工程进度未能按照合同约定的时间完成。2.违约行为：指合同一方或多方未能履行合同约定的义务。3.违约赔偿：指违约方按照合同约定或法院判决向守约方支付的赔偿金额。4.质量控制措施：指为保证工程质量符合合同约定而采取的一系列措施。5.争议解决：指合同各方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，制定调整计划，合理分配资源，确保工程按时完成。2.材料质量问题：对材料进行检验，不合格的材料拒收，并及时更换或修复。3.工程变更：双方协商确定变更内容，签订变更协议，并及时调整工程进度计划。4.质量争议：通过质量验收程序，明确质量要求，对争议部分进行重新验收或鉴定。5.违