甜品店装修项目书

甜品店装修项目书合同目录第一章总则1.1合同背景1.2合同签订主体1.3合同宗旨第二章甜品店基本情况2.1甜品店简介2.2甜品店经营范围2.3甜品店规模第三章装修项目内容3.1装修范围3.2装修风格3.3装修设计要求第四章装修费用4.1装修预算4.2付款方式4.3付款时间表第五章装修工期5.1工期概述5.2工期延期5.3工期提前第六章装修质量与标准6.1质量要求6.2验收标准6.3质量保障措施第七章施工单位义务7.1施工单位资质7.2施工单位责任7.3施工单位权利第八章甲方（甜品店）义务8.1甲方责任8.2甲方权利8.3甲方协助事项第九章乙方（施工单位）义务9.1乙方责任9.2乙方权利9.3乙方协助事项第十章合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3合同变更与解除的后果处理第十一章违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3法律适用第十三章合同的生效、终止与续签13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同续签第十四章其他约定14.1保密条款14.2广告与宣传14.3双方约定的其他事项合同编号：甜品店装修项目书第一章总则1.1合同背景甲方（甜品店）拟对店铺进行装修，以提升店铺形象和经营效益，特委托乙方（施工单位）进行店铺装修。1.2合同签订主体甲方：×××甜品店乙方：×××装饰设计有限公司1.3合同宗旨本合同旨在明确双方在甜品店装修项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，并按照约定完成装修工程。第二章甜品店基本情况2.1甜品店简介甜品店位于×××地区，是一家以提供各类甜品、饮品为主的专业甜品店。2.2甜品店经营范围甜品店经营范围包括：各类甜品、饮品、蛋糕等。2.3甜品店规模甜品店占地面积约为××××平方米，共有××个员工。第三章装修项目内容3.1装修范围本次装修范围包括：店面、吧台、用餐区、厨房、卫生间等。3.2装修风格装修风格为简约时尚，体现甜品店的特色和品味。3.3装修设计要求乙方应根据甲方的需求，提供符合甜品店特色的装修设计方案。第四章装修费用4.1装修预算装修预算为人民币××万元（大写：玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。4.2付款方式装修费用支付方式为分阶段支付，具体支付比例和时间双方另行约定。4.3付款时间表付款时间表如下：（1）合同签订后7个工作日内，支付装修预算的30%；（2）工程进度达到50%时，支付装修预算的30%；（3）工程验收合格后，支付装修预算的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后支付。第五章装修工期5.1工期概述装修工程预计开始时间为××年××月××日，预计竣工时间为××年××月××日，共计××天。5.2工期延期如因乙方原因导致工期延期，乙方应按照合同约定承担相应责任。5.3工期提前如乙方提前完成装修工程，提前部分不计入工期，乙方不得要求额外支付费用。第六章装修质量与标准6.1质量要求乙方应按照约定的装修设计方案和质量标准完成装修工程。6.2验收标准装修工程验收标准参照《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB502102001）。6.3质量保障措施乙方应承担装修工程的质保责任，质保期为××年，自工程竣工验收合格之日起计算。第七章施工单位义务7.1施工单位资质乙方应具备相关装修资质，并提供相关证明材料。7.2施工单位责任乙方应按照约定完成装修工程，并保证装修质量。7.3施工单位权利乙方有权按照合同约定收取装修费用，并有权要求甲方提供施工所需的协助和支持。第八章甲方（甜品店）义务8.1甲方责任甲方应按照合同约定提供甜品店的相关资料，并协助乙方进行装修设计。8.2甲方权利甲方有权对乙方的装修工程进行监督，并提出合理化建议。8.3甲方协助事项甲方应协助乙方办理相关装修手续，并提供施工所需的电源、水源等。第九章乙方（施工单位）义务9.1乙方责任乙方应按照约定时间完成装修工程，并保证装修质量。9.2乙方权利乙方有权要求甲方按照合同约定支付装修费用。9.3乙方协助事项乙方应协助甲方进行装修工程的验收工作。第十章合同变更与解除10.1合同变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3合同变更与解除的后果处理合同变更与解除后，双方应按照约定处理后续事宜。第十一章违约责任11.1违约行为违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。11.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额双方另行约定。第十二章争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构有管辖权的人民法院为争议解决机构。12.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十三章合同的生效、终止与续签13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止条件合同终止条件双方另行约定。13.3合同续签合同续签需双方协商一致，并签订书面续签协议。第十四章其他约定14.1保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2广告与宣传乙方不得利用本合同和甜品店的名义进行广告宣传，不得损害甲方的利益。14.3双方约定的其他事项双方其他约定如下：（此处可以具体列明双方约定的其他事项，如违约金、赔偿金额等）。甲方（甜品店）：________________________乙方（施工单位）：________________________签订日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方变更权甲方有权在合同履行过程中，根据实际需要对装修设计方案进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整装修设计方案，并报甲方审批。变更导致的费用增加，甲方有权要求乙方承担。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合合同约定。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供施工进度、质量等相关信息。3.甲方验收权甲方有权对乙方完成的装修工程进行验收。乙方应按照甲方的验收标准，确保装修工程符合合同约定的质量要求。如乙方不能满足甲方的验收标准，甲方有权要求乙方整改。4.甲方索赔权如乙方未能按照合同约定履行义务，导致装修工程出现质量问题、工期延误等，甲方有权向乙方提出索赔。乙方应承担相应的赔偿责任。5.甲方解除合同权如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同。解除合同后，乙方应按照甲方的要求，妥善处理后续事宜，并支付甲方因此遭受的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方设计义务乙方应根据甲方的需求，提供符合甜品店特色的装修设计方案。设计方案应包含详细的装修效果图、施工图等相关内容。2.乙方施工义务乙方应按照约定的时间和质量要求，完成装修工程。乙方应确保施工过程中的安全，防止对甜品店和周边环境造成损害。3.乙方保密义务乙方应对甜品店的商业秘密和甲方提供的相关资料予以保密，不得泄露给第三方。4.乙方协助验收义务乙方应协助甲方进行装修工程的验收工作，提供相关施工资料和证明文件。5.乙方索赔权如甲方未能按照合同约定履行义务，导致装修工程出现质量问题、工期延误等，乙方有权向甲方提出索赔。甲方应承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应按照合同约定，协助甲方和乙方完成装修工程的招标、合同签订、款项支付等相关工作。2.第三方中介的公正性第三方中介应保持中立立场，公正、公平地处理甲方和乙方之间的争议。3.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意不得向第三方披露。4.第三方中介的服务费用第三方中介的服务费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。5.第三方中介的责任转移如第三方中介未能按照合同约定履行义务，导致装修工程出现质量问题、工期延误等，甲方和乙方有权向第三方中介提出索赔。第三方中介应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甜品店装修设计方案2.装修效果图3.施工图4.装修预算明细5.付款时间表6.装修工期计划7.质量保证协议8.施工单位资质证明9.甲乙双方营业执照复印件10.合同变更协议11.合同解除协议12.争议解决机构出具的法律意见书13.装修工程验收报告14.索赔申请及相关证据材料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为不按约定时间支付装修费用不履行协助乙方施工的义务未按约定提供甜品店相关资料擅自变更装修设计方案2.乙方违约行为未按约定时间完成装修工程装修质量不符合约定标准未按约定保护甲方商业秘密未按约定协助甲方进行验收3.第三方中介违约行为未能公正、公平处理甲方和乙方之间的争议泄露合同内容和商业秘密未按约定时间完成招标、签订合同等事宜未按约定提供咨询服务或服务质量不符合要求三、法律名词及解释：1.违约金：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的货币作为违约赔偿。2.质保金：在合同中约定的一定金额，作为保证合同履行完毕后一定期限内产品质量合格的保证金。3.工期延误：合同约定的工程竣工时间超过原定时间。4.质量不符合约定：工程质量不符合合同约定的质量标准。5.合同变更：合同成立后，合同双方经过协商一致对合同内容进行修改或补充。6.合同解除：合同双方协商一致或者依法解除合同关系。7.争议解决机构：用于解决合同争议的机构，如仲裁委员会、人民法院等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.装修工程进度缓慢Solution:双方协商调整施工计划，增派施工人员，或延长合同工期。2.装修质量问题Solution:乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。3.甲方支付装修费用不及时Solution:甲方按时支付装