宾馆大堂瓦工施工合同

宾馆大堂瓦工施工合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律的适用1.4合同的生效与终止第二章工程概况2.1工程地点2.2工程内容及范围2.3工程进度计划2.4工程质量标准第三章施工方的义务与责任3.1施工方的基本义务3.2施工方的技术责任3.3施工方的安全责任3.4施工方的材料与设备第四章业主的义务与责任4.1业主的基本义务4.2业主的配合责任4.3业主的变更权4.4业主的支付责任第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2付款方式与进度5.3价格调整的条件与方法5.4审计与决算第六章工期与进度6.1工期的确定6.2工期的延误6.3工程进度的监控6.4提前竣工的奖励与补偿第七章质量与检验7.1质量的控制与验收7.2质量问题的处理7.3复验与最终验收7.4质量保证期第八章安全与环境8.1施工安全管理8.2安全事故的处理8.3环境保护与文明施工8.4安全生产的培训与教育第九章变更与解除合同9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与后果9.3变更与解除合同的赔偿责任9.4变更与解除合同的文件要求第十章违约责任10.1施工方的违约行为10.2业主的违约行为10.3违约责任的认定与赔偿10.4违约的补救措施第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的程序与规则11.3诉讼的管辖法院11.4争议解决的费用第十二章一般条款12.1信息的保密12.2合同的转让12.3合同的补充与修改12.4合同的失效与保存第十三章附则13.1合同的生效条件13.2合同的签订日期与地点13.3合同的语文版本13.4合同的附件第十四章签字盖章14.1施工方的签字盖章14.2业主的签字盖章14.3监理工期的签字盖章14.4合同的生效与备案合同编号：_______第一章总则第一条款定义与解释第二条款合同文件的优先顺序第三条款法律的适用第四条款合同的生效与终止第二章工程概况第一条款工程地点第二条款工程内容及范围第三条款工程进度计划第四条款工程质量标准第三章施工方的义务与责任第一条款施工方的基本义务第二条款施工方的技术责任第三条款施工方的安全责任第四条款施工方的材料与设备第四章业主的义务与责任第一条款业主的基本义务第二条款业主的配合责任第三条款业主的变更权第四条款业主的支付责任第五章合同价格与支付第一条款合同价格的确定第二条款付款方式与进度第三条款价格调整的条件与方法第四条款审计与决算第六章工期与进度第一条款工期的确定第二条款工期的延误第三条款工程进度的监控第四条款提前竣工的奖励与补偿第七章质量与检验第一条款质量的控制与验收第二条款质量问题的处理第三条款复验与最终验收第四条款质量保证期第八章安全与环境第一条款施工安全管理第二条款安全事故的处理第三条款环境保护与文明施工第四条款安全生产的培训与教育第九章变更与解除合同第一条款合同变更的条件与程序第二条款合同解除的条件与后果第三条款变更与解除合同的赔偿责任第四条款变更与解除合同的文件要求第十章违约责任第一条款施工方的违约行为第二条款业主的违约行为第三条款违约责任的认定与赔偿第四条款违约的补救措施第十一章争议解决第一条款争议的解决方式第二条款仲裁的程序与规则第三条款诉讼的管辖法院第四条款争议解决的费用第十二章一般条款第一条款信息的保密第二条款合同的转让第三条款合同的补充与修改第四条款合同的失效与保存第十三章附则第一条款合同的生效条件第二条款合同的签订日期与地点第三条款合同的语文版本第四条款合同的附件第十四章签字盖章第一条款施工方的签字盖章第二条款业主的签字盖章第三条款监理工期的签字盖章第四条款合同的生效与备案甲方（施工方）：________________乙方（业主）：________________监理方：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商第一条款甲方有权指定工程所需材料的供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。说明：甲方为了保证工程质量和成本控制，有权指定材料供应商。乙方应遵守甲方的要求，不得自行更换供应商，确保材料的质量和供应进度。2.甲方监督工程进度第一条款甲方有权对工程的进度进行监督，乙方应按照甲方的要求定期报告工程进度。说明：甲方作为工程的投资方和受益方，有权对工程的进度进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时报告工程进度，确保工程按计划进行。3.甲方变更工程内容第一条款甲方有权根据实际情况变更工程的内容和范围，乙方应按照甲方的要求进行调整。说明：甲方在工程过程中可能会根据实际情况需要变更工程的内容和范围。乙方应灵活调整施工计划，确保工程能够满足甲方的要求。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方负责工程质量第一条款乙方应保证工程的质量和安全，严格按照合同约定的标准进行施工。说明：乙方作为施工方，对工程的质量和安全负有直接责任。乙方应按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量符合要求。2.乙方提交工程进度报告第一条款乙方应定期向甲方提交工程进度报告，并按照甲方的要求进行调整。说明：乙方应主动向甲方报告工程的进展情况，让甲方了解工程的进度。同时，乙方应根据甲方的要求进行调整，确保工程按计划进行。3.乙方承担额外费用第一条款乙方应承担由于自身原因导致的额外费用，包括但不限于工期延误、质量问题等。说明：乙方应承担由于自身原因导致的额外费用，如工期延误导致的费用增加、质量问题导致的修复费用等。乙方应合理控制施工过程中的各项费用，避免给甲方带来损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责和权利第一条款第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的关系，协助解决合同履行过程中的问题。说明：第三方中介在合同履行过程中起到重要的协调和协助作用。第三方中介应积极履行协调职责，协助解决甲方、乙方之间的问题，确保合同的顺利履行。2.第三方中介的收费标准第一条款第三方中介的收费标准应按照双方约定的标准执行，包括但不限于中介费、服务费等。说明：第三方中介的收费标准应在合同中明确约定，避免后续产生纠纷。第三方中介应按照双方约定的收费标准执行，确保收费合理、透明。3.第三方中介的保密义务第一条款第三方中介应对在合同履行过程中获取的甲方、乙方的商业秘密和个人信息予以保密。说明：第三方中介在合同履行过程中可能会接触到甲方、乙方的商业秘密和个人信息。第三方中介应承担保密义务，保护甲方、乙方的合法权益，不得泄露相关信息。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案与施工工艺3.材料采购清单与规格书4.工程进度计划表5.质量检验标准与方法6.安全施工方案7.环境保护措施计划8.合同履行过程中产生的所有往来函件9.工程变更记录10.工程验收报告11.质量保证书12.安全生产记录13.材料合格证明文件14.乙方施工队伍资质证明文件15.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付款项未按约定提供施工条件未按约定时间批准变更未按约定时间完成审批手续2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准使用未经甲方同意的供应商材料未按约定提交工程进度报告3.第三方中介违约行为未能协调解决合同履行过程中的问题泄露甲方、乙方商业秘密或个人信息未按约定提供服务或服务质量不符合标准三、法律名词及解释：2.合同履行：指合同各方按照合同约定完成各自的权利和义务。3.工程变更：指在合同履行过程中，由于不可抗力或双方同意的原因，对原合同约定的工程内容、范围或进度等进行调整。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律后果，包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失等。5.争议解决：指合同各方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应不及时、不可抗力等。解决办法：协商调整工程进度计划，采取加班、增派人员等措施。2.工程质量问题原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：及时整改，重新检验，追究责任方赔偿。3.付款争议原因：工程量增减、工程质量问题等。解决办法：按照实际完成工程量和质量进行结算。4.设计变更原因：业主