工程招投标中的施工招标文件示例

工程招投标中的施工招标文件示例合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：电子邮箱：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：电子邮箱：鉴于甲方为某项工程的业主或投资人，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方友好协商，就乙方承建甲方工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程具体位置）1.3工程内容：（工程主要内容）1.4工程规模：（工程规模描述）1.5工程预算：（工程预算金额）二、投标及中标2.1乙方应按照甲方的要求，提交投标文件，包括技术方案、报价、工期承诺等。2.2甲方根据乙方的投标文件，综合考虑乙方的资质、业绩、信誉等因素，确定乙方为中标单位。2.3中标结果应在甲方确定后通知乙方，并在甲方网站上公告。2.4乙方在中标通知书中载明的期限内与甲方签订书面合同，否则甲方有权取消中标结果。三、合同价格及支付3.1乙方的投标报价为合同价格。3.2甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。3.3支付方式：（具体支付方式，如银行转账、支票等）3.4支付进度：（具体支付进度，如按工程进度分阶段支付等）四、合同的履行4.1乙方应按照投标文件中的技术方案、工期承诺等履行合同义务。4.2乙方应保证工程质量，符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.3甲方应提供乙方施工所需的场地、资料、设备等，并保证资料的真实性、合法性。4.4双方应相互配合，确保工程顺利进行。五、违约责任5.1乙方未按照约定履行合同义务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。5.2甲方未按照约定支付合同价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。5.3双方的其他违约行为，按照法律法规和合同约定承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.乙方的投标文件2.甲方提供的工程资料3.工程设计图纸4.工程预算报表5.中标通知书6.合同履行过程中的相关correspondence7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照投标文件中的技术方案、工期承诺等履行合同义务，或工程质量不符合约定。2.甲方未按照约定支付合同价款。3.甲方未提供乙方施工所需的场地、资料、设备等，或提供的资料不真实、不合法。4.双方未按照约定相互配合，导致工程顺利进行受到影响。违约行为认定：按照法律法规和合同约定进行认定。三、法律名词及解释：1.施工招标：指业主或投资人公开邀请具备相关资质的施工单位参加投标，以确定施工单位的过程。2.投标：指施工单位应业主或投资人的邀请，提交技术方案、报价等文件的行为。3.中标：指施工单位在投标过程中被业主或投资人确定为合同签订对象的程序。4.合同价款：指双方约定的工程总价款。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定，根据延误原因和责任方，协商确定延期时间和赔偿金额。2.工程质量问题：解决办法：及时停工，由乙方负责整改，直至符合合同约定。如乙方不整改或整改不达标，甲方有权委托第三方整改，费用由乙方承担。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方依据合同约定，提供相应的支付依据，通过友好协商解决。如协商不成，可依法解决。五、所有应