年北京市施工合同范本

年北京市施工合同范本合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条甲乙双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务2.1.1甲方应按照本合同约定，向乙方支付工程款。2.1.2甲方应按照本合同约定，提供施工所需的场地、资料、设备等。2.1.3甲方应协助乙方办理与施工有关的各项手续。2.1.4甲方不得干涉乙方的正常施工，不得无故拖欠工程款。2.2乙方的权利和义务2.2.1乙方应按照本合同约定，完成施工任务。2.2.2乙方应按照本合同约定，保证工程质量、安全、进度等。2.2.3乙方应遵守国家和地方的相关法律法规，承担因施工引起的法律责任。2.2.4乙方应协助甲方办理与施工有关的各项手续。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。3.2乙方如因特殊情况需要延长施工期限，应提前向甲方提出申请，甲方应在接到申请后五个工作日内予以答复。甲方同意延期的，双方可另行签订补充协议。甲方不同意延期的，乙方应按本合同约定的期限完成施工。第四条工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程的质量。4.2工程质量的验收标准和方法：____________________4.3乙方应承担因质量问题造成的返工、维修、赔偿等责任。第五条工程款支付5.1本工程的工程款支付方式为：____________________5.2甲方应按照乙方完成的工程进度，及时支付相应的工程款。5.3乙方应提供正规的发票，甲方据此进行抵扣。5.4工程款支付的时限和比例：____________________第六条违约责任6.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金的计算方式：____________________6.3违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程预算明细表4.施工进度计划5.工程质量标准6.施工安全措施7.相关法律法规文件8.工程验收标准和方法9.违约金计算公式10.争议解决方式的相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付工程款或延迟支付2.甲方未按约定提供施工所需场地、资料、设备等3.甲方干涉乙方正常施工4.乙方未按约定完成施工任务5.乙方工程质量不符合约定标准6.乙方未按约定保证工程安全、进度等7.乙方未遵守相关法律法规造成法律责任8.双方其他约定的违约行为三、法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》2.施工合同：双方约定施工内容、工程质量、工程款支付等事项的合同3.工程款：甲方支付给乙方的施工报酬4.违约金：违约方按约定向守约方支付的赔偿金5.工程质量：工程满足设计要求、使用功能和质量标准的状态6.工程进度：工程按照计划完成的程度7.争议解决：解决合同履行过程中双方发生的争议的方式四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付工程款：乙方可以与甲方协商，要求按时支付；协商不成时，可以依法向法院提起诉讼。2.甲方未提供施工所需场地、资料、设备等：乙方可以与甲方协商，要求甲方履行合同约定；协商不成时，可以依法向法院提起诉讼。3.甲方干涉乙方正常施工：乙方可以要求甲方停止干涉，并依法向法院提起诉讼。4.乙方未按约定完成施工任务：甲方可以要求乙方按约定完成施工，并要求乙方承担违约责任。5.乙方工程质量不符合约定标准：甲方可以要求乙方返工、维修或赔偿，并要求乙方承担违约责任。6.乙方未按约定保证工程安全、进度等：甲方可以要求乙方采取措施