2024年度工程设计分包协议样本版

2024年度工程设计分包协议样本版A版本合同目录一览1.工程概述1.1项目名称1.2项目地点1.3工程规模1.4工程性质2.分包范围及内容2.1分包工程概况2.2分包工作内容2.3分包界限2.4分包工程量3.分包价格及支付3.1分包价格构成3.2价格调整机制3.3支付方式及时间3.4发票开具及税务4.分包工作进度及工期4.1工程进度计划4.2关键节点及期限4.3工期延误及延期5.分包方的义务及责任5.1施工质量5.2施工安全5.3材料及设备5.4环境保护6.分包方的权利及利益6.1分包方的知识产权6.2分包方的保密义务6.3分包方的赔偿责任7.总包方的义务及责任7.1施工图纸及技术要求7.2施工场地及条件7.3工程变更及调整7.4工程验收及保修8.违约责任8.1分包方的违约行为8.2总包方的违约行为8.3违约责任的承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3仲裁裁决的执行10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件10.4合同终止后的处理11.一般条款11.1合同的适用法律11.2合同的解释11.3合同的附件12.其他条款12.1保密条款12.2广告及宣传12.3不可抗力12.4法律许可及合规13.附件13.1分包工程详细设计图纸13.2分包工程量清单13.3材料及设备技术规格书13.4其他相关文件14.签署页14.1分包方签署页14.2总包方签署页第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1项目名称：2024年度工程项目1.2项目地点：省市区路号1.3工程规模：根据双方协商确定的工程规模1.4工程性质：根据双方协商确定的工程性质第二条分包范围及内容2.1分包工程概况：分包工程的基本情况和要求2.2分包工作内容：分包方需要完成的具体工作内容2.3分包界限：分包工程的具体界限和范围2.4分包工程量：分包方需要完成的工程量第三条分包价格及支付3.1分包价格构成：分包价格的具体构成和计算方式3.2价格调整机制：价格调整的具体方式和条件3.3支付方式及时间：支付分包价格的具体方式和时间3.4发票开具及税务：分包方需要开具的发票类型及税务处理第四条分包工作进度及工期4.1工程进度计划：分包方需要按照的总包方提供的工程进度计划执行4.2关键节点及期限：分包方需要在关键节点之前完成工作，并按照约定的期限提交工程成果4.3工期延误及延期：分包方因自身原因导致工期延误的处理方式，以及延期完成工作的条件第五条分包方的义务及责任5.1施工质量：分包方需要按照约定的标准完成工程，保证工程质量符合要求5.2施工安全：分包方需要严格遵守施工安全规定，确保施工过程中的安全5.3材料及设备：分包方需要按照约定的标准和质量要求提供和使用材料和设备5.4环境保护：分包方需要遵守环境保护的相关规定，确保施工过程中的环境保护第六条分包方的权利及利益6.1分包方的知识产权：分包方对其在分包工程中创造的知识产第八条违约责任8.1分包方的违约行为：分包方未按照约定履行合同义务的具体行为和后果8.2总包方的违约行为：总包方未按照约定履行合同义务的具体行为和后果8.3违约责任的承担：违约方需要承担的违约责任，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式等第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生争议时可以选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等9.2仲裁地点及机构：双方同意将争议提交仲裁时，仲裁地点及仲裁机构的选择9.3仲裁裁决的执行：仲裁裁决的执行程序和条件第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件：合同生效的具体条件和时间10.2合同变更程序：合同变更的具体程序和条件10.3合同终止条件：合同终止的具体条件和原因10.4合同终止后的处理：合同终止后双方需要进行的处理事项，包括工程交接、结算等第十一条一般条款11.1合同的适用法律：本合同适用的法律11.2合同的解释：合同条款的解释方式和原则11.3合同的附件：合同附件的内容和数量，以及附件的效力第十二条其他条款12.1保密条款：双方对合同内容和工程信息的保密义务和责任12.2广告及宣传：双方对合同广告及宣传的权利和义务12.3不可抗力：不可抗力的定义和处理方式12.4法律许可及合规：合同的签订和履行需要符合的相关法律、法规和标准第十三条附件13.1分包工程详细设计图纸：分包工程详细设计图纸的名称、数量和提交时间等13.2分包工程量清单：分包工程量清单的名称、数量和提交时间等13.3材料及设备技术规格书：材料及设备技术规格书的名称、数量和提交时间等13.4其他相关文件：其他与分包工程相关的文件和资料的名称、数量和提交时间等第十四条签署页14.1分包方签署页：分包方的签署页应包括签署日期、签署人姓名及职务、单位盖章等14.2总包方签署页：总包方的签署页应包括签署日期、签署人姓名及职务、单位盖章等第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细设计图纸名称：工程项目分包设计图纸数量：共5套，其中包括平面图、立面图、剖面图等提交时间：分包工程启动前15天内提交说明：图纸应符合国家相关标准和规范，具备清晰的标注和说明附件二：分包工程量清单名称：工程项目分包工程量清单数量：1份提交时间：分包工程启动前10天内提交说明：清单应详细列出分包工程所需的所有材料、设备和工程量，并附上相应的单位价格和总价附件三：材料及设备技术规格书名称：工程项目分包材料及设备技术规格书数量：1份提交时间：分包工程启动前10天内提交说明：规格书应详细列出分包工程所需材料和设备的技术参数、质量标准和要求说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包方未按照约定的工作进度和工期完成工程2.分包方未按照约定的质量标准完成工程3.分包方未按照约定的安全规定进行施工4.分包方未按照约定的材料和设备要求进行施工5.总包方未按照约定的付款方式和时间支付分包价格6.总包方未按照约定的工程变更和调整进行协调和沟通违约责任认定：1.分包方未按照约定的工作进度和工期完成工程的，应按照逾期完成的天数向总包方支付违约金，违约金金额为分包工程总价的0.5%乘以逾期天数。2.分包方未按照约定的质量标准完成工程的，总包方有权要求分包方重新施工或修复，并按照实际发生的费用向分包方追偿。3.分包方未按照约定的安全规定进行施工的，分包方应承担由此导致的一切安全事故责任和损失。4.分包方未按照约定的材料和设备要求进行施工的，分包方应承担由此导致的一切质量和安全事故责任和损失。5.总包方未按照约定的付款方式和时间支付分包价格的，应按照逾期支付的天数向分包方支付违约金，违约金金额为应付款项的0.5%乘以逾期天数。6.总包方未按照约定的工程变更和调整进行协调和沟通的，总包方应承担由此导致的一切额外费用和损失。示例说明：如果分包方未能在约定的工期截止日期前完成工程，那么根据违约责任认定，分包方应向总包方支付违约金。假设分包工程总价为100万元