家居建材门市装修合同样本

家居建材门市装修合同样本合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）名称及地址1.2乙方（装修公司）名称及地址1.3合同术语定义第二章：装修项目及内容2.1装修范围2.2装修内容2.3装修风格及要求第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间及条件第四章：装修材料及质量4.1材料品牌及标准4.2材料验收及质量保证4.3乙方对材料的责任第五章：装修进度及工期5.1施工进度计划5.2工期延误及违约责任5.3工期提前及奖励第六章：施工安全及环保6.1施工安全措施6.2环保要求及标准6.3乙方对施工安全及环保的责任第七章：变更及增减项7.1变更条件及程序7.2增减项费用及支付7.3变更对工期的影响第八章：验收及保修8.1验收标准及程序8.2验收合格条件8.3保修期限及范围第九章：违约责任及争议解决9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3争议解决方式第十章：合同的生效、变更及终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一章：其他约定11.1双方的其他权利和义务11.2合同的保密条款11.3合同的转让第十二章：法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三章：附件13.1装修设计方案13.2材料清单13.3施工图纸第十四章：合同的签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3双方签字盖章合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）名称及地址：（此处填写甲方全称及详细地址）1.2乙方（装修公司）名称及地址：（此处填写乙方全称及详细地址）1.3合同术语定义：（此处定义合同中使用的专业术语及简称）第二章：装修项目及内容2.1装修范围：（此处列出装修的具体范围，如：客厅、卧室、厨房、卫生间等）2.2装修内容：（此处列出装修的具体内容，如：墙面刷漆、地板铺设、水电改造等）2.3装修风格及要求：（此处描述装修风格及具体要求，如：现代简约、中式古典等）第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价：（此处填写合同总价，如：人民币万元整）3.2支付方式：（此处描述支付方式，如：银行转账、现金支付等）3.3支付时间及条件：（此处描述支付时间及条件，如：工程进度达到%时支付相应款项）第四章：装修材料及质量4.1材料品牌及标准：（此处列出所需装修材料的品牌及质量标准）4.2材料验收及质量保证：（此处描述材料验收程序及质量保证措施）4.3乙方对材料的责任：（此处描述乙方在材料质量问题上的责任及赔偿方式）第五章：装修进度及工期5.1施工进度计划：（此处列出施工进度计划，如：工程启动、水电改造、墙面刷漆等阶段）5.2工期延误及违约责任：（此处描述工期延误的情况及违约责任）5.3工期提前及奖励：（此处描述工期提前的情况及奖励措施）第六章：施工安全及环保6.1施工安全措施：（此处列出施工安全措施，如：施工现场安全防护、消防设施等）6.2环保要求及标准：（此处描述环保要求及标准，如：废水、废气处理达标等）6.3乙方对施工安全及环保的责任：（此处描述乙方在施工安全及环保问题上的责任及赔偿方式）第八章：验收及保修8.1验收标准及程序：（此处描述验收的标准及程序，如：验收合格标准、验收流程等）8.2验收合格条件：（此处描述验收合格的具体条件，如：工程质量、功能完整性等）8.3保修期限及范围：（此处描述保修期限及保修范围，如：装修工程的保修期限为X年，保修范围包括墙面、地面等）第九章：违约责任及争议解决9.1甲方违约责任：（此处描述甲方违约的情况及相应的责任）9.2乙方违约责任：（此处描述乙方违约的情况及相应的责任）9.3争议解决方式：（此处描述争议解决的途径，如：协商解决、调解、诉讼等）第十章：合同的生效、变更及终止10.1合同生效条件：（此处描述合同生效的条件，如：双方签字盖章、交付履约保证金等）10.2合同变更程序：（此处描述合同变更的程序，如：双方协商一致、签订变更协议等）10.3合同终止条件：（此处描述合同终止的条件，如：工程完工、双方协商一致等）第十一章：其他约定11.1双方的其他权利和义务：（此处描述双方的其他权利和义务，如：保护知识产权、保密商业信息等）11.2合同的保密条款：（此处描述保密条款的内容，如：保密信息、泄露责任等）11.3合同的转让：（此处描述合同转让的条件及程序，如：双方同意、书面通知等）第十二章：法律适用及争议解决12.1法律适用：（此处描述适用的法律，如：中华人民共和国法律）12.2争议解决方式：（此处描述争议解决的途径，如：协商解决、调解、诉讼等）第十三章：附件13.1装修设计方案：（此处描述附件内容，如：设计图纸、效果图等）13.2材料清单：（此处描述附件内容，如：材料品牌、规格、数量等）13.3施工图纸：（此处描述附件内容，如：施工图纸、施工说明等）第十四章：合同的签署14.1合同签署日期：（此处填写合同签署日期）14.2合同签署地点：（此处填写合同签署地点）14.3双方签字盖章：（此处留白，供合同双方签字盖章）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料品牌及供应商甲方有权要求乙方使用指定的材料品牌及供应商，乙方应无条件遵守。如乙方未按甲方要求使用，甲方有权要求乙方立即更换，并有权要求赔偿因此造成的一切损失。2.甲方监督权甲方有权对施工现场进行监督，以确保工程质量和进度符合甲方的要求。甲方有权要求乙方定期提供工程进度报告和质量检验报告。3.甲方变更权甲方在合同签订后，有权根据实际情况变更装修内容和风格。如甲方提出变更，乙方应尽快制定新的设计方案和施工计划，并报甲方审批。甲方审批通过后，乙方应按照新的设计方案和施工计划进行施工。4.甲方提前入住权甲方有权在工程完工前要求提前入住。如甲方要求提前入住，乙方应保证工程质量和安全，并承担因提前入住造成的甲方损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方推荐材料品牌及供应商乙方有权向甲方推荐材料品牌及供应商，甲方应给予考虑。如甲方未采纳乙方推荐，乙方有权要求甲方支付因甲方自行采购造成的一切额外费用。2.乙方施工质量保证乙方应对施工质量承担责任。如工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担因此造成的一切损失。3.乙方延期赔偿如乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金。违约金的计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之一。4.乙方保密义务乙方应对甲方提供的所有信息和资料保密，未经甲方许可不得泄露给第三方。如乙方泄露甲方信息，乙方应承担因此造成的一切损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解和监督职责，确保合同双方合法权益。2.第三方中介费用合同双方应承担第三方中介的费用。如因第三方中介的过错导致合同纠纷，过错方应承担相应费用。3.第三方中介调解结果第三方中介的调解结果具有法律效力，合同双方应无条件遵守。如合同双方对调解结果有异议，可依法向人民法院提起诉讼。4.第三方中介保密义务第三方中介应对合同双方提供的信息和资料保密，未经合同双方许可不得泄露给第三方。如第三方中介泄露合同双方信息，第三方中介应承担因此造成的一切损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案2.材料清单3.施工图纸4.工程进度报告5.质量检验报告6.设计变更方案7.施工变更方案8.违约金计算公式9.调解结果通知书10.法院判决书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项，视为违约。2.乙方未按设计方案和施工计划施工，视为违约。3.乙方延期完成工程，视为违约。4.甲方未按约定时间支付款项，视为违约。5.甲方提前解除合同，视为违约。6.乙方泄露甲方信息，视为违约。7.甲方未按约定使用乙方推荐的材料品牌及供应商，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同违约：一方未履行合同约定的义务，或履行义务不符合约定的条件。2.违约金：违约方支付给守约方的一种经济赔偿。3.第三方中介：指在合同双方之间进行调解和监督的独立第三方机构。4.调解结果：第三方中介对合同纠纷进行调解后，双方达成的一致意见。5.法院判决：人民法院对合同纠纷进行审理后，作出的具有法律效力的裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定新的施工计划，并采取措施加快进度。2.设计变更：乙方应提供详细的设计变更方案，并报甲方审批。甲方审批通过后，乙方应按照新的设计方案进行施工。3.材料品牌及供应商变更：甲方应提供新的材料品牌及供应商信息，乙方应无条件遵守。4.提前解除合同：甲方应书面通知乙方解除合同，并按照合同约定支付违约金。5.信息泄露：乙方应加强信息安全管理，防止甲方信息泄露。如发生泄露，乙方应立即采取补救措施，并承担相应责任。五、所有应用场