盘龙区工程施工合同范本

盘龙区工程施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：昆明市盘龙区建设投资集团有限公司

地址：云南省昆明市盘龙区东风东路123号

法定代表人：张三

联系方式/p>

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：云南宏达建设工程有限公司

地址：云南省昆明市五华区人民中路321号

法定代表人：李四

联系方式/p>

合同简介：

鉴于甲方为盘龙区重点基础设施项目的投资、建设和管理主体，拥有丰富的项目投资和建设经验；乙方作为具有专业资质的工程施工企业，具备优秀的施工技术和丰富的施工经验。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，为共同推进盘龙区经济建设，就甲方投资建设的盘龙区某工程项目达成以下合作协议。

一、合作背景与前提条件

1.甲方为盘龙区某工程项目（以下简称“本项目”）的建设单位，负责本项目的投资、建设和管理。

2.乙方具备本项目所需的专业资质和施工能力，愿意按照甲方的要求，承担本项目的施工任务。

3.双方同意按照国家有关法律法规、政策和行业标准，签订本工程施工合同，确保项目顺利进行。

二、合作范围与内容

1.乙方按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及相关技术规范，完成本项目的施工任务。

2.乙方负责施工现场的管理、安全生产、质量保证等工作，确保项目按期完成。

3.甲方负责提供项目所需的资金、材料、设备等，并监督乙方的施工质量和进度。

三、合同关联性说明

本合同旨在明确双方在盘龙区某工程项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利实施。双方应严格遵守本合同约定，共同推进项目进度，实现互利共赢。

1.甲方作为建设单位，有权对乙方的施工质量和进度进行监督，确保项目按期完成。

2.乙方作为施工方，应按照甲方的要求，保证施工质量，确保项目安全、高效、顺利进行。

3.双方应共同遵守国家有关法律法规，确保项目合规合法。

本合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，共同为盘龙区的经济建设贡献力量。如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方应按照约定妥善处理，确保项目顺利进行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确双方在盘龙区某工程项目中的合作事项，确保项目按照甲方的要求，由乙方完成施工任务，实现项目的高质量、高效率、安全顺利完成。具体内容包括：

1.乙方按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及相关技术规范，承担本项目的施工工作。

2.乙方负责项目施工过程中的现场管理、安全生产、质量保证等事项。

3.甲方负责提供项目所需的资金、材料、设备等，并对乙方的施工质量和进度进行监督。

第二条定义

1.本项目：指甲方投资建设的盘龙区某工程项目。

2.甲方：指甲方昆明市盘龙区建设投资集团有限公司。

3.乙方：指乙方云南宏达建设工程有限公司。

4.施工质量：指甲方和乙方共同遵守的国家及行业相关质量标准。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权力和义务

1.权力：

（1）有权对乙方的施工质量和进度进行监督，确保项目按期完成。

（2）有权要求乙方按照工程设计文件、施工图纸及相关技术规范进行施工。

（3）有权对乙方在施工过程中出现的问题提出整改要求。

2.义务：

（1）按时向乙方支付合同约定的工程款项。

（2）提供项目所需的资金、材料、设备等，并保证其质量符合国家标准。

（3）为乙方提供必要的施工条件，如施工场地、施工图纸等。

二、乙方的权力和义务

1.权力：

（1）有权按照合同约定向甲方收取工程款项。

（2）有权要求甲方提供项目所需的资金、材料、设备等。

2.义务：

（1）严格按照工程设计文件、施工图纸及相关技术规范进行施工，确保施工质量。

（2）负责施工现场的管理、安全生产、质量保证等工作，确保项目顺利进行。

（3）按照甲方的要求，及时汇报工程进度，接受甲方的监督和指导。

（4）在合同约定的工期内完成施工任务，并承担因自身原因导致的工程延期责任。

（5）对施工过程中出现的问题及时进行整改，确保项目质量和安全。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：双方同意，本项目的工程款项按照甲方提供的工程量清单及乙方投标报价进行计算。具体价格详见附件一。

2.支付方式：甲方采用转账方式向乙方支付工程款项。

3.支付时间：甲方应在以下节点向乙方支付相应比例的工程款项：

（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总金额的20%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，支付合同总金额的30%；

（3）工程进度达到80%时，支付合同总金额的30%；

（4）工程竣工验收合格后，支付合同总金额的10%；

（5）工程保修期满后，支付剩余的10%。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同签订之日起计算。

2.关键时间节点：

（1）项目开工时间：____年__月__日；

（2）项目预计竣工时间：____年__月__日；

（3）工程保修期：自工程竣工验收合格之日起____年。

3.如因特殊情况导致工程延期，双方应协商确定新的工期，并签订补充协议。

第六条违约责任

1.甲方违约情形：

（1）甲方未按约定时间支付工程款项，每逾期一日，应支付逾期付款金额的0.1%作为违约金；

（2）甲方未按约定提供项目所需的资金、材料、设备等，导致工程延期，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约情形：

（1）乙方未按约定时间完成施工任务，每逾期一日，应支付逾期完工金额的0.1%作为违约金；

（2）乙方施工质量不符合约定标准，应承担返工、整改费用，并支付合同总价款的5%作为违约金；

（3）乙方在施工过程中发生安全生产事故，应承担事故责任及相应赔偿。

3.双方同意，违约金不足以弥补对方损失的，违约方还需承担相应的赔偿责任。因不可抗力导致违约的，双方按照合同约定处理。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、政府行为等）。

2.责任免除条件：

（1）当发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料；

（2）受不可抗力影响的一方在履行合同过程中，因不可抗力事件导致不能履行或部分履行合同义务，可暂时免除违约责任；

（3）双方应积极采取措施，减轻不可抗力事件带来的影响，并在不可抗力事件结束后尽快恢复合同履行；

（4）如不可抗力事件持续发生，导致合同无法履行或无意义，双方可协商解除合同。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方可向盘龙区建设工程纠纷调解委员会申请调解。

3.若调解不成，双方同意将争议提交昆明仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

4.仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

5.仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。

6.双方在争议解决过程中，应继续履行合同约定的其他义务，除非争议事项导致合同无法履行。

第九条其他条款

1.通知方式：双方同意，本合同履行过程中的任何通知、要求、批准等，应以书面形式送达对方。书面通知可通过快递、挂号信或专人递送等方式进行，送达地址为双方在合同中注明的地址。

2.合同变更：任何一方要求变更合同条款的，应书面提出，经双方协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件：在以下情况下，一方可以书面通知对方终止合同：

（1）对方严重违反合同约定，导致合同无法履行；

（2）对方发生破产、清算、合并、分立等重大事项，影响合同履行；

（3）双方协商一致，决定终止合同。

4.合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同终止后的相关事宜。

第十条附则

1.本合同附件包括但不限于：

（1）工程量清单；

（2）乙方投标报价；

（3）工程设计文件；

（4）施工图纸；

（5）其他双方认为需要作为合同附件的文件