电站施工合同范本_第1页
电站施工合同范本_第2页
电站施工合同范本_第3页
电站施工合同范本_第4页
电站施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

电站施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:XX电力开发有限公司

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:张三

联系方式:依照我国工商行政管理部门登记的联系方式

2.合同简介:

鉴于甲方在XX省XX市XX区拥有电站建设项目,项目名称为“XX电站”,项目地址位于XX省XX市XX区XX路XX号,乙方作为专业的电站施工企业,具备丰富的电站建设经验和良好的信誉。经双方友好协商,决定就甲方电站施工项目达成合作,共同签订本电站施工合同。

本合同的签订旨在明确双方的权利与义务,保障电站施工项目的顺利进行,确保项目按时、按质完成。双方特此声明,在签订本合同之前,已充分了解并认可对方的资质、能力及信誉,为共同推进电站建设项目的顺利实施,达成以下合同条款。

甲方作为电站建设项目业主,负责提供项目所需的土地、资金、技术资料等,并对乙方施工过程进行监督、管理。乙方作为电站施工承包商,负责按照甲方提供的设计文件、技术规范及合同要求完成电站施工任务,确保电站质量、安全和进度。

双方在签订本合同之前,已就电站施工项目的相关事宜进行了充分的沟通与协商,对项目背景、实施条件、双方责任等有了明确的认识。为确保双方权益,特制定本合同,以共同遵守。

本合同签订后,双方应严格按照合同条款履行各自职责,共同推进电站施工项目的顺利实施,为我国电力事业的发展贡献力量。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于甲方委托乙方承担XX电站的施工任务,包括电站主体工程、辅助工程及配套工程的建设。具体内容包括但不限于:土建工程、安装工程、调试工程、环保设施建设、安全生产等。乙方应根据甲方提供的设计文件、技术规范及合同要求,完成电站施工任务,确保电站质量、安全和进度。

第二条定义

1.电站施工项目:指甲方委托乙方进行的XX电站建设,包括土建、安装、调试等工程。

2.设计文件:指甲方提供的电站设计图纸、技术规范、施工图纸等。

3.技术规范:指甲方或相关政府部门发布的电站施工技术标准、要求等。

4.合同价格:指甲方应支付给乙方的电站施工费用,包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.权利:

(1)有权对乙方施工过程进行监督、检查和管理,确保电站施工质量、安全和进度;

(2)有权要求乙方按照设计文件、技术规范及合同要求完成电站施工任务;

(3)有权对乙方提交的施工计划、施工设计等进行审查;

(4)在乙方履行合同义务的前提下,按合同约定支付合同价格。

2.义务:

(1)提供电站施工所需的设计文件、技术规范等,并对文件的真实性、准确性负责;

(2)提供电站施工所需的土地、资金、配套设施等;

(3)协助乙方办理相关施工手续,包括但不限于施工许可证、环保手续等;

(4)在合同约定的期限内支付合同价格。

二、乙方的权利与义务

1.权利:

(1)有权按照合同约定获得合同价格;

(2)有权在合同约定范围内使用甲方提供的土地、设施等;

(3)有权要求甲方提供必要的技术支持、协调甲方解决施工过程中的问题;

(4)有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。

2.义务:

(1)按照设计文件、技术规范及合同要求,完成电站施工任务;

(2)制定施工计划、施工设计,并报甲方审查;

(3)确保电站施工质量、安全和进度,对施工过程中的安全事故负责;

(4)配合甲方进行施工监督、检查,及时整改甲方提出的问题;

(5)按照合同约定,向甲方提交工程进度报告、支付申请等;

(6)在合同约定的工期内完成电站施工任务,并办理验收手续。

第四条价格与支付条件

1.合同价格:双方经协商一致,确定本电站施工项目的合同价格为人民币XX元整(大写:XX圆整)。

2.支付方式:甲方采用转账方式向乙方支付合同价格,乙方应提供合法有效的银行账户信息。

3.支付时间:

(1)合同签订后7个工作日内,甲方支付合同价格的20%作为预付款;

(2)乙方完成电站主体工程进度50%时,甲方支付合同价格的30%;

(3)乙方完成电站主体工程进度100%时,甲方支付合同价格的30%;

(4)乙方完成电站整体工程验收合格后7个工作日内,甲方支付合同价格的20%。

4.乙方应按照实际施工进度向甲方提交支付申请,并提供相应的进度证明文件。

第五条履行期限

1.本合同自双方签订之日起生效,有效期为XX年。

2.电站施工项目应自合同生效之日起开始施工,乙方应在合同约定的工期内完成施工任务,具体关键时间节点如下:

(1)电站主体工程完成50%,时间节点为合同生效后XX个月;

(2)电站主体工程完成100%,时间节点为合同生效后XX个月;

(3)电站整体工程验收合格,时间节点为合同生效后XX个月。

3.如因不可抗力等原因导致施工进度延误,双方应协商确定延期时间。

第六条违约责任

1.甲方违约:

(1)甲方未按约定时间支付预付款、进度款等,应向乙方支付迟延付款金额的万分之五的违约金;

(2)甲方未按约定提供电站施工所需的土地、设施等,导致乙方无法按时完成施工任务,应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此产生的损失;

(3)甲方违反合同其他约定,导致电站施工无法正常进行,应承担相应违约责任。

2.乙方违约:

(1)乙方未按约定时间完成电站施工任务,应向甲方支付迟延完工金额的万分之五的违约金;

(2)乙方施工质量不符合设计文件、技术规范及合同要求,应负责无偿返工、整改,并承担因此产生的费用;

(3)乙方未按约定履行合同其他义务,导致电站施工受到影响,应承担相应违约责任,并赔偿甲方因此产生的损失;

(4)乙方在施工过程中发生安全事故,应承担事故责任,并赔偿甲方因此产生的损失。

3.双方同意,违约金不足以弥补对方损失的,违约方应赔偿对方实际损失。双方另有约定的,从其约定。

第七条不可抗力

1.不可抗力:指在合同履行过程中,由于不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况所导致的事件。包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、罢工、暴乱等)以及政府行为(如政策调整、禁令等)。

2.责任免除条件:

(1)发生不可抗力事件后,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件;

(2)双方应共同评估不可抗力事件对合同履行的影响,协商确定是否延期履行合同;

(3)在不可抗力事件持续期间,受影响的一方不承担迟延履行合同的违约责任;

(4)如不可抗力事件导致合同无法继续履行,双方均有权解除合同,互不承担违约责任。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;

2.如协商无果,双方同意将争议提交至合同签订地所在的仲裁委员会进行仲裁;

3.仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力;

4.仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的,从其约定;

5.在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款;

6.如双方未选择仲裁解决争议,也可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

1.通知方式:双方就本合同履行过程中的一切通知、要求、批准等,应以书面形式进行,并通过快递、挂号信或专人送达等方式递交给对方。如需紧急通知,可采用电话、传真或电子邮件等方式,但应在48小时内补交书面通知。

2.合同变更:本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出,并经双方签字盖章确认。未经双方协商一致,任何一方不得单方面变更合同内容。

3.终止条件:在以下情况下,一方有权书面通知另一方解除合同:

(1)对方严重违反本合同条款,经催告后仍未改正;

(2)对方发生破产、清算、重组等重大事项,影响合同履行;

(3)不可抗力事件导致合同无法履行。

4.合同解除后,双方应按合同约定和相关法律法规处理善后事宜。

第十条附则

1.本合同附件包括但不限于以下文件:

(1)电站施工设计文件;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论