游泳池装修发包合同

游泳池装修发包合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效和终止第二章发包人的义务和权利2.1发包人的义务2.2发包人的权利第三章承包人的义务和权利3.1承包人的义务3.2承包人的权利第四章工程范围和内容4.1工程范围4.2工程内容第五章合同价格5.1合同价格的确定5.2价格调整5.3支付方式第六章工程期限6.1工程期限的约定6.2工期延误6.3提前完成工程第七章工程质量7.1工程质量标准7.2质量控制7.3质量争议的处理第八章材料和设备8.1材料和设备的供应8.2材料和设备的质量要求8.3材料和设备的验收第九章施工安全9.1安全管理9.2安全事故的处理第十章变更和解除合同10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件第十一章违约责任11.1发包人的违约责任11.2承包人的违约责任第十二章争议解决12.1争议的解决方式12.2仲裁或诉讼第十三章附则13.1合同的修改和补充13.2合同的生效13.3合同的解除第十四章合同附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号：_______第一章总则1.1合同主体1.1.1发包人：指合同中指定的具有工程发包权利的法人或其他组织。1.1.2承包人：指合同中指定的具有工程承包权利的法人或其他组织。1.2合同标的1.2.1本合同的标的为：游泳池装修工程。1.3合同文件的优先顺序1.3.1本合同文件优先顺序如下：合同协议书、工程量清单、技术规范、图纸、合同条件、中标通知书、答疑纪要等。1.4合同的生效和终止1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2在合同履行完毕后，经双方确认无争议，本合同自然终止。第二章发包人的义务和权利2.1发包人的义务2.1.1提供施工场地：发包人应提供符合合同约定的施工场地，包括施工所需的临时设施。2.1.2支付合同价款：发包人按合同约定的付款条款及时支付合同价款。2.1.3办理相关手续：发包人应负责办理工程所需的各项手续和证件。2.2发包人的权利2.2.1监督施工：发包人有权对施工过程进行监督，确保工程质量、安全符合要求。2.2.2要求承包人承担违约责任：承包人未按合同约定履行义务时，发包人有权要求承包人承担违约责任。第三章承包人的义务和权利3.1承包人的义务3.1.1施工质量：承包人应按照合同约定的质量标准完成工程。3.1.2施工安全：承包人应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中人员安全。3.1.3工程保修：承包人应按合同约定对工程进行保修。3.2承包人的权利3.2.1工程款支付：承包人按合同约定的付款条款获得工程款。3.2.2索赔权利：承包人认为发包人未按合同约定履行义务时，有权向发包人提出索赔。第四章工程范围和内容4.1工程范围4.1.1本工程范围包括：游泳池地面、墙面、天花板装修，及相关设施的安装。4.2工程内容4.2.1工程内容包括：材料采购、施工安装、调试、验收等。第五章合同价格5.1合同价格的确定5.1.1合同价格为本合同约定的工程总价。5.2价格调整5.2.1合同价格在合同履行过程中不得调整。5.3支付方式5.3.1发包人按合同约定的付款条款向承包人支付工程款。第六章工程期限6.1工程期限的约定6.1.1本工程自合同生效之日起算，预计____个月完成。6.2工期延误6.2.1因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任。6.3提前完成工程6.3.1提前完成工程不视为违约，发包人不额外支付费用。第七章工程质量7.1工程质量标准7.1.1本工程的质量和标准应符合国家相关法律法规及行业标准。7.2质量控制7.2.1承包人应建立完善的质量控制体系，确保工程质量。7.3质量争议的处理7.3.1工程质量争议由双方协商解决，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第八章材料和设备8.1材料和设备的供应8.1.1承包人负责采购本合同约定的材料和设备，并保证其质量。8.2材料和设备的质量要求8.2.1材料和设备应符合国家相关法律法规及行业标准。8.3材料和设备的验收8.3.1发包人或其委托的验收机构对材料和设备进行验收，不符合要求的，承包人应负责更换或修复。第九章施工安全9.1安全管理9.1.1承包人应制定施工安全管理制度，并严格执行。9.2安全事故的处理9.2.1发生安全事故，承包人应立即采取措施，并及时报告发包人和相关部门。第十章变更和解除合同10.1合同变更的条件10.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件10.2.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一章违约责任11.1发包人的违约责任11.1.1发包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。11.2承包人的违约责任11.2.1承包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。第十二章争议解决12.1争议的解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议。12.2仲裁或诉讼12.2.1如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十三章附则13.1合同的修改和补充13.1.1合同的修改和补充必须以书面形式签订，并经双方盖章确认。13.2合同的生效13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同的解除13.3.1合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十四章合同附件14.1附件列表14.1.1附件包括：工程量清单、技术规范、图纸、合同条件等。14.2附件内容14.2.1附件内容为本合同的组成部分，具有同等法律效力。合同编号：_______甲方（发包人）：______________签字：______________日期：____年__月__日乙方（承包人）：______________签字：______________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附件条款1：工程进度计划1.1工程进度计划的编制：承包人应根据合同约定的工程范围和内容，编制详细的工程进度计划，并提交甲方审批。1.2工程进度计划的调整：如因特殊情况需调整工程进度计划，承包人应提前向甲方申请，并经甲方批准后方可执行。1.3工程进度计划的执行：承包人应严格按照批准的计划进行施工，确保工程按时完成。附件条款2：工程质量保证2.1质量保证体系：承包人应建立完善的质量保证体系，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.2质量检验：承包人应定期进行质量检验，并对检验结果负责。2.3质量争议的处理：如发生质量争议，双方应共同协商解决，必要时可委托第三方进行质量鉴定。附件条款3：安全生产管理3.1安全生产责任制：承包人应建立健全安全生产责任制，明确各岗位的安全生产职责。3.2安全生产措施：承包人应制定并落实安全生产措施，确保施工现场的安全。3.3安全事故的处理：如发生安全事故，承包人应立即报告甲方和相关部门，并按照相关法律法规进行处理。附件条款4：材料和设备供应4.1材料和设备供应的责任：承包人应负责采购和供应合同约定的材料和设备，并保证其质量。4.2材料和设备的验收：甲方应对承包人供应的材料和设备进行验收，不符合要求的，有权要求承包人更换或修复。4.3材料和设备的使用：承包人应正确使用材料和设备，确保工程质量。附件条款5：工程变更和解除合同5.1工程变更的条件：如因特殊情况需变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同解除的条件：如因特殊情况需解除合同，双方应协商一致，并签订书面解除协议。5.3变更和解除合同的程序：变更和解除合同应经双方签字盖章确认，并按照合同约定的程序进行。附件条款6：争议解决6.1争议的解决方式：双方应通过友好协商解决争议。如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。6.2仲裁或诉讼的程序：争议解决过程中，双方应遵守相关法律法规，履行仲裁或诉讼程序。附件条款7：合同的修改和补充7.1合同的修改：合同的修改必须以书面形式签订，并经双方盖章确认。7.2合同的补充：合同的补充应符合原合同的约定，并经双方签字盖章确认。附件条款8：合同的生效和终止8.1合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同的终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同自然终止。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.技术规范3.图纸4.合同条件5.工程进度计划6.工程质量保证7.安全生产管理8.材料和设备供应9.工程变更和解除合同10.争议解决11.合同的修改和补充12.合同的生效和终止二、违约行为及认定：1.发包人违约行为及认定：未按合同约定支付价款未按合同约定提供施工场地未按合同约定办理相关手续未按合同约定履行监督职责2.承包人违约行为及认定：未按合同约定完成工程未按合同约定保证工程质量未按合同约定保证施工安全未按合同约定供应材料和设备三、法律名词及解释：1.发包人：指合同中指定的具有工程发包权利的法人或其他组织。2.承包人：指合同中指定的具有工程承包权利的法人或其他组织。3.工程进度计划：合同中约定的工程完成的时间表。4.工程质量：合同中约定的工程质量标准。5.施工安全：施工现场的安全管理。6.材料和设备：用于工程施工的材料和设备。7.违约行为：合同一方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整进度计划，承包人需支付逾期违约金。2.工程质量问题：解决办法：双方协商修复或更换不合格工程，承包人需承担修复