城市自行车道建设工程合同三篇

城市自行车道建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方：（以下简称“甲方”），是一家依法成立并有效存在的城市自行车道建设工程的投资者和建设单位，拥有合法的工程建设和经营管理权利。乙方：（以下简称“乙方”），是一家具备自行车道建设工程设计、施工和验收资质的专业公司，拥有合法的从事相关业务的资格。鉴于甲方愿意投资建设城市自行车道工程，并聘请乙方作为该工程的施工单位；乙方愿意接受甲方的委托，负责该工程的施工；双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1本工程为建设城市自行车道，包括但不限于道路铺设、标志标线、照明设施、绿化带等。1.2工程地点为：（具体地址）。1.3工程规模和具体建设内容详见附件一：《工程量清单》。第二条工程期限2.1工程的开工日期为：（具体日期），竣工日期为：（具体日期）。2.2乙方应在约定的工期内完成工程，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。第三条工程质量3.1乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收标准以附件二：《工程验收标准》为准。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。第四条工程款项4.1双方同意，工程款项的支付按照工程进度和验收结果进行。4.2甲方应按照附件三：《付款计划》的约定支付工程款项。4.3乙方完成工程且通过验收的，甲方应当按照约定支付尾款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定承担违约责任。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应当按照合同约定承担违约责任。5.3工程验收不合格的，乙方应当按照约定承担整改责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________（注：以上为合同范本，具体条款内容需根据实际情况进行调整和完善。）《合同篇二》合同编号：____________甲方：（以下简称“甲方”），是一家依法成立并有效存在的城市自行车道建设工程的投资者和建设单位，拥有合法的工程建设和经营管理权利。乙方：（以下简称“乙方”），是一家具备自行车道建设工程设计、施工和验收资质的专业公司，拥有合法的从事相关业务的资格。鉴于甲方愿意投资建设城市自行车道工程，并聘请乙方作为该工程的施工单位；乙方愿意接受甲方的委托，负责该工程的施工；双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容与数量1.1乙方应根据甲方的要求，自行车道建设工程的设计、施工和验收等服务。1.2具体服务内容、数量和进度安排详见附件四：《服务清单》。第二条服务质量2.1乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。2.2工程验收标准以附件五：《工程验收标准》为准。2.3乙方应保证其所的设计和施工方案具有创新性和实用性，不得侵犯他人的知识产权。第三条服务费用与支付3.1双方同意，工程款项的支付按照工程进度和验收结果进行。3.2甲方应按照附件六：《付款计划》的约定支付工程款项。3.3乙方完成工程且通过验收的，甲方应当按照约定支付尾款。第四条交付及验收4.1乙方应在约定的工期内完成工程，并按照附件七：《交付及验收标准》进行交付。4.2甲方应在收到工程交付后七个工作日内组织验收，并将验收结果通知乙方。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定承担违约责任。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应当按照合同约定承担违约责任。5.3工程验收不合格的，乙方应当按照约定承担整改责任。5.4如乙方侵犯他人的知识产权，乙方应承担由此产生的一切法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第六条知识产权6.1乙方在履行合同过程中所形成的知识产权归乙方所有。6.2乙方应保证其的设计和施工方案不侵犯他人的知识产权。6.3如乙方侵犯他人的知识产权，乙方应承担由此产生的一切法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第七条合同变更与解除7.1双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方协商一致。7.2合同变更或解除后，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。7.3因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。第八条双方权利与义务8.1甲方有权要求乙方按照约定履行合同义务，并按照约定支付工程款项。8.2乙方有权要求甲方按照约定履行合同义务，并按照约定支付工程款项。8.3乙方应按照甲方的要求进行施工，并保证工程质量。8.4乙方应按照约定时间完成工程，并按照约定进行交付和验收。8.5乙方应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。8.6乙方应保证其所的设计和施工方案不侵犯他人的知识产权。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密和个人信息，应予以严格保密。10.2保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。10.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________（注：以上为合同范本，具体条款内容需根据实际情况进行调整和完善。）《合同篇三》合同编号：____________甲方：（以下简称“甲方”），是一家依法成立并有效存在的城市自行车道建设工程的投资者和建设单位，拥有合法的工程建设和经营管理权利。乙方：（以下简称“乙方”），是一家具备自行车道建设工程设计、施工和验收资质的专业公司，拥有合法的从事相关业务的资格。鉴于甲方愿意投资建设城市自行车道工程，并聘请乙方作为该工程的施工单位；乙方愿意接受甲方的委托，负责该工程的施工；双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条服务范围与要求1.1乙方应根据甲方的要求，自行车道建设工程的设计、施工和验收等服务。1.2乙方应确保工程质量符合国家标准、行业规范以及甲方要求。第二条工程进度与交付2.1乙方应按照约定的工期完成工程，并向甲方交付符合约定的工程成果。2.2工程交付后，甲方应按照约定进行验收，并将验收结果通知乙方。第三条费用与支付3.1双方同意，工程款项的支付按照工程进度和验收结果进行。3.2甲方应按照附件八：《付款计划》的约定支付工程款项。第四条违约责任4.1乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定承担违约责任。4.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应当按照合同约定承担违约责任。第五条知识产权保护5.1乙方在履行合同过程中所形成的知识产权归乙方所有。5.2乙方应保证其的设计和施工方案不侵犯他人的知识产权。第六条合同的变更与解除6.1双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方协商一致。6.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。第七条双方的权利与义务7.1甲方有权要求乙方按照约定履行合同义务，并按照约定支付工程款项。7.2乙方有权要求甲方按照约定履行合同义务，并按照约定支付工程款项。7.3乙方应按照甲方的要求进行施工，并保证工程质量。7.4乙方应按照约定时间完成工程，并按照约定进行交付和验收。7.5乙方应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。7.6乙方应保证其所的设计和施工方案不侵犯他人的知识产权。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密和个人信息，应予以严格保密。9.2保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。9.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。合同签约须知：请双方仔细阅读并充分理解合同条款，并确认本合同的内容。确保各自的权利、义务和