花园式办公楼水电改造合同

花园式办公楼水电改造合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同范围1.4合同文件1.5词语解释第二章水电改造项目描述2.1办公楼基本情况2.2水电改造内容2.3改造标准和要求第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式3.4发票开具第四章工期要求4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期违约责任第五章施工质量5.1质量标准5.2质量监督与检查5.3质量问题处理第六章施工安全6.1安全要求6.2安全防护措施6.3安全事故处理第七章材料供应7.1材料质量要求7.2材料供应进度7.3材料验收与保管第八章技术支持与服务8.1技术咨询与支持8.2施工过程中的问题处理8.3培训与指导第九章合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3法院诉讼第十二章合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三章其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的转让第十四章附则14.1合同附件14.2合同修订历史14.3合同签订日期与地点合同编号：_________第一章总则1.1合同主体甲方：_________乙方：_________1.2合同目的本合同旨在明确双方在花园式办公楼水电改造项目中的权利和义务，确保项目顺利进行。1.3合同范围本合同范围包括办公楼水电改造的设计、施工、验收及保修等全部工作。1.4合同文件本合同文件包括合同、附件、图纸、技术说明书等。1.5词语解释本合同中下列词语的含义如下：（1）甲方：指合同甲方，即花园式办公楼的所有权人或使用权人。（2）乙方：指合同乙方，即承担水电改造工程的施工单位。第二章水电改造项目描述2.1办公楼基本情况办公楼地址：_________办公楼规模：_________2.2水电改造内容改造内容：水电系统升级、线路改造、设备更换等。2.3改造标准和要求按照我国相关法律法规、行业标准和甲方要求进行水电改造。第三章合同价格3.1合同总价本合同总价为人名币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2价格调整合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3付款方式本合同付款方式分为三次，分别为工程开工、工程进度达到50%和工程验收合格。3.4发票开具乙方按照甲方要求开具正规发票。第四章工期要求4.1施工期限本工程自合同签订之日起，工期为_________天。4.2施工进度计划乙方按照甲方要求制定施工进度计划，并报甲方审批。4.3延期违约责任乙方如未按约定工期完成工程，应承担违约责任，具体违约金计算方式如下：（1）每延期一天，乙方应支付甲方合同总价_________%的违约金。（2）延期超过_________天，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价_________%的违约金。第五章施工质量5.1质量标准本工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量监督与检查甲方有权对施工过程进行监督和检查，确保工程质量。5.3质量问题处理如发现质量问题，乙方应及时修复，并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应赔偿责任。第六章施工安全6.1安全要求乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和安全规范进行施工，确保施工安全。6.2安全防护措施乙方应制定并落实施工安全防护措施，防止安全事故发生。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照我国相关法律法规和甲方要求处理。第八章技术支持与服务8.1技术咨询与支持乙方应在施工过程中为甲方提供必要的技术咨询与支持，确保甲方对工程进展和质量有充分的了解。8.2施工过程中的问题处理乙方应立即解决施工过程中出现的技术问题，确保工程顺利进行。8.3培训与指导乙方应对甲方相关人员提供必要的培训与指导，使其熟悉新水电系统的使用和维护。第九章合同的变更与解除9.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）乙方严重违反合同规定，甲方有权解除合同；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。9.3变更与解除的程序（1）双方协商确定变更或解除内容；（2）签订书面变更协议或解除协议；（3）按照协议约定办理相关手续。第十章违约责任10.1违约行为违约行为包括未履行合同约定的义务、迟延履行、不适当履行等。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约程度和损失大小确定，具体赔偿金额由双方协商确定。第十一章争议解决11.1争议解决方式（1）仲裁；（2）法院诉讼。11.2仲裁双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁。11.3法院诉讼如选择法院诉讼，双方同意在_________人民法院提起诉讼。第十二章合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的工程验收合格；（2）双方协商一致；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。12.3合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）乙方严重违反合同规定，甲方有权解除合同；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。第十三章其他条款13.1保密条款双方应对合同内容和双方商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护双方同意，合同涉及的知识产权归属按我国相关法律法规和双方约定处理。13.3不可抗力不可抗力因素导致一方不能履行合同义务的，受影响方应立即通知对方，并提供相关证明文件。13.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。第十四章附则14.1合同附件合同附件包括：（1）工程设计图纸；（2）技术说明书；（3）其他双方约定的文件。14.2合同修订历史合同修订历史如下：（1）首次签订日期：_________；（2）修订日期：_________。14.3合同签订日期与地点本合同于_________年_________月_________日签订于_________。【合同签字盖章区域】甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊要求1.甲方有权对工程进度和质量进行不定期检查，乙方应予以配合。说明：甲方作为合同的一方，有权对工程的进展和质量进行监督和检查，以确保工程按期完成并符合合同约定的质量标准。乙方应积极配合甲方的检查，提供必要的便利条件。2.甲方有权根据工程实际情况调整工程内容和工程量，乙方应按照甲方的要求进行相应的修改和施工。说明：在合同执行过程中，如因设计变更、工程实际情况变化等原因需要调整工程内容和工程量时，甲方有权提出调整要求。乙方应根据甲方的要求，及时进行相应的修改和施工，确保工程的顺利进行。3.甲方有权指定特定的材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量。说明：甲方作为合同的一方，有权根据自己的需求和标准指定特定的材料供应商。乙方应根据甲方的要求，采购指定供应商的材料，并确保材料的质量符合合同约定的标准。附加条款二：乙方为主导时的特殊要求1.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。说明：乙方作为合同的一方，应按合同约定的工期完成工程。如果乙方因自身原因导致工程延期，乙方应根据合同约定的违约金计算方式承担相应的违约责任。2.乙方应负责工程的安全防护和环境保护工作，确保施工过程中的安全和对环境的影响降到最低。说明：乙方作为施工单位，应承担施工过程中的安全防护和环境保护工作。乙方应制定并落实相应的安全防护措施，防止安全事故的发生，并采取措施减少施工对环境的影响。3.乙方应按照甲方的要求提供工程进度报告和质量验收材料，以便甲方对工程情况进行了解和监督。说明：乙方作为施工单位，应定期向甲方提供工程进度报告和质量验收材料，以便甲方对工程的进展和质量情况进行了解和监督。乙方应确保报告和材料的准确性和及时性。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊要求1.第三方中介应公正、中立地履行调解和协调职责，确保甲乙双方的权益得到公平对待。说明：当合同执行过程中出现争议时，第三方中介作为中介方，应公正、中立地履行调解和协调职责。第三方中介应确保甲乙双方的权益得到公平对待，并协助双方解决问题，以保证合同的顺利执行。2.第三方中介应提供专业的技术支持和咨询服务，协助甲乙双方解决施工过程中的技术问题。说明：第三方中介作为专业机构，应提供专业的技术支持和咨询服务。在施工过程中，如甲乙双方遇到技术问题，第三方中介应协助双方解决，以确保工程的顺利进行。3.第三方中介应定期对工程进度和质量进行监督和检查，并向甲乙双方提供相应的报告。说明：第三方中介作为中介方，应定期对工程的进度和质量进行监督和检查。第三方中介应向甲乙双方提供相应的监督和检查报告，以便双方了解工程的进展和质量情况，并采取相应的措施。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.技术说明书3.材料供应合同4.施工方案和施工进度计划5.安全防护措施计划6.环境保护措施计划7.违约金计算方式说明8.争议解决方式说明9.仲裁委员会规则10.法院诉讼相关法律法规11.合同修订历史记录12.工程验收标准和方法13.材料质量检测报告14.施工安全事故应急预案二、违约行为及认定：1.未履行合同约定的义务2.迟延履行3.不适当履行4.材料质量不符合合同约定5.工程进度严重滞后6.施工安全事故7.泄露合同双方商业秘密8.知识产权侵权9.合同转让未经对方同意10.违反合同附随义务三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：当事人违反合同约定义务的行为。3.违约金：当事人违反合同约定应当支付给对方的一种经济赔偿。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.仲裁：由仲裁机构对当事人之间的争议进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。6.法院诉讼：当事人通过人民法院解决合同争议的一种方式。7.工期：合同约定的完成工程的时间。8.质量：工程符合法律、法规、标准和合同约定的程度。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，采取加班、增加施工人数等措施。2.材料质量问题：及时更换不合格材料，对已使用的材料进行修复。3.安全事故发生：立即启动应急预案，及时报告，依法处理。4.