2024年关于机械租赁合同标准模板（二篇）

第3页共3页2024年关于机械租赁合同标准模板承租人(全称)：(以下称甲方)出租人(全称)：(以下称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规和建设工程施工合同示范文本相关条款，结合甲方承建的山西兴县氧化铝厂工程项目具体情况，遵循平等自愿和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。一.甲方租赁乙方的壹台(套)，由乙方配备机上人员和相关配合人员负责实施工程项目的施工。二.乙方按大清包(人工费、辅助材料费、机械费)形式承包。施工项目工作内容包括：旋挖成孔、钢筋笼安装(孔口焊接)，注浆管安装、砼灌注(充盈系数1.26)。三.承包总价元。1.工程量：以实际完成桩的图纸理论方量计算。2.单价：1水费;2电费。3.承包价不包括内容：四.施工工期____年____月____日开工，____年____月____日完工，日历工期天。五.工程质量标准：合格。六.技术要求：相关规范标准七.承包价款支付工程完工结算办理后支付70%，验桩合格付至85%，其余款项三个月内付清。八.双方责任(一)甲方责任1.委派现场管理工作。2.负责与建设单位及监理单位的沟通协调工作。3.按合同约定或根据现场实际情况，办理工程款支付工作。4.依据施工图(包括相关变更核定资料)，按照相关的国家、地区、专业标准的要求对乙方施工的全部工作内容全过程进行监控和指导。5.负责施工资料的收集整理和签章归档。(二)乙方责任1.委派为项目经现(负责人)，负责带领随机操作人员和配套人员，实施项目工作内容的施工。2.服从甲方的工作安排，按甲方的具体要求完成进出场和施工全过程工作内容。3.按甲方要求及时提供足额的工程价款收据。4.依据施工图纸(包括相关变更核定资料)，严格按照相关的国家、行业、地区、专业标准以及甲方现场管理人员的安排实施施工操作，若发生质量事故，承担除不可抗力因素以外的所有责任和经济损失并负责承担所有整改的工作和所发生的费用。5.严格按规范标准和操作规程做好安全生产施工，若发生安全事故，承担所有责任和经济损失，并承担因此造成的甲方及建设单位的相关经济损失。6.按规范标准认真做好施工资料的基础工作，并及时报送甲方整理、归档。九，本合同未尽事宜，按《山西省建设工程施工合同JF-_____-0001》文本的“通用条款”内容执行。若发生重要变更，可另行商定补充协议。十.本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。双方盖章签认后生效，工程完工并价款结清后失效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____2024年关于机械租赁合同标准模板（二）经C公司提供担保，明确其对B公司承担连带责任。第三人所呈交的承诺书，旨在证实工程承包协议已被撤销，然A公司对此两份证据表示与己无关。法院在审理本案——一起租赁合同纠纷时，认定与案件无直接关联的承包事宜，故对前述证据不予采纳。一审法院依据证据审查确认：在指定日期，A公司与B公司签订了租赁合同，约定B公司租赁A公司的塔吊用于长城环岛南侧工地，明确了机械进出场费用、租赁费用的计算方式及支付方式等条款，并由B公司加盖公章及毛洁林签字确认。随后，A公司依约将塔吊运至B公司工地。B公司之后出具了结算单，确认了一定时间段内的租赁费用，并加盖了九项目部章及毛洁林签字。另有证据显示，塔吊在特定日期开始正式运行，并经北京市建设机械与材料质量监督检验站检验确认，用于C花园四标段工地。B公司已支付部分租赁费用。另查明，C公司与B公司签订了建设工程施工合同，由B公司承建C花园多项住宅楼工程，后该工程停工至今，而A公司的塔吊仍留在C花园工地。已有生效判决确认B公司九项目部的存在及其授权毛洁林的相关事宜。一审法院认为，A公司与B公司之间的租赁合同系双方真实意思表示，合法有效，双方均应严格履行。根据九项目部确认的租赁费用及B公司承建工程的事实，结合塔吊实际使用情况，法院认定B公司应支付相应租赁费用及进场费。同时，鉴于工地停工且B公司未通知A公司停工，塔吊仍处B公司控制下，B公司应承担停工期间的租赁费用。关于A公司主张解除合同的请求，因工地停工导致合同目的无法实现，法院予以支持，并判决B公司支付租赁费及进场费，同时要求第三人C公司返还塔吊。综上，法院依据