茶文化样板房装修合同

茶文化样板房装修合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章装修工程内容2.1样板房面积2.2装修风格及设计要求2.3装修材料要求2.4装修工程质量标准第三章工程进度及工期3.1工程进度计划3.2工期延误责任3.3工程验收第四章合同价款及支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4竣工付款第五章施工单位责任5.1施工质量及安全5.2施工单位人员管理5.3施工单位现场管理第六章甲方（业主）责任6.1甲方提供的材料及设备6.2甲方现场协调及监督6.3甲方工程变更第七章违约责任7.1施工单位违约7.2甲方违约7.3违约赔偿第八章争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼地点及法院第九章合同的解除和终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一章合同的变更和转让11.1合同变更条件11.2合同转让条件第十二章附则12.1合同附件12.2合同生效日期12.3合同解除或终止后的权利义务处理第十三章其他约定13.1双方的其他权利和义务13.2合同的补充条款第十四章签字盖章14.1甲方（业主）签字14.2施工单位签字14.3合同生效日期合同编号_________第一章总则1.1合同主体甲方（业主）：_________乙方（施工单位）：_________1.2合同标的本合同标的为_________茶文化样板房装修工程。1.3合同签订地点和时间本合同于_________年_________月_________日在_________签订。1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章装修工程内容2.1样板房面积样板房建筑面积为_________平方米。2.2装修风格及设计要求装修风格为_________，设计要求按照甲方提供的_________进行施工。2.3装修材料要求装修材料应符合国家相关标准和甲方的要求，具体材料品牌和型号见附件。2.4装修工程质量标准装修工程质量应达到_________标准。第三章工程进度及工期3.1工程进度计划工程进度计划见附件。3.2工期延误责任如乙方原因导致工期延误，应按_________向甲方支付违约金。3.3工程验收工程验收按照_________进行，验收不合格的乙方应负责整改。第四章合同价款及支付4.1合同总价本合同总价为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。4.2支付方式支付方式为_________。4.3进度付款进度付款按照_________进行。4.4竣工付款竣工付款在工程验收合格后进行。第五章施工单位责任5.1施工质量及安全乙方应保证施工质量，确保施工安全，防止事故发生。5.2施工单位人员管理乙方应按照甲方要求，对施工人员进行管理，确保施工秩序。5.3施工单位现场管理乙方应做好施工现场的管理工作，保证施工现场的整洁和秩序。第六章甲方（业主）责任6.1甲方提供的材料及设备甲方应按照合同约定，及时提供所需的材料和设备。6.2甲方现场协调及监督甲方应负责现场协调和监督，确保工程顺利进行。6.3甲方工程变更甲方如需要进行工程变更，应提前通知乙方，并按照合同约定办理变更手续。第七章违约责任7.1施工单位违约乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。7.2甲方违约甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。7.3违约赔偿违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第八章争议解决8.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点为_________，仲裁委员会或人民法院为_________。第九章合同的解除和终止9.1合同解除条件双方同意解除合同时，应签订书面解除协议，并办理相关手续。9.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程验收合格，乙方完成合同约定的全部义务；（2）双方另有约定的终止条件。第十章保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起_________年。10.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一章合同的变更和转让11.1合同变更条件合同变更应双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第十二章附则12.1合同附件附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。12.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同解除或终止后的权利义务处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的事宜，包括但不限于工程结算、支付违约金等。第十三章其他约定13.1双方的其他权利和义务双方另有约定的内容如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。13.2合同的补充条款补充条款内容如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。第十四章签字盖章14.1甲方（业主）签字甲方（业主）签字：_________14.2施工单位签字施工单位签字：_________14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（业主）签字：_________乙方（施工单位）签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料品牌及供应商甲方有权要求乙方使用指定的材料品牌及供应商进行装修。如乙方使用非指定品牌及供应商的材料，甲方有权要求乙方更换或退款。2.甲方变更设计要求甲方在合同签订后，如有变更设计要求，乙方应根据甲方的要求进行调整。如乙方因设计调整导致工程进度延误或增加费用，甲方应承担相应责任。3.甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督，并要求乙方按期完成相关工作。如乙方未按期完成，甲方有权要求乙方支付违约金。4.甲方验收标准甲方有权根据合同约定及国家标准，对工程质量进行验收。如工程验收不合格，甲方有权要求乙方整改，并承担整改费用。5.甲方提前使用样板房在工程验收合格后，甲方有权提前使用样板房。如提前使用导致工程损坏或损失，甲方应承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方负责施工质量及安全乙方应严格按照合同约定和国家标准，保证施工质量及安全。如因乙方原因导致施工质量问题或安全事故，乙方应承担相应责任。2.乙方按时完成工程乙方应按合同约定的工期完成工程。如乙方未按时完成，应向甲方支付违约金，并承担因此导致的损失。3.乙方提供工程进度报告乙方应定期向甲方提供工程进度报告，如有特殊情况导致进度延误，应及时通知甲方并协商解决。4.乙方负责工程整改如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担整改费用。如再次验收不合格，乙方应双倍支付违约金。5.乙方保护甲方隐私乙方在合同履行过程中，应保护甲方的隐私和商业秘密，不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应负责协调甲乙双方，确保合同顺利履行。如因第三方中介原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方承担。如甲方未按约定支付中介费用，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金。3.第三方中介监督工程进度第三方中介有权对工程进度进行监督，并要求乙方按期完成相关工作。如乙方未按期完成，第三方中介有权要求乙方支付违约金。4.第三方中介验收工程第三方中介有权根据合同约定及国家标准，对工程质量进行验收。如工程验收不合格，第三方中介有权要求乙方整改，并承担整改费用。5.第三方中介保密义务第三方中介应对合同履行过程中的双方商业秘密和机密信息保密，不得泄露给无关第三方。如违反保密义务，第三方中介应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸及说明2.材料品牌及供应商名单3.施工进度计划表4.工程质量验收标准5.施工安全规范6.保密协议7.合同变更协议8.违约金计算公式9.工程结算明细表10.工程保修条款二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.乙方使用非指定品牌或供应商材料，视为违约。3.乙方未经甲方同意，擅自变更设计要求，视为违约。4.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。5.乙方泄露甲方商业秘密或机密信息，视为违约。6.甲方未按约定时间支付进度款或违约金，视为违约。7.甲方未按约定提供材料或设备，视为违约。8.甲方未按约定时间进行工程验收，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约金：当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应当向对方支付的金钱。3.工程验收：对工程项目进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定及国家标准。4.保密协议：双方约定对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密的协议。5.违约：当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应按约定支付违约金，并根据实际情况采取措施加快工程进度。2.材料品牌或供应商变更：甲方应书面同意，并签订变更协议。3.设计要求变更：乙方应与甲方协商一致，并签订变更协议。4.施工质量问题：乙方应负责整改，并承担整改费用。如再次出现质量问题，乙方应双倍支付违约金。5.泄露商业秘密或机密信息：违约方应承担违约责任，赔偿