一级建造师试题集及参考答案-《法规及相关知识》26

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《法规及相关知识》

一、单选题。

1.单选题

位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖

区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。

A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D、应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

2.单选题

房屋建筑工程施工总承包一级企业法定的净资产应当为（）以上。

A.1亿元

B.6000万元

C.5000万元

D.3000万元

3.单选题

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包

括()。

A.先予执行

B.查封

C拍照

D.制作笔录

4.单选题

项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由()承担违约责任。

A.项目经理

B.建立单位

C.项目主要负责人

D施工企业

5.单选题

关于注册建造师教育保障的说法正确的是()。

A.注册建造师享无权带薪参加继续教育

B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育

C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行

D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理

6.单选题

某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，双方在合同中约定，发包人对垫付资金按银

行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人

民法院对垫资利息的处理，正确的是（）。

A.予以追缴

B.不予支持利息请求

C.支付按合同约定的利息

D.只支持按银行同期同类贷款利息支付

7.单选题

建筑节能工程验收的首要步骤是（）。

A.施工单位按验收意见进行整改

B.施工单位自检评定

C.监理单位进行节能工程质量评估

D.建筑节能分部工程验收

8.单选题

下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。

A.工程建设项目施工招标投标办法

B.安全生产许可证条例

C.安全生产法

D.建筑业企业资质管理规定

9.单选题

关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A、施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万

元以下的罚款

B、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免

除对工程的一般损失赔偿责任

C、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费

用

D、建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或

拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

10.单选题

甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定："甲方于工程交付使用后15日内结清所欠

乙方所有工程款”。乙施工企业于2009年1月8日提交了工程竣工险收报告，2009年1

月12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2009年2月10日仍

未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙

施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计付。

A.2009年1月8日

B.2009年1月15日

C.2009年1月31日

D.2009年2月10日

11.单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外,

自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A、15

B、20

C、30

D、40

12.单选题

甲、乙因合同到纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。

伸裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。

A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

U提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

13.单选题

根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的说法，正确的是（）。

A、建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列

B、国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理

C、省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理

D、企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡

建设主管部门应当依法杳处

14.单选题

根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（）。

A.保证本单位安全生产投人的有效实施

B.及时、如实报告生产安全事故

C.为从业人员缴纳意外伤害保险费

D.建立、健全本单位安全生产责任制

15.单选题

根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣

的，将受到的行政处罚为（）。

A、终身不予注册

B、吊销执业资格证书，5年内不予注册

C、责令停止执业3年

D、责令停止执业1年

16.单选题

保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息和违约金

B损害赔偿金和实现抵押权的费用

C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

17.单选题

施工单位应当对管理人员和作业人员()安全生产教育培训I,其教育培训情况记入个人工作

档案。

A.每半年至少一次

B.每季度至少一次

C.每年至少一次

D.每两年至少一次

18.单选题

《中华人民共和国安全生产管理条例》由()签署发布。

A.全国人大常委会

B.国务院

C.国家主席

D.国务院总理

19.单选题

仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。

A.仲裁庭制作完成后

B.当事人签收后

C.人民法院确认后

D.当事人签字后

20.单选题

仲裁调解书应于()生效。

A.仲裁庭作出时

B.双方达成合意时

C.仲裁调解书送达时

D.双方签收调解书后

21.单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是

0-

A.不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和

强制性标准规定的要求

B.绝对指导压缩合同约定的工期

C.不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具

D.不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备

22.单选题

为防止因活动房屋产品质量不合格导致生产安全事故发生，施工现场临时搭建的装配式活动

房屋应当选择具有()的正规生产厂家产品。

A.生产许可证

B.安全许可证

C销售许可证

D产品合格证

23.单选题

甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，乙方未经法庭许可中

途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。

A.移送二审法院裁决

B.缺席判决

C.不予判决

D.进入再审程序

24.单选题

下列事故中，不属于较大事故的是()。

A.造成3人以上10人以下死亡的事故

B.造成10人以上50人以下重伤的事故

C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

25.单选题

建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建

设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更.

A.5

B.7

C.10

D.14

26.单选题

不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、

规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督

机构查实和行政处罚所形成的记录。

A.乡（镇）

B.县

C.市

D.省

27.单选题

不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）。

A.将承包的工程转包或违法分包的

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

28.单选题

个体工商业户的生产、经营所得和对企业、事业单位的承包经营、承租经营所得，均适用

Oo

A.比例税率

B.5%~45%的9级超额累进税率

C.5%~35%的5级全额累进税率

D.5%~35%的5级超额累进税率

29.单选题

下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是（）。

A.分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算

B.合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算

C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之

日起计算

D.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从

管理人知道或者应当知道本人之日起计算

30.单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位的安全责任包括（）。

A.将拆除工程的施工组织方案报建设行政主管部门备案

B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

D.在设计方案中提出保障施工作业人安全和预防生产事故的措施建议

31.单选题

关于人身保险合同的表述中，错误的是（）。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费

D.保险人对人身保险的保险费，不可以用诉讼方式要求投保人支付

32.单选题

下列不属于只能制定法律的事项为（）。

A.新闻出版广播影视管理制度

B.对非国有财产的征收、征用

C.民事基本制度

D.税种的设立、税率的确定

33.单选题

某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合

同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为（）。

A.使用权

B.所有权

C.持有权

D.留置权

34.单选题

根据《工程建设项目施工招标投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不

采用招标发包的情形有（）。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.施工牛要技术采用特定专利或专有技术

C.当地投标企业较少

D.军队建设项目

35.单选题

某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万

元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以（）罚款。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.25万元

36.单选题

在下列情形中，构成承诺的是（）。

A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容

B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容

C.甲向乙发出要约，明确7天内答复，乙8天后表示同意

D.甲按某广告给乙汇款购买建筑材料，乙给甲邮寄了其指定的产品

37.单选题

实行工程总承包的工程项目中，对于超过一定规模的危险性较大的地下暗挖工程，专项方

案应当由（）。

A.建设单位组织编制并召开专家论证会

B.施工总承包单位组织编制并召开专家论证会

C.专业承包单位组织编制，施工总承包单位组织召开专家论证会

D.施工总承包单位组织编制，专业承包单位组织召开专家论证会

38.单选题

对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。

A.拟拆除建筑物、构筑物及可能危机毗邻建筑的说明

B.拆除施工组织方案

C.堆放、清除废弃物的措施

D.施工图设计文件

39.单选题

建筑工程一切险是一种综合性保险，下列属于该险种的被保险人的是（）

A.施工工人

B材料供应商

C.项目经理

D.技术顾问

40.单选题

在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲

材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。

A.只能由法院确定归属

B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

41.单选题

在房屋市政工程中，生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。

A.住房和城乡建设部门

B.建设单位

C.工程监理单位

D.g施工企业

42.单选题

施工企业法人成立日期为（）之日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.营业执照的签发

D.营业执照的领取

43.单选题

依据：《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是

()。

A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程

C.产品混凝土应用于基础工程D.大型非标构件进行吊装

44.单选题

关于项目经理的说法，正确的是()。

A.项目经理的权利来自企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理部

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付,材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

45.单选题

(2019年考题)关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是()

A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,只能由注册建造师本人修改

B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利

C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动

D.高校教师可以以注册建造师的名义执业

46.单选题

下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）。

A抵押

B.保证

C.质押

D.留置

47.单选题

甲乙双方的合同纠纷于2016年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成

了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签

收。根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A.该调解书自2016年7月5日产生法律效力

B.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

C.调解书制作完成后,甲乙双方不得反悔

D.该调解书自2016年7月6日产生法律效力

48.单选题

下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法，正确的有（）。

A.五方责任主体是指建筑工程的建设、设计、施工、监理、供货等五方参与单位

B.五方责任主体项目负责人均应当经过本单位的法定代表人书面授权确认

C.项目负责人质量终身责任是指在建筑工程缺陷责任期内对工程质量承担责任

D.施工单位项目经理应当对全部工程质量事故或质量问题承担责任

49.单选题

下列有关建设工程最低保修期的说法错误的是()。

A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限

B.有防水要求的卫生间保修期为2年

C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

D.给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为2年

50.单选题

建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间()，夜间()。

A.40dB(A),25dB(A)

B.55dB(A),40dB(A)

C.70dB(A),55dB(A)

D.85dB(A)f70dB(A)

51.单选题

(2019年考题)关于国家所有的文物的说法，正确的是()。

A.遗存于公海区域内的起源于中国的文物,属于国家所有

B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变

C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有

D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变

52.单选题

某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示。从图中可以

看出（）。

A.工作D拖延2周，不影响工期

B.工作E拖延1周，影响工期1周

C.工作F拖延2周，影响工期2周

D.工作D拖延3周，不影响后续工作

53.单选题

建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（）。

A.质量保证书

B.咨询评估书

C.使用说明书

D.质量保修书

54.单选题

根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成

水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上

地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A、单位所在地

B、污染影响地

C、单位登记地

D、事故发生地

55.单选题

甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业,乙企业再将专业工程

的劳务作业分包给丙企业,工程完工后，上述专业工程质出现向题，经调查，是由于丙企业施工

作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业乙企业和丙企业对建设单位共同承责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

56.单选题

根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为

（）。2016

A、工程所在地法院

B、被告所在地法院

C、原告所在地法院

D、合同签订地法院

57.单选题

甲公司欠某供应商500万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后

500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。

A.应当由甲公司承担全部债务

B.应当由乙、丙公司承担连带债务

C.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

D.应当由乙公司承担全部债务

58.单选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时

间是（）。（2015考题）

A.竣工验收时

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收合格后

D.交付使用时

59.单选题

以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备

案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地

规划许可证。

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

60.单选题

建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（）。

A.将承包的工程转包或违法分包

B.不履行保修义务或拖延履行保修义务

C.允许其他单位或个人以本单位名义承担工程

D.恶意拖欠劳动者工资

61.单选题

根据建筑节能的有关规定,合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷

系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合（）要求。

A、企业标准

B、地方标准

C、施工图设计文件

D、建筑节能任意性标准

62.单选题

关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求

B.建设单位有权压缩合同约定的工期

C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业

D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

63.单选题

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,

正确的是（）。2016

A、安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B、施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C、建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检,出具自检合格证明

64.单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安

全技术措施或专项施工方案是否符合（）标准。

A.工程建设强制性

B.监理单位制定性

C.工程建设推荐性

D.工程建设行业

65.单选题

甲工程施工单位因施工需要使用脚手架，为节约成本，便与乙公司口头约定：拟采用少部

分购买大部分租赁的方式。而乙公司误认为是采用大部分购买少部分租赁的方式。双方在

结算时发生争议，则下列说法中正确的是（）。

A.甲乙的口头租赁合同因没有采用书面形式而无效

B.甲乙的口头租赁合同是显失公平的合同

C.只有乙可以行使撤销权

D.甲乙的口头租赁合同是重大误解的合同

66.单选题

某建筑公司投保了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中,下列主体之中不可

能为同一人的是（）。

A.投保人与受益人

B.保险人与投保人

C.投保人与被保险人

D.投保人、被保险人和受益人

67.单选题

（2019年考题）关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（）。

A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,已经建成的必须拆除

B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告

C.不符合民用建筑强制性节能标梏的项目，建设单位不得开工建设

D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门

报告

68.单选题

在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（）。

A.加工承揽合同属于不要式合同

B.建设工程施工合同属于要式合同

C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同

D.自然人之间的借款合同属于不要式合同

69.单选题

（2020年考题）关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是（）.

A.建设用地使用权只能在土地的地表设立

B.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共同设立以

C.建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自动获得该土地地下的使用权

D.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

70.单选题

某建筑公司致函钢材经销商甲公司："我公司欲以3300元/t的价格购买你公司①25的螺

纹钢30t，有意者请于3日内回复."乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公

司："同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于（）。

A.要约

B.承诺

C.反要约

D.要约邀请

二、多选题。

71.多选题

关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（）。

A、其行为的法律后果由项目经理承担

B、不具备法人资格

C、是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D、其行为的法律后果由项目经理部承担

E、其行为的法律后果由企业法人承担

72.多选题

在下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。

A.发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建筑工程质量缺陷

B.发包人提供或者指定购买的建筑材料不符合强制性标准，造成建筑工程质量缺陷

C.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，在工程的合理使用寿命内地基基础工程出现质量缺

陷

D.发包人提供的设计有缺陷，造成建筑工程质量缺陷

E.发包人提供的设备不符合强指标性标准，引起建筑工程质量缺陷

73.多选题

某建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。

A.建设单位将装修方案报有关部门批准后，方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C.建设单位在委托相应资质的等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

74.多选题

依照《立法法》的规定，下列事项只能制定法律的是()。

A.国家主权的事项

B犯罪和刑罚

C.对非国有财产的征收

D.民事基本制度

E.为执行法律的规定需要制定行政法规的事项

75.多选题

下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有()。

A.继续履行

B.赔礼道歉

C.赔偿损失

D.恢复原状

E.支付违约金

76.多选题

下列不属于施工单位承担工程质量保修责任情形的是()

A.施工单位采购的材料质量不合格造成墙面脱落

B.住户装修过程中破坏防水层造成渗漏

C.地震造成墙体裂缝

D.建设单位采购材料不合格

E.设计承载力不足造成柱体弯曲

77.多选题

某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有

（）。

A.公司股东B•公司董事长

C.公司职工代表D.公司总经理

E.公司财务经理

78.多选题

根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。

A、优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护

B、现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水

C、处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水

D、大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收

集自然降水用于施工和生活中适宜的部位

E、力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%

79.多选题

根据《建筑工程施工许可管理办法》，保证工程质量和安全的具体措施有（）

A.施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施

B.专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计

C.有审查合格的施工图设计文件

D.施工场地拆迁进度符合施工要求

E.按照规定办理了工程质量、安全监督手续

80.多选题

根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有

（）。

A、未履行注册建造师职责造成环境事故的

B、以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C、未在规定期限内办理资质变更手续的

D、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

E、对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的

81.多选题

下列情形中，应当由出卖人承担标的物毁损、灭失风险的有（）

A.标的物需要运输，当事人对交付地点约定不明确，出卖人将标的物交付给第承运人后

B.施工企业购买批安全帽，出卖人尚未交付

C.标的物已抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物

D.合同约定在标的物所在地交货,约定时间已过，施工企业仍未前往提货

E.出卖人在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收

82.多选题

关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。

A、具有财产权和人身权双重属性

B、效力不受地域限制

C、仅在法律规定的期限内受到法律保护

D、不存在排他性

E、是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

83.多选题

关于联合体投标的说法，正确的是（）0

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

84.多选题

下列关于建设工程承包制度的说法，正确的有（）。

A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业

B.项目管理单位应当是本项目的可行性研究、方案设计或者初步设计单位

C.项目管理单位不得^工程总承包企业具有利害关系

D.工程总承包企业按照合同约定向建设单位出具履约担保，建设单位向工程总承包企业出

具支付担保

E.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

85.多选题

根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理

的建筑施工企业。

A、工程监理单位

B、工程监理人员的名单

C、工程监理权限

D、工程监理的内容

E、工程监理入场时间

86.多选题

根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法下列人员中，属于五

方责任主体项目负责人的有（）。（2016）

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

E.造价单位项目负责人

87.多选题

根据《建筑工程施工许可管理办法》，保证工程质量和安全的具体措施有（）。

A.施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施

B.专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计

C.有审查合格的施工图设计文件

D.施工场地拆迁进度符合施工要求

E.按照规定办理了工程质量、安全监督手续

88.多选题

施工合同可撤销的情形有（）。

A.在订立施工合同时显失公平

B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益

C.违反了《建筑法》的强制性规定

D.订立合同时，建设单位存在重大误解

E.损害社会公共利益

89.多选题

下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（）。

A.货物运输合同

B.银行货款合同

C.买卖合同

D.租赁合同

E.施工合同

90.多选题

施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（）。

A.在施工现场附近的河流中清洗油桶

B.将施工垃圾处理后倒入附近河流

C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖

D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障

E.工程抢修工作一直持续到22点

91.多选题

刑事处罚主要包括（）。

A.罚金

B.没收财产

C.劳动教养

D.无期徒刑

E.死刑

92.多选题

《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌,塌陷造成他人损害的，在不能证

明自己没有过错的情况下，应当承担侵权责任的有()。

A.所有人

B.设计人

C.管理人

D.监督人

E.使用人

93.多选题

根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正

确的有()。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先

报批

B.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

C.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费

D彳正收的超标准排污费可以用于污染的防治

E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定

94.多选题

生产安全事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情

况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有（）。

A.抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要

B.做出标志,绘制现场简图，拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

C.疏散、撤离、安置受到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、彳泞生事故

D.经事故单位负责人或组织事故调直的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的

有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

95.多选题

下列责任种类中，属于行政处罚的有（）

A.警告

B.罚金

C.排除妨碍

D彳亍政拘留

E.没收财产

96.多选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的全部建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

97.多选题

依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（）。

A.劳务派遣单位应当与劳动者签订劳务派遣协议

B.派遣单位负责支付劳动者的工资和社会保险费用

C.派遣单位可以向被派遣劳动者收取一定工作介绍费用

D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离

E.用工单位可以将被派遣的劳动者再派遣到其他用工单位

98.多选题

根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治，说法正确的有（）。

A.禁止人工回灌补给地下水废物

B.禁止向水体倾倒放射性固体

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口

E.在风景名胜区水体的保护区内，不得新建排污口

99.多选题

（2019年考题）关于施工许可证与已确定的施工企业安全生产许可证之间关系的说法,

正确的（）。

A.施工许可证以安全生产许可证的取得为条件

B.施工许可证与安全生产许可证无关

C.安全生产许可证以施工许可证取得为前提

D.因吊销安全生产许可证，更换施工企业的,施工许可证应当重新申请领取

E.施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同

100.多选题

关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（）。

A.责令改正，没收违法所得

B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款

C.责令停业整顿，解氐资质等级

D.追究刑事责任

E.情节严重的，吊销资质证书

【参考答案】

一、单选题。

1.B

解析：教材P202

【知识点】施工现场固体废物污染环境的防治。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政

区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政

主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商

经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该

固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。

2.A

解析：2021/2020版教材P64

以建筑工程施工总承包企业为例，《建筑业企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿

元以上；二级企业净资产4000万元以上；三级企业净资产800万元以上。

3.A

解析：2021版教材P343/2020版教材P342/2019版教材P341

考察知识点是证据保全的实施。《民事诉讼证据规定》中规定，人民法院进行证据保全，

可以根据具体情况，采用直封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录

等方法。

4.D

解析：2021/2020版教材P11

本题考察的是：企业法人与项目经理部的法律关系。由于项目经理部不具备独立的法人资

格，无法独立承担民事责任c所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。例

如：项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由施工企业承担违约责任；项目经

理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。

5.B

解析：2021/2020版教材P80

注册建造师在参加继续教育期间享有国家规定的工资、保险、福利待遇；建筑业企业及勘

察、设计、监理、招标代理及造价咨询等用人单位应重视注册建造师继续教育工作，督促

其按期接受继续教育。其中，建筑业企业应为从事在建工程项目管理工作的注册建造师提

供经费和时间支持。

6.D

解析：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予

支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

7.B

解析：2021版教材P322/2020版教材P320/2019版教材P319

本题考察的知识点是建筑工程节能验收的程序。（三）建筑节能工程验收的程序：1.施工单位

自检评定：建筑节能分部工程施工完成后，施工单位对节能工程质量进行检查，确认符合

节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收表》，并由项目经理和施工单位

负责人签字。所以建筑节能工程验收的首要步骤是施工单位自检评定。

8.B

解析：《建筑企业资质管理规定》是由建设部颁布的部门行政规章。《工程建设项目施工

招标投标办法》是由国家发展计划委员会、建设部等部委颁布的部门行政规章。《安全生

产法》是由全国人大常委会颁布的法律。《安全生产许可证条例》是由国务院颁布的行政

法规。故应选B项。

9.C

解析：【知识点】建设工程质量保证金。选项A施工单位不履行保修义务，处10万元以

上20万元以下的罚款。选项B承担费用后不能免除赔偿责任。选项D时间是一年内，不

是半年。

10.B

解析：2021、2020版教材P135/2019版教材P134

利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视

为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付

的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人

起诉之日.

11.C

解析：【知识点】施工安全事故的应急救援与调有处理。自事故发生之日起30日内，事

故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时耒限。道路交通事故、火灾事故是自事故发生之

日起7日内，事故造成的人员伤亡情况变化，应当及时|9艮

12.A

解析：本题考查的是对仲裁程序的理解，仲裁裁决首席按照多数仲裁员意见作出;不能形成

多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。因此选项A正确。##@

13.A

解析：P64-71

本题考查的是施工企业的资质序列、类别和等级。选项B错误，《建筑业企业资质管理规

定》中规定，国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。选

项C错误，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑业

企业资质的统一监督管理。选项D错误，企业违法从事建筑活动的，违法行为发生地的县

级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法直处，并将违法事

实、处理结果或者处理建议及时告知该建筑业企业资质的许可机关。

14.C

解析：《建设工程安全生产管理条例》规定.施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资

格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章

制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措

施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。故选U

15.A

解析：【知识点】建造师注册执业制度。《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规

定，注册建造师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，

责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节

特别恶劣的，终身不予注册。

16.C

解析：本题考核的是抵押担保的范围。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害

赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

17.C

解析：2021/2020版教材P237/2019版教材P236

《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至

少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

18.D

解析：2021/2020版教材P2

行政法规由总理签署国务院令公布。

19.B

解析：2021、2020版教材P365/2019版教材P364

仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成

的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制

作裁决书。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

20.D

解析：2021、2020版教材P365/2019版教材P364

本题考察的是：仲裁调解。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果

制作裁决书。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

21.B

解析：2021版教材P308/2020版教材P306/2019版教材P305

《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本

的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

22.D

解析：2021/2020版教材P245/2019版教材P244

施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当

具有产品合格证。

23.B

解析：2021、2020版教材P349/2019版教材P348

被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判

决。

24.C

解析：2021版教材P268/2020版教材P267/2019版教材P266

本题考核的是生产安全事故的等级划分标准。较大事故是指造成3人以上10人以下死

亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的

事故。

25.A

解析：2021/2020版教材P81

建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建

设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

26.B

解析：2021、2020版教材P119/2019版教材P118

本题考察的是不良行为记录。不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中违反有关

工程建设的法律、法规、规章或福制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部

门或者委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。

27.B

解析:2021、2020版教材P120/2019版教材P118

承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其

他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或

评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取

中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违

法分包的。

28.D

解析：2021/2020版教材P46

个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得，适用5%至

35%的超额累进税率。

29.B

解析：A错误，分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算；（：错

误，返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实

之日及对方当事人之日起计算；D错误，管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费

用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从无因管理行为结束且管理人知道或者应当知道本

人之日起计算。

30.C

解析：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合

工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全隐患的，应当要求

施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施

工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告

31.C

解析：本题考查的是建设工程保险制度。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全

部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。

32.A

解析：下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政

府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区

制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自

由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；

（7）对非国有财产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、

海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11）必须由全国人民代表大会

及其常务委员会制定法律的其他事项。

33.B

解析：2021、2020版教材P175/2019版教材P174

买卖合同实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人转移标的物的所有权于买

方，买方向出卖人支付价款c这是买卖合同的基本特征C

34.B

解析：本题考核的是可以不进行招标的建设工程项目。原国家计委、建设部等7部门颁布

的《工程建设项目施工招标投标办法》中规定，有下列情形之一的，经该办法规定的审批

部门批准，可以不进行施工招标：（1）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招

标的；（2）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；（3）施工主要技术采用特定

的专利或者专有技术的；（4）施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程

要求的；（5）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力

的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。

35.B

解析：2021版教材P265/2020版教材P264/2019版教材P263

施工单位挪用安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程

安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚

款；造成损失的,依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元

罚款，

36.D

解析：承诺必须由受要约人作出，因此选项A不对；承诺须向要约人作出，因此B选项错

误；选项C属于新要约。选项D符合承诺的所有构成要件，因此正确答案为D。

37.B

解析：建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。超过一定

规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施

工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

38.D

解析：建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以

上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证

明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；

（4）堆放、清除废弃物的措施。

39.D

解析：建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定

风险的有关各方（即具有可保利釜的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一

家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：

（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑

师、工程师及其他专业顾问。

40.D

解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的

行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系

41.D

解析：建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健

全重大隐患、排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目。

42.C

解析：施工企业以营业为目的，属于营利法人。营利法人经依法登记成立。营业执照签发

日期为营利法人的成立日期。

43.A

解析：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,

施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，

不进行竣工验收。

44.A

解析：A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负

责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。B错误，大中型施工项目应当设立项

目经理部，小型施工项目可以设立项目经理部。C错误，由于项目经理部不具备独立的法

人资格，无法独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。D错

误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉

讼。

45.B

解析:P82-84

修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由

注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条

件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。

注册建造师享有下列权利：（1）使用注册建造师名称；（2）在规定范围内从事执业活动;（3）

在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；（4）保管和使用本人注册证书、执业

印章；（5）对本人执业活动进行解释和辩护；（6）接受继续教育；（7）获得相应的劳动报酬;

（8）对侵犯本人权利的行为进行申述。

46.D

解析：抵押和质押可以是债务人也可以是第三人提供，保证必须是第三人，留置必须是债

务人本人提供。

47.D

解析：仲裁调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当

事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

48.B

解析：A选项，没有供货,包括勘察；（:选项，项目负责人质量终身责任，是指参与新

建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年

限内对工程质量承担相应责任；D选项，施工单位项目经理应当按照经审直合格的施工图

设计文件和施工技术标准进行施工，对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任,

如甲供材质量问题，施工单位不承担责任C

49.B

解析：有防水要求的卫生间保修期为5年

50.C

解析：建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A),夜间55dB(A)

51.C

解析:P216-217

遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物，以及

遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明

的文物，属于国家所有，国家对其行使管辖权。但遗存于外国领海以外的其他管辖海域以

及公海区域内的起源于中国的文物，国家享有辨认器物物主的权利。A错误；国有不可移

动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。B错误；

具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画属于国

家所有，C正确；

属于国家所有的可移动文物的所有权不因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变。D错

误。

52.C

解析：本题考核的是前锋线法比较实际进度与计划进度。由图可以看出，工作D拖延3

周，因为工作D有3周的总时差,2周的自由时差，因此其拖延不影响工期，但影响后续

工作1周；故选项A、D均不正确。工作E拖延1周，不影响工期，因为其总时差为1

周,故选项B错误。工作F拖延2周、将影响工期2周，因为工作F为关键工作，故选

项C正确。

53.D

解析：2004年建设工程法规考题第27题

根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在

向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应

当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

综上所述，本题正确答案是D。

54.D

解析：【知识点】水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其

他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取

应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

55.C

解析：三方都有错误，都要承担责任

56.A

解