商铺门面装修清包工协议

商铺门面装修清包工协议合同目录第一章总则1.1本合同的签订依据1.2合同双方的名称和地址1.3合同的有效期第二章装修工程概述2.1装修工程的范围和内容2.2装修工程的面积和数量2.3装修工程的质量和标准第三章工期约定3.1装修工程的开工日期3.2装修工程的竣工日期3.3工期延误的处理方式第四章装修费用4.1装修工程的预算金额4.2装修工程的付款方式4.3装修工程的决算金额4.4装修费用的支付时间第五章装修材料5.1装修材料的种类和品牌5.2装修材料的质量和标准5.3装修材料的供应和验收第六章施工单位的责任和义务6.1施工单位的资质和经验6.2施工单位的安全措施6.3施工单位的售后服务第七章业主的权利和义务7.1业主的配合义务7.2业主的变更要求7.3业主的验收权利第八章合同的变更和解除8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序第九章违约责任9.1施工单位的违约责任9.2业主的违约责任第十章争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的地点和法院第十一章附则11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同的保密条款第十二章合同的附件12.1装修设计图纸12.2装修材料清单12.3施工单位资质证明第十三章其他约定13.1双方的其他补充条款13.2双方的其他特殊约定第十四章合同的签字盖章14.1施工单位的签字盖章14.2业主的签字盖章合同编号_________第一章总则1.1本合同的签订依据本合同是根据中华人民共和国合同法的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就商铺门面装修工程达成的一致意见。1.2合同双方的名称和地址甲方：（甲方名称），地址：（甲方地址）乙方：（乙方名称），地址：（乙方地址）1.3合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至装修工程竣工并验收合格之日止。第二章装修工程概述2.1装修工程的范围和内容装修工程的范围包括：（具体列出装修范围，如店面内部装修、店面外部装修等）装修内容包括：（具体列出装修内容，如墙面刷漆、地面铺设、电路改造等）2.2装修工程的面积和数量装修工程的面积为：（具体面积）装修工程的数量为：（具体数量）2.3装修工程的质量和标准装修工程的质量应达到：（具体质量和标准）第三章工期约定3.1装修工程的开工日期装修工程的开工日期为：（具体日期）3.2装修工程的竣工日期装修工程的竣工日期为：（具体日期）3.3工期延误的处理方式如乙方因特殊情况无法按约定工期完成装修工程，应提前通知甲方，并经甲方同意后，方可延期。如乙方未按约定工期完成装修工程，应按违约处理，具体违约责任双方另行约定。第四章装修费用4.1装修工程的预算金额装修工程的预算金额为：（具体金额）4.2装修工程的付款方式装修工程的付款方式为：（具体付款方式，如分期付款、一次性付款等）4.3装修工程的决算金额装修工程的决算金额为：（具体金额）4.4装修费用的支付时间装修费用的支付时间为：（具体时间）第五章装修材料5.1装修材料的种类和品牌装修材料的种类和品牌为：（具体列出种类和品牌）5.2装修材料的质量和标准装修材料的质量应达到：（具体质量和标准）5.3装修材料的供应和验收装修材料由乙方负责供应，甲方负责验收。验收不合格的材料乙方应及时更换，直到甲方满意为止。第六章施工单位的责任和义务6.1施工单位的资质和经验乙方应具备相应的装修资质和经验，并保证装修工程的质量。6.2施工单位的安全措施乙方应在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工安全。6.3施工单位的售后服务乙方应提供装修工程的售后服务，具体服务内容和期限双方另行约定。第七章业主的权利和义务7.1业主的配合义务甲方应按照乙方的要求，提供施工所需的场地、电源、水源等，并确保施工期间的通行畅通。7.2业主的变更要求甲方如需要变更装修内容或工期，应提前通知乙方，并经乙方同意后方可实施。如因甲方变更导致乙方损失，甲方应承担相应责任。7.3业主的验收权利甲方有权对装修工程进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时整改，直到甲方满意为止。第八章合同的变更和解除8.1合同变更的条件和程序合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议自双方签字盖章之日起生效。8.2合同解除的条件和程序合同解除的条件和程序如下：1）双方协商一致解除合同，并签订书面解除协议；2）解除协议自双方签字盖章之日起生效；3）解除协议生效后，乙方应按照约定办理相关手续，将已收款项无息退还甲方，并按照实际完成的工作量支付乙方相应的费用。第九章违约责任9.1施工单位的违约责任如乙方未按约定完成装修工程，或装修工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任，具体违约责任双方另行约定。9.2业主的违约责任如甲方未按照约定履行合同义务，甲方应承担违约责任，具体违约责任双方另行约定。第十章争议解决10.1争议解决的方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决的地点和法院争议解决的地点为：（具体地点），争议解决的法院为：（具体法院）。第十一章附则11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的终止条件本合同在装修工程竣工并验收合格之日起终止。11.3合同的保密条款双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第十二章合同的附件12.1装修设计图纸（此处附上装修设计图纸）12.2装修材料清单（此处附上装修材料清单）12.3施工单位资质证明（此处附上施工单位资质证明）第十三章其他约定13.1双方的其他补充条款（此处附上双方的其他补充条款）13.2双方的其他特殊约定（此处附上双方的其他特殊约定）第十四章合同的签字盖章14.1施工单位的签字盖章（此处留白，供施工单位签字盖章）14.2业主的签字盖章（此处留白，供业主签字盖章）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定装修材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方未按照甲方要求采购材料，乙方应承担由此产生的费用和责任。2.甲方验收标准甲方有权按照约定的标准对装修工程进行验收。如甲方对验收结果不满，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到甲方满意为止。3.甲方变更要求甲方在合同履行过程中提出变更要求的，乙方应尽量满足。如变更导致乙方损失，甲方应承担相应责任。4.甲方提前开业甲方要求提前开业的，乙方应确保装修工程按时完成。如乙方未能按时完成，甲方有权要求乙方支付违约金。5.甲方特殊要求甲方对装修工程有特殊要求的，乙方应在合同中予以明确，并按照甲方要求进行施工。如乙方未能满足甲方特殊要求，甲方有权要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方擅自变更乙方在未经甲方同意的情况下，不得擅自变更装修工程的内容、范围和标准。如乙方擅自变更，甲方有权要求乙方恢复原状，并承担由此产生的费用。2.乙方延期完工乙方如因特殊情况无法按约定工期完成装修工程，应提前通知甲方，并经甲方同意后方可延期。如乙方未按约定工期完成装修工程，甲方有权要求乙方支付违约金。3.乙方材料质量乙方供应的装修材料应符合约定的质量和标准。如乙方供应的材料不合格，甲方有权要求乙方更换，并承担由此产生的费用。4.乙方施工安全乙方在施工过程中应采取必要的安全措施，确保施工安全。如因乙方原因导致施工安全事故，乙方应承担全部责任。5.乙方保密义务乙方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应按照合同约定，负责协调甲乙双方的关系，确保装修工程的顺利进行。如第三方中介未能履行协调职责，甲方有权要求第三方中介承担相应责任。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方支付。如甲方未支付第三方中介费用，乙方有权拒绝履行合同义务。3.第三方中介违约第三方中介在履行过程中违约的，甲方有权要求第三方中介承担违约责任。如第三方中介违约导致乙方损失，甲方应承担相应责任。4.第三方中介变更第三方中介如因特殊情况无法继续履行协调职责，应提前通知甲乙双方，并经甲乙双方同意后方可变更。如第三方中介擅自变更，甲乙双方有权要求第三方中介承担相应责任。5.第三方中介保密义务第三方中介应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经甲乙双方同意不得向第三方披露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计图纸2.装修材料清单3.施工单位资质证明4.双方签订的变更协议5.双方签订的解除协议6.装修工程验收报告7.双方签订的保密协议8.第三方中介的资质证明9.第三方中介的服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成装修工程或装修工程质量不符合约定的，视为乙方违约。2.甲方未按照约定履行合同义务的，视为甲方违约。3.第三方中介未能履行协调职责的，视为第三方中介违约。4.违约行为的具体认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.装修工程：对商铺门面进行装修装潢的活动。4.违约金：当事人按照约定向对方支付的违约赔偿金。5.第三方中介：协助甲乙双方进行合同履行过程中协调的中立方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方变更要求导致乙方损失。解决办法：双方签订变更协议，明确变更内容和责任分配。2.问题：乙方延期完工。解决办法：乙方提前通知甲方，并经甲方同意后延期。3.问题：乙方供应的材料不合格。解决办