旅游施工合同范本

旅游施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX旅游发展有限公司（以下简称“甲方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：依照我国工商行政管理部门登记的通讯方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：XX建设工程有限公司（以下简称“乙方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式：依照我国工商行政管理部门登记的通讯方式

合同简介：

鉴于甲方作为一家专业的旅游开发公司，拥有丰富的旅游资源和市场开发经验，计划在XX地区开发建设一处旅游度假项目，旨在提供高品质的旅游休闲服务，推动当地经济发展。为实现该项目的顺利实施，甲方拟将项目中的施工部分委托给具备相应资质和实力的乙方承担。

乙方作为一家专业的建设工程公司，拥有丰富的施工经验、技术力量和良好的信誉，具备承担本项目施工任务的资质和能力。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行旅游度假项目施工事项达成以下合同：

一、定义

1.1本合同所述“旅游度假项目”是指位于XX省XX市XX区XX路XX号的旅游度假设施及相关附属设施。

1.2本合同所述“施工”是指乙方按照甲方提供的施工图纸、施工方案、工程量清单等文件，完成旅游度假项目的建设施工。

二、双方权利与义务

（以下内容将在后续章节详细阐述，此处仅列举标题）

2.1甲方的权利与义务

2.2乙方的权利与义务

三、价格与支付条件

（以下内容将在后续章节详细阐述）

四、履行期限

（以下内容将在后续章节详细阐述）

五、违约责任

（以下内容将在后续章节详细阐述）

六、不可抗力

（以下内容将在后续章节详细阐述）

七、争议解决

（以下内容将在后续章节详细阐述）

八、其他条款

（以下内容将在后续章节详细阐述）

九、附则

（以下内容将在后续章节详细阐述）

十、签署

（以下内容将在后续章节详细阐述）

本合同由双方于合同签订之日共同签署，自签署之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方负责旅游度假项目的施工，确保项目按照约定的质量、进度和投资预算完成。具体内容包括：土建工程、安装工程、装饰装修工程、园林景观工程等，以及与本项目相关的其他附属设施建设和配套服务。

第二条定义

1.旅游度假项目：指甲方在XX省XX市XX区XX路XX号开发的度假型酒店、别墅、休闲娱乐设施等旅游设施。

2.施工：指甲方根据乙方提供的施工图纸、施工方案、工程量清单等文件，完成旅游度假项目的建设施工。

3.工程质量：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求的质量标准。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.权利：

（1）有权要求乙方按照合同约定的质量、进度、投资预算完成施工任务。

（2）有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。

（3）在合同约定的范围内，有权调整项目的设计方案。

2.义务：

（1）提供项目施工所需的合法手续、施工图纸、施工方案等文件。

（2）按时支付合同约定的工程款项。

（3）为乙方提供施工所需的现场条件，协助乙方解决施工过程中的问题。

二、乙方的权利与义务

1.权利：

（1）按照合同约定获得工程款项。

（2）在合同约定的范围内，对项目施工提出合理化建议。

2.义务：

（1）按照合同约定的质量、进度、投资预算完成施工任务。

（2）严格按照施工图纸、施工方案进行施工，确保工程质量。

（3）负责施工过程中的安全防护工作，确保施工安全。

（4）及时向甲方报告工程进度、质量问题等信息。

（5）在合同约定的工期内，完成施工任务并交付甲方验收。

双方在履行合同过程中，应遵守国家相关法律法规，确保工程质量和安全。如有违反，应承担相应的法律责任。双方还应积极沟通，共同解决施工过程中出现的问题，确保合同的顺利履行。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：本合同约定的施工价格为人民币XX元整（大写：XX元整），该价格包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等与施工相关的全部费用。

2.支付方式：甲方采用银行转账方式支付工程款项。

3.支付时间：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款；

（2）施工过程中，根据工程进度，甲方按月支付已完成工程量的70%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付至乙方合同总价款的90%；

（4）乙方提交完整竣工资料及保修书后，甲方支付剩余的10%尾款。

第五条履行期限

1.本合同自双方签署之日起生效，有效期为XX个月。

2.关键时间节点：

（1）合同签订后15日内，甲方支付预付款；

（2）乙方在合同约定的工期内完成施工任务；

（3）工程竣工验收合格后30日内，甲方支付至乙方合同总价款的90%；

（4）乙方在工程竣工验收合格后60日内，提交完整竣工资料及保修书，甲方支付尾款。

第六条违约责任

一、甲方的违约情形及后果

1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款、尾款，每逾期一日，应支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。

2.甲方未按约定提供施工所需的手续、图纸等文件，导致工程延期，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此产生的损失。

3.甲方无正当理由单方面解除合同，应支付乙方合同总价款20%的违约金。

二、乙方的违约情形及后果

1.乙方未按约定时间完成施工任务，每逾期一日，应支付合同总价款0.1%的违约金。

2.乙方未按约定的质量标准完成施工，甲方有权要求乙方返工直至达到约定标准，乙方承担由此产生的全部费用。

3.乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任和赔偿责任。

4.乙方无正当理由单方面解除合同，应支付甲方合同总价款20%的违约金。

双方在合同履行过程中，如发生违约行为，应按照本条款约定承担相应的违约责任。同时，违约方还应赔偿对方因此产生的其他损失。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、政府行为等）。

2.责任免除条件：

（1）发生不可抗力事件后，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。

（2）在不可抗力事件发生后的合理时间内，双方应共同协商采取措施减少损失。

（3）因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行，受影响的一方在提供相应证明后，可部分或全部免除责任。

（4）不可抗力事件结束后，双方应恢复合同履行。如受影响的一方未能采取合理措施导致损失扩大，该方应自行承担扩大的损失。

第八条争议解决

1.双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。

3.若调解不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

4.争议解决过程中，除非双方另有约定，否则应继续履行合同未涉及争议的部分。

5.争议解决费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。如双方部分胜诉，则由法院判决或双方协商分担。

第九条其他条款

1.通知方式：双方就本合同履行过程中的任何通知、要求、批准等，应以书面形式送达对方。书面通知可通过快递、挂号信或专人递送等方式进行，送达地址为双方在合同中注明的地址。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，并经双方签署后生效。口头协议无效。

3.终止条件：

（1）合同履行完毕，双方均无遗留权利义务；

（2）双方协商一致，书面同意终止本合同；

（3）一方严重违约，另一方有权依照本合同约定解除合同；

（4）因不可抗力事件导致合同无法履行，双方协商同意终止合同。

4.本合同的终止不影响双方在终止前的权利义务，也不影响双方依法应承担的责任。

第十条附则

1.本合同的附录、附件等补充材料为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

2.双方在合同履行过程中形成的往来函件、会议纪要等，经双