二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1125

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」125

1.题型：单选题

下列不属于建设工程一切险保险期限的是（）。A

工地动工之时为起始B

材料、设备运抵工地之时终止C

实际占用之时为终止D

验收合格之时为终止

考占

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

建设工程一切险有两个起始时间，以先发生的为准。用于保险工程的材料、设备运

抵工地之时起始，或者实际开工之日起始。两个终止时间：实际验收，或转移占

有。

考点：保险期限。

2.题型：单选题

某建筑施工企业在2005年2月1日办理的安全施工许可证，应在（）17时向原发证机

关办理延期手续.

A2008年2月―2008年4月

B2007年11月—2008年1月

C2007年7月―2008年I月

D2008年2月―2008年7月

答案

B

3.题型：单选题

对认定有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书等违法行为的施工单位，应承

担的法律责任是（）。

A可依法限制其在3个月内不得参加任何招标投标活动、承揽新的工程项目

B对其施工企业资质进行核查，对达不到资质标准要求的限期整改，整改仍达不到

要求的，撤回其资质证书

C直接责令其停业整顿6个月以上，停业整顿期间，不得承揽新的工程项目

D直接降低其资质等级

答案

B

解析

对认定有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以

本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，可依法限制其在3个月内不得参加

违法行为发生地的招标投标活动、承揽新的工程项目，并对其企业资质是否满足资

质标准条件进行核查，对达不到资质标准要求的限期整改，整改仍达不到要求的，

资质审批机关撤回其资质证书。选项C属于2年内发生2次转包的法律责任；选

项D属于2年内发生3次以上转包的法律责任。

4.题型：多选题

招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况

有（）

A中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B中标候选人未缴纳履约保证金

C中标候选人放弃中标

D中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

答案

A,D,E

5.题型：多选题

某高速公路建设项目采用融资方式进行建设。该融资租赁合同的法律特征有（）。

A其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加

B出租人身份的二重性

C融资租赁合同可以是不要式合同

D承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务

E出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务

答案

B,D,E

解析

融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租

人、出卖人和承租人三方主体。其法律特征如下：（一）出租人身份的二重性

（二）出卖人权利与义务相对人的差异性（三）融资租赁合同是要式合同。

6.题型：单选题

建设工程项目实施过程中发生的下列情形，不能申请行政复议的是（）。

A甲施工企业参与串通投标被没收违法所得

B乙工程监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书

C丙建设单位压缩合理工期被处以罚款

D国家机关工作人员丁在建设工程质量监督工作中玩忽职守被开除

答案

D

7.题型：单选题

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆

装方案、制定安全施工措施的，责令限期改正，处（）的罚款。

A1万元以上2万元以下

B2万元以上5万元以下

C5万元以上10万元以下

D10万元以上20万元以下

答案

C

8.题型：多选题

某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专

项施工方案，下列说法中正确的是（）。

A该专项方案应当由施工总包单位组织编制

B该专项方案可由专业工程公司组织编制

C该专项方案应当由施工单位项目技术负责人签字

D该专项方案应当组织专家论证

E该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施

答案

B,C,D

解析

建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，

起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，

其专项方案可由专业承包单位组织编制。涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工

程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

9.题型：单选题

关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获

得批准

C招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

答案

B

10.题型：单选题

某多层建筑施工过程中，于2013年5月1日发生结构局部坍塌事故，造成人员死

伤事故，施工单位将该事故在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到7

具尸体，另有2人下落不明，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故造

成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报，该事件最迟的补报日期应为（）。A

2013年5月6日B

2013年5月8日C

2013年5月15日D

2013年5月31日

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道

路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应

当及时补报。故选D

考点：事故补报的要求

11.题型：单选题

甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位，项目实施过程中监理工程师发现了

安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工，以致酿成安全事故。安全生产

监督管理部门查明事实后对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定，甲公司不服提

起行政诉讼，经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款，则由（）强制执

行。

A第一审法院

B第二审法院

C被告住所地法院

D甲公司住所地法院

答案

A

12.题型：单选题

某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位提

出为确保外墙涂层质量，将施工单位已订购的某小厂生产的涂料更换为另一物美价

廉的著名进口涂料。根据《建筑法》及其他有关规定（）。*

A建设单位通知设计单位修改设计文件后，可以更换

B建设单位通过监理工程师签字认可后，可以更换

C施工单位有权拒绝更换

D如施工单位同意更换，更换后的外墙涂料由建设单位负责检验

答案

C

解析

按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位

不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、

供应商。总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。

13.题型：单选题

建设工程中，监理单位实施监理工作的依据不包括（）。

A施工承包合同

B设计文件

C《建筑法》

D设计承包合同

答案

D

解析

工程监理的依据包括：①法律、法规，工程监理单位执行监理任务，必须符合法

律、法规的规定；②有关的技术标准，技术标准分为强制性标准和推荐性标准；③

设计文件，设计文件不仅是施工的依据，也是监理的依据；④建设工程承包合同，

建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同，明确双方的权利和义务。

14.题型：多选题

在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施

工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行

政主管部门申报该工程的（）。*

A项目名称

B施工场所和期限

C产生噪声的原因

D可能产生的环境噪声值

E所采取的环境噪声污染防治措施

答案

A,B,D,E

解析

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设

备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地

县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和

期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

15.题型：单选题

保证合同是（）订立的合同。

A债权人与债务人

B债务人和保证人

C债权人与保证人

D债权人与债务人和保证人

答案

C

16.题型：单选题

下列选项中，不属于随时解除劳动合同情形的是（）.

A某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C史某在工作期间严重失职.给单位造成重大损失

D职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

答案

D

17.题型：单选题

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的

分部分项工程施工前编制专项方案。下述选项中属于专项方案施工安全保证措施的

是()。A

工艺流程B

应急预案C

材料与设备计划D

施工进度计划

考点

2Z206031编制安全技术措施专项施工方案安全技术交底规定

解析

专项方案编制应当包括以下内容：I.工程概况：2.编制依据：3.施工计划：包括

施工进度计划、材料与设备计划。4.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工

方法、检查验收等。5.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监

测监控等。6.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。7.计算书

及相关图纸。

考点：安全专项施工方案的编制

18.题型：多选题

民事诉讼的基本特点包括()0

A公权性

B自愿性

C保密性

D强制性

E程序性

答案

A,D,E

19.题型：多选题

下列行为构成侵权之债的有()o

A建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B路人帮助把受伤工人送至医院

C建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

答案

C,D

解析

A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，

是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他

人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的

关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。C正确，从建

筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人

的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D正

确，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损

害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所

有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。E错

误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建

设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供

应商之间产生债的关系。

20.题型：单选题

工程师应当在接到延期开工申请后的()以书面形式答复承包人。A

24小时内B

36小时内C

48小时内D

72小时内

考占

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。

考点：开工及开工日期。

21.题型：单选题

依法实施加处罚款或者滞纳金超过（），经催告当事人仍不履行的，具有行政强

制执行权的行政机关可以强制执行。A

10日B

20日C

30日D

45日

考占

2Z208051行政强制的种类和法定程序

解析

依法实施加处罚款或者滞纳金超过30日，经催告当事人仍不履行的，具有行政强

制执行权的行政机关可以强制执行。

考点：行政强制执行的实施程序

22.题型：单选题

施工企业申请之日起前1年内发生过涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法

转让建筑业企业资质证书，则下列说法正确的是（）。A

予以批准升级资质B

不予批准升级资质C

撤销执照D

承担刑事责任

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有

下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：（1）

超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企

业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不

正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转

包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准的；（6）发生过较大生产安

全事故或者发生过两起以一般生产安全事故的；（7）恶意拖欠分包企业工程款或

者农民工工资的；（8）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现

场、阻碍对事故调查的；（9）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技

术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；（10）未依法履行工程质量保修

义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；（11）涂改、倒卖、出租、出借或者

以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；（12）其他违反法律、法规的行为。

考点：不予批准企业资质省级申请和增项申请的规定。

23.题型：多选题

某房地产开发商对当地建设行政主管部门的行政处罚决定不服而提起行政复议，复

议机关受理后，房地产开发商（）。A

不得同时提起行政诉讼B

复议期间该行政处罚应该停止执行C

对复议结果不服不能提起行政诉讼D

对复议结果不服可以提起行政诉讼E

不得撤回复议

考点

2Z208053行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行

解析

本题考查的行政诉讼和行政复议。行政机关已经受理行政复议的不得再同时提起行

政诉讼。对复议结果不服的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉。行

政复议期间原则上不停止行政行为的执行。

考点：起诉与受理

24.题型：单选题

注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述

中正确的是（）。A

延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B

申请延续注册只需提供原注册证书C

延续注册有效期为3年D

延续注册执业期间不能申请变更注册

考点

2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定

解析

注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续

注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料：（1）

注册建造师延续注册申请表；（2）原注册证书；（3）申请人与聘用单位签订的聘

用劳动合同复印件或其他有效证明文件；（4）申请人注册有效期内达到继续教育

要求的证明材料。

考点：申请初始注册和延续注册。

25.题型：单选题

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不

能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算

工程价款。

A签约时的签约地

B履约时的签约地

C履约时的项目所在地

D签约时的项目所在地

答案

D

26.题型：多选题

下列关于民事诉讼简易程序的表述中，正确的是（）。

A基层法院和它派出的法庭可以适用简易程序审理第一审民事案件

B中级人民法院可以适用简易程序审理第一审民事案件

C当事人各方自愿选择适用简易程序的，人民法院可以适用简易程序

D基层法院和它的派出法庭审理简单的民事案件，可以用简便方式随时传唤当事

人、证人

E简单的民事案件由审判员一人独任审理

答案

A,D,E

解析

按照《民事诉讼法》的规定，基层人民法院和它派出的法庭适用简易程序审理事

实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件，标的额为各省、自治区、

直辖市上年度就业人员年平均工资30%以下的，实行一审终审。适用简易程序审

理的案件，由审判员一人独任审理，可以用简便方式传唤当事人和证人、送达诉讼

文书、审理案件，但应当保障当事人陈述意见的权利。中级法院不能适用简易程序

审理第一审民事案件，法律没有规定当事人可以自愿选择适用简易程序，所以BC

项错，本题选ADE。

27.题型：单选题

施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。*

A合同正常履约

B未发生违约行为

C获得发包人奖励

D获得建设行政主管部门表彰

答案

D

解析

良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法

律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受

到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。

28.题型：单选题

(),是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律

规定消灭其胜诉权的制度。

A时效

B诉讼中断

C诉讼时效

D诉讼时效的中止

答案

C

解析

诉讼时效，是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利

时，法律规定消灭其胜诉权的制度。

29.题型：多选题

下列关于土地所有权的表述中，正确的是（）。A

城市市区的土地属于国家所有B

农村和城市郊区的土地属于农民集体所有C

宅基地属于农民集体所有D

自留地、自留山属于农民集体所有E

宅基地属于农民个人所有

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

该题主要考察的是：土地所有权的归属。城市市区的土地属于国家所有。农村和城

市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和

自留地、自留山，属于农民集体所有。该题B选项缺条件即除由法律规定属于国

家所有的以外农村和城市郊区的土地才属于农民集体所有。

考点：土地所有权。

30.题型：单选题

如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则（）。

A就没有权利选择仲裁员

B申请仲裁后就不可以再达成和解了

C无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁

D若对仲裁结果不服，依然可以上诉

答案

C

31.题型：单选题

甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对此不服，

认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事

实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是（）。

A甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

B仲裁委员会裁定撤销该仲裁裁决。由当事人重新选任仲裁员重新仲裁

C甲公司、乙公司达成书面协议，已进行的仲裁程序无效，双方可以向有管辖权的

人民法院起诉

D甲公司和乙公司可以请求人民法院撤销该仲裁裁决

答案

D

32.题型：单选题

关于工伤保险基金说法错误的是（）。A

用人单位应当按时缴纳工伤保险费B

职工个人不缴纳工伤保险费C

职工和单位共同缴纳工伤保险费D

用人单位缴纳工伤保险费的数额为本单位职工工资总额乘以单位缴费费率之积

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

职工个人不缴纳工伤保险费。

考点：工伤保险基金

33.题型：多选题

民事诉讼的基本特点包括（）。

A公权性

B自愿性

C保密性

D强制性

E程序性

答案

A,D,E

34.题型：单选题

根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。[2014]A

设备租凭合同B

建设工程合同C

承揽合同D

货物买卖合同

考点

2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容

解析

《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。

考点：建设工程施工合同的法定形式。

35.题型：单选题

《刑法》及《刑法修正案》规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故

或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处（）有期徒刑。

A1年以下

B1年〜3年

C3年〜5年

D5年以上

答案

D

解析

《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故

或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5

年以上有期徒刑（《刑法修正案（六）》）。

36.题型：单选题

权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否

则构成（）。A

合同之债B

侵权之债C

不当得利D

无因管理

考点

2Z201061知识产权的法律特征

解析

权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否

则构成侵权。

考点：专有性。

37.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括（）

A依法办理有关批准手续

B申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

C向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

D审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

答案

D

解析

建设单位相关的安全责任包括：1.依法办理有关批准手续；2.向施工单位提供

真实、准确和完整的有关资料；3.不得提出违法要求和随意压缩合同工期；4.确

定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；5.不得要求购买、租赁和使

用不符合安全施工要求的用具设备等；6.申领施工许可证时应当提供有关安全施

工措施的资料；7.依法实施装修工程和拆除工程；8.建设单位违法行为应承担的

法律责任。

38.题型：单选题

根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，如果分包单位不服从管理导致生产安

全事故，则（）o

A由总承包单位承担主要责任

B由分包单位承担主要责任

C由总承包单位承担全部责任

D由分包单位承担连带责任

答案

B

39.题型：单选题

房屋建筑工程施工总承包二级企业法定的专业技术人员中，具有建筑工程专业注册

建造师应不少于（）o

A30

B15

C12

D9

答案

D

40.题型：多选题

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，超过一定规模的危险性较大的

分部分项工程专项方案，应当由施工单位组织召开专家论证会,根据论证报告修改完

善专项方案.并经（）签字后，方可组织实施.

A施工单位总经理

B设计单位总工程师

C施工单位技术负责人

D项目总监理工程师

E建设单位项目负责人

答案

C,D,E

41.题型：单选题

某房地产开发公司委托李某采购陶瓷用品，并签订了委托购买合同。合同中约定了

陶瓷用品采购价格范围、质量标准、委托期限等内容。在购买陶瓷用品过程中，李

某超越了委托权限给房地产开发公司造成了经济损失。此时房地产开发公司（）。

A与李某重新签订合同

B可对李某造成的损失提出索赔

C自己承担经济损失

D与李某共同承担经济损失

答案

B

解析

有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损

失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人

可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。

42.题型：多选题

下列属于我国三大诉讼法的是（）。A

《民事诉讼法》B

《刑事诉讼法》C

《行政诉讼法》D

《安全生产法》E

仲裁法

考点

2Z201011法律体系的基本框架

解析

D社会法。前三者是诉讼法，仲裁法是非诉讼程序法。

考点：诉讼与非诉讼程序法。

43.题型：单选题

《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》对建筑施工企业参加工伤保险进行

了规定。下列选项中符合该规定的是（）。

A相对固定的职工应按用人单位参加工伤保险

B相对固定的职工应按项目参加工伤保险

C按用人单位参保的应以项目工程总造价的一定比例缴纳工伤保险费

D按建设项目为单位参保的应以工资总额为基数缴纳工伤保险费

答案

A

解析

答案A

《吴于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》第1条规定，针对建筑行业的特

点，建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险；对不能按用人

单位参保、建筑项目使用的建筑业职工特别是农民工，按项目参加工伤保险。第2

条规定，按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险

费。以建设项目为单位参保的，可以按照项目工程总造价的一定比例计算缴纳工伤

保险费。因此，只有A选项符合该规定。

44.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安

全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。

A分包单位

B总承包单位

C建设单位

D现场安全责任人

答案

B

解析

《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当

按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督

管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还

应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承

包单位负责上报事故。

45.题型：单选题

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列关于

见证取样人员的说法正确的是（）。

A见证人员应由建设单位的专业管理人员担任

B见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任

C取样人员应由由该工程的监理单位的专业技术人员担任

D试样应作出标识、封志并由见证人员和取样人员签字

答案

D

解析

《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第3条规定：

“……由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现

场取样……。”因此选项C错误。第7条规定：“见证人员应由建设单位或该工程的

监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，……”因此选项A、B错误。

第8条规定：”……取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。……并由见证

人员和取样人员签字。”因此选项D为正确答案。

46.题型：单选题

《建筑法》属于下列法律部门中的（）.

A经济法

B社会法

C行政法

D民法商法

答案

C

47.题型：单选题

根据《民法通则》，委托代理人为了被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事

先取得（）的同意。

A代理人

B当事人

C第三人

D被代理人

答案

D

48.题型：多选题

关于仲裁审理制度的说法中，正确的有（）。*

A仲裁案件的审理以开庭审理为原则，以书面审理为例外

B是否开庭审理可由双方当事人协商确定

C仲裁案件的审理以公开审理为原则，以不公开审理为补充

D当事人有充分的自由选择商定审理是否公开，不受限制

E涉及国家秘密的案件不应当开庭审理

答案

A,B

解析

仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这

是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请

书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。为了保护当事人的商业秘密

和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘

密的除外。E是不公开审理，不是不开庭审理。

49.题型：单选题

关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。

A监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书

B监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改

C事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程

建设强制性标准

答案

D

50.题型：多选题

国务院建设主管部门负责实施的建筑业企业资质的许可范围包括（）。

A水利、交通、信息产业方面的专业承包序列一级资质

B铁路、民航方面的专业承包序列一级、二级资质

C施工总承包序列特级资质、一级资质

D劳务分包序列资质

E专业承包序列三级资质

答案

A,B,C

51.题型：单选题

著作权的说法错误的是（）。A

著作权是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权B

建设单位编制的招标文件等文字作品也享有专利权C

在特定情况下，国家也可以成为著作权的主体D

如果是合作作品，著作权截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

建设单位编制的招标文件等文字作品也享有著作权。

考点：著作权。

52.题型：多选题

下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标范围的项目有（）.

A关系社会公共利益、公众安全的基础设施和公用事业项目

B全部或部分使用国家投资或国家融资的项目

C需要采用不可替代的专利或专有技术的项目

D使用国际贷款、援助资金的项目

E涉及国家安全的建设项目

答案

A,B,D

53.题型：单选题

实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的

必要前提是（）。A

监理单位总工程师签字B

施工单位总工程师签字C

监理工程师签字D

该工程项目经理签字

考点

2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务

解析

《建设工程质量管理条例》第37条规定："工程监理单位应当选派具备相应资格的

总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑

构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施

工。”由此，正确答案为C。

考点：工程监理的职责和权限

54.题型：单选题

根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外,建筑市场诚信

行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的（）日内.

A30

B20

C15

D7

答案

D

55.题型：多选题

根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可证制度。*

A矿山企业

B建筑施工企业

C日用化学品生产、经营、储存单位

D危险化学品生产、经营、储存单位

E烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业

答案

A,B,E

解析

C注意是日用化学品，而不是危险化学品，所以C错误。

56.题型：单选题

关于竣工验收，下列说法正确的是（）o

A建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

答案

A

解析

《基设工程质量管理条例》第16条规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应

当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具

备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案

和施工管理资料……”；《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》

第6条：“工程竣工验收应当按以下程序进行：（一）工程完工后，施工单位向建设

单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。……”据此，选项B应为“竣工验收

前”，选项C应当向建设单位申请，选项D缺少“合同约定的内容”，故正确答案为

A„

57.题型：单选题

下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。

A安全生产法

B建筑业企业资质管理规定

C工程建设项目施工招标投标办法

D安全生产许可证条例

答案

D

解析

国务院制定的是行政法规，《安全生产许可条例》是行政法规。

58.题型：单选题

工程重大安全事故罪的犯罪主体不包括（）。*

A建设单位

B施工单位

C监理单位

D材料供应单位

答案

D

解析

《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国

家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有

期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，

并处罚金。

59.题型：单选题

某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于I个月内交付给发包方使

用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在

合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工

程的竣工日期为（）。A

2012年11月20日B

2012年12月20日C

2013年1月20日D

2013年2月20日

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日

期。根据题目条件可以进行推定，所约定的竣工日期为2012年II月20日，但承

包方的原因导致拖期3个月，则竣工日期应为2013年2月20日，但是建设工程未

经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，题目中发

包方在合同约定的竣工日期后两个月时，也就是2013年1月20日，直接占该工

程，因而，这个日期才是最终的竣工日期。

考点：竣工日期。

60.题型：单选题

根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给

予本人处理的是（）。[2015]A

撒销注册B

处1万元以上罚款C

三年内不得再次申请注册D

不予注册

考点

2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定

解析

本题考查的是二级建造师的注册。继续教育不合格的不予注册。

考点：不予注册和注册证书的失效、注销。

61.题型：单选题

建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制,

其中，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要（）。A

进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法B

予以行政处罚C

坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失D

采用行政、经济和社会舆论等综合治理措施

考点

2Z203033建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制

解析

对于一般失信行为，要对相关单位和人员进行诚信法制教育，促使其知法、懂法、

守法；对有严重失信行为的企业和人员，要会同有关部门，采取行政、经济、法律

和社会舆论等综合惩治措施，对其依法公布、曝光或予以行政处罚、经济制裁；行

为特别恶劣的，要坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿

失。

考点：建筑市场诚信行为的奖惩机制。

62.题型：单选题

某材料供应商出售给某施工单位500t钢材,该施工单位持提货单去对方的仓库取货,

但是仓库发货员误将550t的钢材给施工单位装车，该情形构成了（）0

A合同之债

B侵权之债

C无因管理之债

D不当得利

答案

D

解析

施工单位多领了50t本不属于他们的钢材，属于不当得利，故D选项正确。

63.题型：单选题

全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由

省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同（）划定并公布。

A文物保护单位

B城乡建设主管部门

C文物核定单位

D城乡规划行政主管部门

答案

D

解析

全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，

由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划

定并公布。

64.题型：单选题

按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为(其个序列.

A一级、二级、三级

B特级、一级、二级

C甲级、乙级、丙级

D施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质

答案

D

65.题型：多选题

根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定.对

由于勘察，设计的原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用的，可以

给予勘察、设计单位的行政处罚有()。

A对勘察、设计单位的负责人给予纪检监察部门的行政、纪律处分

B对项目负责人责令停止执业.情况严重的吊销执业资格证书

C处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D构成犯罪的，依法追究刑事责任

E向社会公布曝光

答案

B,C

解析

按照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定，

本题千所述“由于勘察、设计的原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常

使用”，虽属于《办法》第6条规定的情形，但《办法》第12条规定的处罚对象是

项目负责人，而非单位负责人;况且，项目负责人若不属于国家公职人员，就不会

受到纪检监察部门给予的行政、纪律处分，故A项错误。题干是问行政处罚有哪

些，而D、E虽符合法条的要求但不属于行政处罚，所以是错误的。综上，本题正

确答案为B、Co

66.题型：单选题

工程设计是工程建设的（）。A

先行官B

灵魂C

实施者D

重要因素

考点

2Z206052勘察、设计单位相关的安全责任

解析

工程设计是工程建设的灵魂。

考点：设计单位的安全责任

67.题型：单选题

施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（）强制执行。*

A建设单位

B人民法院

C建设行政主管部门

D公安部门

答案

D

68.题型：多选题

下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是（）。

A施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工

B建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标

C施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包

D施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包

E分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

答案

B,C,E

69.题型：多选题

人民法院审理行政案件，以（）为依据。A

部门规章B

法律C

行政法规D

地方性法规E

地方政府规章

考点

2Z208053行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行

解析

人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方生法规适用

于本行政区域内发生的行政案件。审理民族自治地区的行政案件，并以该民族自治

地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照规章。

考点：审理

70.题型：单选题

甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十

二个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职

工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的年限最高不超过（）

支付。

A6年

B10年

C12年

D15年

答案

C

解析

经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标

准向劳动者支付；6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者

支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级

人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按

职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月

工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。故C选项正确。

71.题型：单选题

建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，要求施工图设计文件应当满足

()0

A已按规定审查合格

B建设单位的要求

C城市规划的要求

D施工质量和施工安全的要求

答案

A

解析

《建设工程施工许可管理办法》规定，申请领取施工许可证，应有满足施工需要

的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。故选项A正确。

72.题型：单选题

在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是O

A保险人

B受益人

C被保险人

D投保人

答案

D

解析

【解析】保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是

指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。

73.题型：单选题

根据《民法通则》，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的（）.

A委托代理人

B法定代理人

C指定代理人

D复代理人

答案

B

74.题型：多选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门应当对工程项

目执行强制性标准情况进行监督检查，可以采取的监督检查方式有（）□

A重点检查

B抽查

C专项检查

D平行检查

E取样检查

答案

A,B,C

75.题型：多选题

民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面

形式的，应当采用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明（）。

A代理人的简历

B代理人的资质

C代理人的姓名或者名称

D代理事项、权限和期间

E委托人签名或者盖章

答案

C,D,E

解析

民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书

面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或

者名称、代理事项、权限和期间、委托人签名或者盖章。

76.题型：单选题

按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自检

确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前

（）小时。

A24

B48

C72

D96

答案

B

77.题型：单选题

建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）o

A承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开

工，监理方在48小时内未作书面答复

B因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工

C因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工

D承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工

答案

D

78.题型：单选题

狭义的民事诉讼当事人包括（）。

A原告、被告

B原告、被告、共同诉讼人

C原告、被告和第三人

D原告、被告、共同诉讼人和第三人

答案

A

79.题型：单选题

工程建设国家标准实施后，其复审周期一般为（）年。A

3B

4C

5D

6

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

国家标准实施后，应当根据科学技术的发展和工程建设的需要，由该国家标准的管

理部门适时组织有关单位进行复审，复审一般在国家标准实施后5年进行1次。

考点：国家标准的复审与修订

80.题型：单选题

建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的

说法，正确的是（）。

A分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权力和义务

B分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担

C总承包单位对分包单位的安全生产承担安全责任

D总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

答案

A

81.题型：单选题

根据《工程建设国家标准管理办法》规定，工程建设国家标准的发布主体是（）。

A国务院工程建设行政主管部门

B国务院标准化行政主管部门

C国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合

D国务院发展改革主管部门

答案

C

解析

工程建设国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，由国务院标准化行

政主管部门统一编号，由国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部

门联合发布。

82.题型：单选题

根据《建筑工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计

单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A增加工程造价总额

B建筑主体和承重结构变动

C增加工程内部装修

D改变建筑工程局部使用功能

答案

B

83.题型：多选题

下列中标人违法行为中，情节严重会被工商部门吊销营业执照的有（）.

A中标人无正当理由不与招标人订立合同的

B中标人非因不可抗力而不履行所签订的中标合同义务的

C中标人将中标工程转让给他人的

D中标人将中标工程的部分主体或关键性工作分包给他人的

E中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的

答案

B,C,D

84.题型：多选题

关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。

A进行爆破作业，须经国务院文物行政部门批准

B不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C不得破坏文物保护单位的历史风貌

D全国重点文物保护单位不得拆除

E全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准

答案

A,E

85.题型：单选题

关于不符合建筑节能标准的建筑，错误的是（）。

A不得批准开工建设

B已开工建设的，应当责令停止施工

C已开工建设的，应当责令限期改正

D已经建成的，可以正常使用

答案

D

86.题型：单选题

某工程建设项目发生工程款结算纠纷，当地建设行政管理部门组织建设方与施工方

进行了商谈但未达成一致意见，上述纠纷属于（）。

A民事纠纷

B行政纠纷

C刑事纠纷

D程序纠纷

答案

A

87.题型：单选题

甲项目业主与乙监理单位签订了委托监理合同，合同中对监理范围、监理时间、报

酬支付等做了详细的约定。乙监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同

意作出不利于业主的决定。事后乙监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给

业主，并给业主带来了一定的损失。此时（）。A

业主可要求乙监理单位赔偿损失B

乙监理公司不承担任何责任C

乙监理公司承担四分之一的损失D

业主与监理公司重新签订合同

考点

2Z204037委托合同的法律规定

解析

有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损

失。

考点：受托人的义务

88.题型：单选题

某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现

其等级不符合设计要求，则施工单位（）。

A应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材

B可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责

C可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守

D不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换

答案

D

89.题型：多选题

甲施工企业项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法

中正确的是（）。A

乙有撤销权B

丙有催告权C

构成表见代理D

甲有追认权E

该买卖行为有效

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

本题属于无权代理，不满足表见代理构成条件。行为人没有代理权、超越代理权或

者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发

生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代

理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤

销应当以通知的方式作出。

考点：无权代理与表见代理。

90.题型：多选题

以下建设工程中，不需要申请施工许可证的有（）。A

建筑面积300平方米以上的建筑工程B

实行国务院开工报告审批制度的建筑工程C

农民自建低层住宅工程D

抢险救灾工程E

投资额30万元以上的建筑工程

考点

2Z202011施工许可证和开工报告的适用范围

解析

（二）不需要办理施工许可证的建设工程：限额以下的小型工程按照《建筑工程施

工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以

下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。抢险救灾等工程《建筑法》规定，抢

险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。

（三）不重复办理施工许可证的建设工程。

考点：不需要办理施工许可证的建设工程。

91.题型：单选题

工伤职工因日常生活活着就业需要，经（）确认，可以安装假肢、矫形器等辅助

器具。A

劳动能力鉴定委员会B

用人单位C

建设单位D

施工单位

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

工伤职工因日常生活活着就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，可以安装假肢、

矫形器、假眼和配置轮椅等辅助器具。

考点：工伤的治疗

92.题型：多选题

施工作业人员享有的主要安全生产权利有

A建议权

B检举权

C收益权

D获得工伤保险赔偿权

E紧急避险权

答案

A,B,D,E

93.题型：多选题

关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）0[2013]A

试用期最长为6个月B

试用期次数最多为2次C

以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期D

试用期不包含在劳动合同期限内E

试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

考查《劳动合同法》中关于试用期的规定《劳动合同法》第