二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1101

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」101

1.题型：多选题

王某在施工中腿部受伤，施工队支付了医药费和治疗期间工资，双方就伤残补偿问

题达成书面协议，约定再付一万元，王某不得起诉，但是王某收款后又起诉，以下

关于达成协议的方式、协议效力以及王某诉讼权利的说法中，正确的是（）。

A双方是通过和解方式达成协议

B双方是通过调解方式达成协议

C协议书具有强制执行约束力

D协议书具有法律效力

E王某仍有权起诉

答案

A,D,E

2.题型：单选题

下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是（）。*

A应急预案应当至少每5年修订一次

B企业法定代表人变更应及时修订应急预案

C修订后的应急预案应当重新备案

D预案修订情况应有记录并归档

答案

A

解析

应急预案应当至少每3年修订一次，注意选择错误选项。

3.题型：单选题

关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。*

A撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

C撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

D撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

答案

D

解析

《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以

补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为

投标文件的组成部分。

4.题型：单选题

（）中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。A

定作人B

承揽人C

买受人D

出卖人

考点

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

考点：建设工程施工合同中的赔偿损失。

5.题型：单选题

下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述

中，错误的是（）o

A非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标

B国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用

邀请招标

C国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用

邀请招标

D采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标

答案

B

解析

《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招

标的项目，应当公开招标，B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企

业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招

标，但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然

环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合

同金额的比例过大。

6.题型：多选题

某房地产开发商与某汽车运输集团签订了电梯运输合同。合同中对运输费用、运输

时间、交付电梯的地点等作了详细的约定。在合同履行过程中，房地产开发商的权

利有（）。

A特殊情况下对货物的留置权

B任意变更路线权

C特殊情况下对货物的拒运权

D任意解除运输权

E有条件拒绝支付运费权

答案

B,D,E

7.题型：单选题

甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，出租人甲公司

应按照承租人乙公司的要求，从国外购买起重设备租赁给乙公司，乙公司支付租

金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲设备租赁公司和

国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时由（）行使索赔的权利。

A甲设备租赁公司

B担保人

C乙建筑工程公司

D代理人

答案

C

解析

融资租赁合同中，出卖人不履行合同义务的，由承租人行使索赔权利。而答案A

设备租赁公司为出租人，与题意不符；答案B、D分别为担保任何代理人，在题中

没有出现。因此只有乙建筑工程公司为承租人，可以行使索赔的权利。

8.题型：多选题

根据《民事诉讼法》的规定，下列民事诉讼案件，一般由基层人民法院管辖的有

()O

A婚姻、继承纠纷

B人身损害赔偿

C名誉权纠纷

D劳动争议纠纷

E施工合同纠纷

答案

A,B,C,D

9.题型：单选题

依据《招标投标书》，下列关于招标代理的说法中正确的是().

A建设工程招标必须委托招标代理机构进行

B招标代理机构由建设行政主管部门认定

C招标代理机构是依法设立、从事招标代理并提供相关服务的社会中介组织

D招标代理机构全权负责受托项目的招标、评标事宜

答案

c

10.题型：单选题

《合同法》规定，债权人转让权利的，应当（）债务人。未经通知，该转让对债

务人（）。A

通知不发生效力B

获得同意不发生效力C

通知发生效力D

获得同意发生效力

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务

人不发生效力。

考点：合同权利义务的转让

11.题型：多选题

关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。A

依法对设计文件进行技术交底B

依法保证使用的建筑材料等符合要求C

依法审查施工图纸设计文件D

依法办理工程质量监督手续E

依法承揽工程的勘察、设计业务

考点

2Z207032勘察、设计单位相关的质量责任和义务

解析

本题考查的是勘察设计的质量责任和义务。BD属于建设单位的义务；建设单位应

当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审

查。

考点：依法承揽工程的勘察、设计业务

12.题型：单选题

关于项目经理的说法，正确的是（）。

A项目经理的权利来自于企业法人的授权

B施工项目可以设有项目经理

C项目经理具有相对独立的法人资格

D由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起

诉

答案

A

13.题型：多选题

某工程在订立施工合同中，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲

裁协议说法错误的有()。

A仲裁协议应当采用书面形式

B仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可

C仲裁协议应当在纠纷发生前达成

D仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书

E没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁

答案

B,C,D

解析

仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效故A正确，B

错误；仲裁协议只要是双方当事人自愿达成即可，无论是在争议发生前还是发生后

都可以，甚至是起诉到法院的诉讼过程中，故C选项错误；仲裁协议既可以表现

为合同中的仲裁条款，也可以表现为独立于合同而存在的仲裁协议书。故D选项

错误；有仲裁协议是仲裁协议有效的前提，故E选项正确。

14.题型：单选题

在工作中遭受事故伤害的张某，需要暂停工作接受工伤医疗。张某停工留薪期一般

不超过()。

A3个月

B6个月

C9个月

D12个月

答案

D

解析

职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留

薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12

个月。故选项D正确。

15.题型：单选题

下列关于施工许可证法定批准条件的说法，正确的是（）.

A任何单位或个人进行建设需要用地的，必须依法申请使用农民集体土地

B在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证

C以划拨方式提供国有土地使用权的，不再办理建设用地规划许可证

D以出让方式提供国有土地使用权的，不再办理建设工程规划许可证

答案

B

16.题型：多选题

下列分包合同中，属于违法分包或者分包合同无效的有（）。A

承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业B

承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业C

承包人分包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程分包给丁施工企业D

承包人分包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业E

承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务分包给丙劳务企

业

考点

2Z203023建设工程分包的规定

解析

《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：（1）总承包单位将

建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未有

约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成

的；（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分

包单位将其承包的建设工程再分包的。

考点：分包单位不得再分包。A选项属于转包。

17.题型：单选题

注册商标有效期满，需要继续使用的，应当最迟在期满后（）申请续展注册，否

则将注销其注册商标。

A6个月

B8个月

C12个月

D18个月

答案

A

解析

宽展期为6个月。

18.题型：单选题

在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网

上发布的价目表下载并打印出来，拿到法庭上作为证据出示。该证据属于（）。

A书证

B物证

C视听资料

D电子数据

答案

A

解析

书证，是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书

信、文件、票据等。物证，是指用物品的外形、特征、质量等说明待证事实的一部

分或全部的物品。视听资料，是指利用录音、录像等方法记录下来的有关案件事实

的材料。电子数据，是指与案件事实有关的电子邮件、网上聊天记录、电子签名、

网络访问记录等以电子形式存在的证据。故选项A正确。

19.题型：单选题

在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人

造成损害的，由（）。A

第三人与行为人承担连带责任B

行为人自行承担C

第三人自行承担D

被代理人与第三人承担连带责任

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

本题考查的是建设工程代理不当或违法行为应承担的法律责任。

考点：不当或违法行为应承担的法律责任。

20.题型：单选题

某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北

京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双

方解决争议可行的法律途径是（）。

A只能向有管辖权的人民法院起诉

B只能申请北京仲裁委员会仲裁

C既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁

答案

B

解析

仲裁条款约定有效，排除了法院管辖权。

21.题型：多选题

建设工程施工合同中，承包人的主要义务有（）。

A自行完成建设工程主体结构施工

B及时验收隐蔽工程

C提供必要的施工条件

D交付竣工验收合格的建设工程

E无偿修理质量不合格的建设工程

答案

A,D,E

22.题型：单选题

下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合《工伤保险条例》规定的是（）o

A劳动功能障碍分为9个伤残等级

B最重的为1级

C生活自理障碍包括生活完全不能自理

D劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定

答案

A

23.题型：单选题

引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）o

A合同

B侵权

C不当得利

D无因管理

答案

A

24.题型：单选题

乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利

5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的

补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同

意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。

A应以备案合同作为结算工程价款依据

B该补充协议属于可撤销合同

C应以补充协议作为结算工程价款一依据

D乙方行为构成合同违约

答案

A

25.题型：多选题

以下建设工程中，不需要申请施工许可证的有（）。

A投资额100万元以下的建筑工程

B建筑面积500平方米以下的建筑工程

C实行开工报告审批制度的建筑工程

D军用房屋建筑工程

E抢险救灾工程

答案

C,D,E

26.题型：单选题

关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A

所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B

劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C

劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D

用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

考点

2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定

解析

题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实

施。用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者

实行相同的劳动报酬分配办法。劳务派遣是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订

立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位（即实际用工单位）订立的劳务派遣协议，

将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资、福利及社会保

险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工

方式。

考点：劳务派遣

27.题型：单选题

聘用单位与注册建造师王某解除了劳动关系，则注册证书应当（）。

A被吊销

B被撤销

C在有效期内延续有效

D注销

答案

D

解析

撤销注册是对申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册所做的处分，吊销注册

证书是对当事人违规执业所做的处分。王某的注册证书属合法取得，与聘用单位解

除劳动关系后应办理注销手续或进行变更注册。

28.题型：多选题

下列关于仲裁裁决书说法中错误的有（）。

A裁决书中当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写

B裁决书由仲裁员签名后，须加盖仲裁庭印章

C对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，也必须在裁决书上签名，此点和民事诉讼中是

相同的

D对裁决持不同意见的仲裁员应出具个人意见，该意见构成裁决书的一部分

E仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力

答案

B,C,D

解析

A说法正确，对于仲裁裁决书中争议事实和仲裁理由部分，一般情况下应写明，

但如果申请人不愿写明争议事实和理由，可以不写，这是仲裁裁决与民事判决书的

不同之处;B说法不正确，应该是加盖仲裁委员会印章;C说法不正确，持不同意见

的仲裁员可不用签字;D不正确，持不同意见的仲裁员不管是否签字，其意见不能

为裁决书的构成。因此，B、C、D选项符合题意。

29.题型：单选题

在委托代理关系中，委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代

理人负（）o

A法律责任

B监督责任

C民事责任

D连带责任

答案

D

30.题型：单选题

以下人民法院审理的行政案件，不适用调解的是（）。

A行政赔偿

B行政补偿

C对行政机关作出的有关行政许可的决定不服

D行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权

答案

C

31.题型：单选题

根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，建筑业企业资质序列不包括（）。

A施工总承包

B专业分包

C专业承包

D劳务分包

答案

B

32.题型：单选题

自然人的软件著作权保护期为（）.

A自然人终生及其死亡后50年

B50年

C自然人终生及其死亡后30年

D30年

答案

A

33.题型：多选题

下列关于施工许可制度的有关表述中，正确的有（）o

A实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定

B建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可

证自行废止

C建设工程因故中止施工满一年的,恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的,应重新办理开工报告审批手

续

E实行开工报告批准制度的工程，因故未能在6个月内开工，应另办理施工许或证

答案

B,C,D

解析

《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之

日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑

工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设

单位应当报发证机关核验施工许可证。

34.题型：单选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，下列关于对工程建设强制性标准

的实施进行监督的表述中，错误的是（）。A

建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B

施工图设计文件审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

C

施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督

D

建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行施工安全强制性标准的情况实

施监督

考点

2Z207012工程建设强制性标准实施的规定

解析

建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；

施工图纸文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施

监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的

情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强

制性标准的情况实施监督。

考点：对工程建设强制性标准的监督检查

35.题型：单选题

我国目前的企业资质标准对技术装备的要求主要是（）。A

具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备B

具有先进的自有机械设备C

具有较高的完好率、利用率和使用效率D

与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

有符合规定的技术装备：因此，目前的企业资质标准对技术装备的要求并不多，主

要是企业应具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。

考点：有符合规定的技术装备。

36.题型：单选题

某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作，那么该施工企业对混凝土

搅拌车享有的权利属于（）。A

所有权B

占有权C

用益物权D

担保物权

考占

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

用益物权：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用

和收益的权利。本题中权利人（施工企业）对他人（租赁单位）的动产（混凝土搅

拌车）依法占有、使用、收益，符合用益物权的定义。

考点：用益物权。

37.题型：单选题

房屋建筑工程施工总承包（）法定的专业技术人员中，应具有相应专业注册建造

师合计12人以上。A

特级企业B

一级企业C

二级企业D

三级企业

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于12人，其中建筑工程专业注册建

造师不少于9人。2016年新教材修改。

考点：有符合规定的专业技术人员。

38.题型：多选题

用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额

外支付劳动者一个月工资的有（）。

A严重违反用人单位规章制度的.

B劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不从事原工作，也不能从事由用

人单位另行安排工作的

C严重失职，营私舞弊,对用人单位造成重大损害的

D劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

E劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行,经当事

人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的

答案

B,D,E

解析

《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的用人单位提前30日以书面形式

通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者

患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位

另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜

任工作的：（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法

履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

39.题型：单选题

《文物保护法》规定，在中华人民共和国境内，不受国家保护的是（）。A

历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品B

历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等

C

反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物D

没有历史、艺术、科学价值的古文化遗址

考点

2Z205031受国家保护的文物范围

解析

g有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁

画。

考点：国家保护文物的范围

40.题型：单选题

《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括（）以后的与重大历史事件、

革命运动以及著名人物无关的水下遗存。A

1900年B

1910年C

1911年D

1920年

考点

2Z205031受国家保护的文物范围

解析

《水下文物保护管理条例》规定，水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术

和科学价值的人类文化遗产，不包括1911年以后的与重大历史事件、革命运动以

及著名人物无关的水下遗存。故选项C正确。

考点：水下文物的保护范围

41.题型：单选题

在行政诉讼中，人民法院主要审查的是（）。

A行政主体

B行政相对人

C具体行政行为

D行政法规、规章

答案

C

42.题型：单选题

建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的

说法，正确的是（）。

A分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权力和义务

B分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担

C总承包单位对分包单位的安全生产承担安全责任

D总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

答案

A

43.题型：单选题

试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。对于试用期间没有约定，也不能达

成补充协议，也没有交易习惯的，由（）确定。A

出卖人B

买受人C

定作人D

承揽人

考点

2Z204032买卖合同的法律规定

解析

对于试用期间没有约定，也不能达成补充协议，也没有交易习惯的，由出卖人确

定。

考点：试用买卖

44.题型：多选题

下列选项中属于《安全生产法》规定的生产经营单位安全生产责任的有（）.

A建立健全生产安全事故隐患排查治理制度

B建立健全重大事故隐患治理督办制度

C及时发现并消除事故隐患

D如实记录事故隐患排查治理情况

E如实向从业人员通报事故隐患排查治理情况

答案

A,C,D,E

解析

安全生产法》第38条规定，生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治

理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患.事故隐患排查治理情况应当

如实记录，并向从业人员通报.县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职

责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事

故隐患.因此A、c、D、E选项是生产经营单位应该作的工作.B选项是政府安全生

产监督管理部门应该做的工作.

45.题型：单选题

某施工单位为赶工期，对本应当进行边坡支护的土石方工程未进行有效支护，建设

行政主管部门检查到该情况后责令其改正，并进行了罚款，其惩罚措施属于（）

法律责任形式。A

民事责任B

行政处分C

刑事责任D

行政处罚

考点

2Z208011建设工程纠纷的主要种类

解析

行政处罚的常见形式为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施

工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。

考点：建设工程行政纠纷

46.题型：单选题

我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得（）总

承包资质.

A勘察

B设计

C施工

D项目管理

答案

C

47.题型：单选题

注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一,注册一个专业

的建造师有效期内应参加不少于（）学时的继续教育.

A30

B60

C90

D120

答案

D

48.题型：多选题

民事诉讼的基本特点包括（）。*

A公权性

B自愿性

C保密性

D强制性

E程序性

答案

A,D,E

49.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出

具（）。A

购货发票B

检测合格证明C

产品使用说明书D

相应的图片

考点

2Z206054机械设备等单位相关的安全责任

解析

本题考查的是机械设备的安全责任。出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同

中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合

格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。

考点：出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任

50.题型：单选题

施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑法，依法5年内不得担任任

何施工企业的主要负责人，项目负责人，该期间的起算时间为（）。[2014]A

犯罪行为发生之日B

刑罚执行完毕之日C

案件移送审查之日D

刑事判决生效之日

考点

2Z206026违法行为应承担的法律责任

解析

应当是自刑罚执行完毕或受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责

人、项目负责人。

考点：施工管理人员违法行为应承担的法律责任

51.题型：单选题

关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工

作的意见》要求的是（）。A

公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B

在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C

新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D

扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料

考点

2Z206033施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施

解析

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不得

进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，严格

分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内安排人员住宿。新建、改

建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。

考点：施工现场的消防安全要求

52.题型：单选题

在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异

议的，应当在（）提出。

A首次开庭前

B收到传票之日起7日内

C举证期满前

D庭审结束前

答案

A

53.题型：单选题

下列关于出卖人交付标的物的表述中，符合法律规定的是（）。A

出卖具有知识产权的计算机软件，除法律另有规定或当事人另有约定的外，该软件

的知识产权归买受人B

标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品时，买受人收到该产品的权利凭证即

为交付C

交付期限的约定不明确，出卖人可以随时交付标的物D

除非当事人另有约定或法律另有规定，标的物的所有权自交付时转移

考点

2Z204032买卖合同的法律规定

解析

转移标的物所有权的义务：除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物的所

有权自标的物交付时起转移。

考点：出卖人的主要义务

54.题型：单选题

某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效,

居民便成立维权小组与该施工企业谈判,要求其停止夜间施工.并赔偿2万元作为抚

慰金.关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系.以下表述中正确的是（）.

A其间构成了不当得利之债

B其间构成了无因管理之债

C其间构成了侵权之债

D其间没有形成债的关系

答案

C

解析

由于该工程在夜间施工行为明显侵犯了居民的休息权，对居民的正常生活作息造

成严重影响,已经构成侵权，侵权行为产生的债被称为侵权之债.因此,C为正确答案.

55.题型：单选题

建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规

范，诚信经营而受到（）表彰、奖励所形成的记录。

A建设单位

B行政主管部门或相关专业部门

C监理单位

D公众评价

答案

B

解析

良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法

律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受

到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。

56.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡

的，一般情况下可能承担的法律责任是（）。

A处以20万元罚款

B责令施工企业限期改正

C吊销施工企业营业执照

D降低施工企业资质等级

答案

B

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改

正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安

全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(1)施

工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(2)未根据不同施工阶段和周围

环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区

内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集

体宿舍的;(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未对因建设工程

施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。

57.题型：多选题

工程建设遇到下列情况时，应当由建设单位依法申办审批手续的有()□

A土方开挖可能损坏地下管网的

B施工现场临时停水停电的

C需临时中断道路交通的

D施工现场需爆破作业的

E施工需要临时占用规划批准范围以外场地的

答案

A,C,D,E

58.题型：单选题

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当

()O

A要求施工单位整改

B要求施工单位采取有效措施保证生产安全

C要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

D直接向有关主管部门报告

答案

C

解析

根据《建设工程安全生产管理条例》规定：工程监理单位在实施监理过程中，发

现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位

暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程

监理单位应当及时向有关主管部门报告。

59.题型：多选题

下列责任中，属于行政处罚的有（）o[2013]A

罚金B

责令停产停业C

暂扣或者吊扣执照D

治安拘留E

赔偿损失

考点

2Z201093建设工程行政责任的种类及承担方式

解析

附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。而罚款是

行政处罚的一种形式，行政处罚的种类：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违

法所得、没收非法财物；（四）责令停产停业；（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣

或者吊销执照；（六）行政拘留；（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。故

A是错误的。本题中A项属于刑罚的附加刑；D项属于行政拘留的一种，故B、

C、D项正确。

考点：行政处罚。

60.题型：单选题

根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是（）o

A国务院批准开工报告的工程

B城镇市政基础设施工程

C建筑面积200m2以上的工程

D工程投资额在20万元以上的工程

答案

B

解析

【解析】本题考查的是施工许可证的适用范围，工程投资额在30万元以下或者建

筑面积在300平方米以下的建筑工程；开工报告一施工许可证不要重复办理。

61.题型：多选题

《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标

文件应当包括()等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

A招标项目的技术要求

B对投标人资格审查的标准

C投标报价要求和评标标准

D标明特定的生产供应者

E不允许投标的潜在投标人

答案

A,B,C

解析

《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招

标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和

评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的

技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。

62.题型：多选题

下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的

包括()O

A架子工

B大模板安装工

C高处作业吊篮安装拆卸工

D起重机械拆卸工

E起重机械司机

答案

A,C,D,E

解析

建设部2008年4月发布的《建筑施工特种作业人员管理规定》进一步规定，建

筑施工特种作业包括：（1）建筑电工；（2）建筑架子工；（3）建筑起重信号司

索工；（4）建筑起重机械司机；（5）建筑起重机械安装拆卸工；（6）高处作业

吊篮安装拆卸工；（7）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。

63.题型：单选题

（）发生诉讼之前，双方当事人互相协商达成协议，自行解决争执。A

诉讼前的和解B

诉讼中的和解C

执行中的和解D

仲裁中的和解

考点

2Z208042和解的规定

解析

诉讼前的和解是指发生诉讼之前，双方当事人互相协商达成协议，自行解决争执。

考点：诉讼前的和解

64.题型：单选题

根据《建设工程质量检测管理办法》规定，检测机构出具的检测报告生效应具备的

条件不包括（）。A

检测人员签字B

检测机构法定代表人签署C

加盖检测机构公章D

工程监理单位盖章确认

考点

2Z207023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

解析

检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告，检测报告经检测人员、检测机

构法定代表人或者其授权人的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检查专用章后

方可生效。所以D项工程监理单位盖章确认是不包括的。

考点：工程质量检测单位的资质和检测规定

65.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于我国的建设工程质量监督行政管理

体制的表述中，错误的是（）。A

国务院交通行政主管部门负责对全国的交通建设工程质量的监督管理B

国务院建设行政主管部门负责对全国的建设工程质量实施统一监督管理C

建设工程质量监督管理由建设行政主管部门委托的建设工程质量监督机构具体实施

D

县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督

管理

考点

2Z207034政府部门工程质量监督管理的相关规定

解析

《建设工程质量管理条例》规定，国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量

实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分

工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。国务院发展计划部门按照国

务院规定的职责，组织稽查特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查。国

务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督

检查。县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实

施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，

负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。建设工程质量监督管理，可

以由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。

考点：我国的建设工程质量监督管理体制

66.题型：单选题

人民政府建设主管部门及其工作人员，在注册建造师管理工作中，有收受他人财物

的，由其（）责令整改。A

本级行政机关B

下级行政机关C

上级行政机关D

人民法院

考点

2Z202035违法行为应承担的法律责任

解析

人民政府建设主管部门及其工作人员，在注册建造师管理工作中，有收受他人财物

的，由其上级行政机关或者监察机关责令整改。

考点：政府主管部门及其工作人员违法行为应承担的法律责任。

67.题型：单选题

下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是（）。

A在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

B因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业

C特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

D建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报

答案

D

解析

答案D

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间

进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或

者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人

民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。故

选项D错误。

68.题型：单选题

不属于当事人承担违约责任应具备的条件的是（）。*

A发生了违约行为

B非违约方需证明违约方的行为不符合合同约定

C非违约方需证明违约方主观上具有过错

D违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在免责事由

答案

C

解析

承担违约责任，首先是合同当事人发生了违约行为，即有违反合同义务的行为；

其次，非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责

任，而不需要证明其主观上是否具有过错；第三，违约方若想免于承担违约责任，

必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由，而法定免责事由主要限于不可抗

力，约定的免责事由主要是合同中的免责条款。

69.题型：多选题

《生产安全事故报告和凋查处理条例》规定，事故一般分为以下等级（）.

A特别重大事故

B重大事故

C大事故

D较大事故

E一般事故

答案

A,B,D,E

70.题型：单选题

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少

每（）年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

A1

B2

C3

D5

答案

C

71.题型：单选题

涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，（）应当在施工前委托原设计单位或

具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A

设计单位B

施工单位C

建设单位D

监理单位

考点

2Z207031建设单位相关的质量责任和义务

解析

涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位

或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

考点：依法进行装修工程

72.题型：单选题

在承揽合同中，承揽人的义务不包括（）。

A通知和保密

B依法赔偿损失

C材料检验

D接受监督检查和妥善保管工作成果

答案

B

73.题型：多选题

依法必须招标的工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的有（）。

A技术复杂的项目

B因地域环境限制只有少数几家潜在投标人可供选择的项目

C采用公开招标的费用占合同金额的比重过大的项目

D需进行两阶段招标的项目

E国家及省市重点项目中不宜公开招标的项目

答案

B,C,E

解析

《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须

进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技

术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）

采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

74.题型：单选题

根据《绿色施工导则》在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘

高度应当小于（）。

A2米

B1.5米

C1米

D0.5米

答案

B

75.题型：单选题

下列情形属于应重新组织建筑节能工程验收的是（）。

A隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整

B工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告

C工程使用的主要设备未提供进场检验报告

D参加验收人员不具备相应资格

答案

D

解析

工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收：（1）验收组

织机构不符合法规及规范要求的；（2）参加验收人员不具备相应资格的；（3）参加验

收各方主体验收意见不一致的；（4）验收程序和执行标准不符合要求的；（5）各方提

出的问题未整改完毕的。故D选项正确。

76.题型：单选题

施工单位作业人员的主要义务包括（）。A

了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施B

对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见和建议C

在发现直接危及人身安全的紧急情况时，立即停止作业D

在发现安全事故隐患时，立即向现场安全管理人员报告

考占

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

本题考查的是施工作业人员的权利义务。A选项，属于知情权；B选项，属于建议

权；C选项，属于紧急避险权。

考点：施工作业人员应当享有的安全生产权利

77.题型：单选题

《水污染防治水》规定，新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设

项目和其他水上设施，应依法进行（）。A

污染检测分析B

环境检测分析C

水质影响评价D

环境影响评价

考点

2Z205012施工现场废气、废水污染防治的规定

解析

原文是《水污染防治法》规定，新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物

的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。

考点：建设项目水污染的防治

78.题型：单选题

关于建设单位质量责任义务是表述错误的是（）

A由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、

建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求

B建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备

C对于建设单位负责供应的材料设备，在使用前施工单位应当按照规定对其进行检

验和试验

D建设单位为了赶进度可以尝试着要求施工单位降低标准在工程上使用不合格的建

筑材料、建筑构配件和设备

答案

D

解析

有些建设单位为了赶进度或降低采购成本，常常以各种明示或暗示的方式，要求

施工单位降低标准而在工程上使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。此类行

为不仅严重违法，而且危害极大。明显D选项是不正确的

79.题型：单选题

在行政诉讼中，人民法院主要审查的是（）。

A行政主体

B行政相对人

C具体行政行为

D行政法规、规章

答案

C

解析

在行政诉讼中，人民法院主要审查的是具体行政行为。故C选项正确。

80.题型：单选题

关于建筑工程一切险的说法，错误的是（）。

A保险人对每次事故引起的赔偿金额，不得超过保险单明细表中对应列明的每次事

故赔偿限额

B在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过保险单明细表中列明的

累计赔偿限额

C保险期限不得超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日

D保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料运抵工地之时起始，以后

发生者为准

答案

D

解析

保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料运抵工地之时起始，以先

发生者为准，本题中错误的是D选项。

81.题型：单选题

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间

进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或

者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有（）或者

其有关主管部门的证明。

A县级以上人民政府

B市级以上人民政府

C省级以上人民政府

D国务院

答案

A

82.题型：单选题

施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖

的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。

A经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误

的工期

B经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设

单位承担延误的工期

C经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施

工企业合理的利润

D经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的

工期

答案

A

解析

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对

已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新

覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费

用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要

求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

83.题型：多选题

下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的有（）。

A对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行

B对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期满之前进行

C在投标有效期内进行的补充、修改的内容应作为投标文件的组成部分

D在投标截止日期前进行补充、修改的内容作为投标文件的组成部分

E投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

答案

A,D

84.题型：单选题

授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是（）o

A新颖性

B创造性

C适于工业应用

D实用性

答案

C

解析

我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型

和外观设计。授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

授予专利权的外观设计，除了新颖性外，还应当具备富有美感和适于工业应用两个

条件。

85.题型：单选题

某建设项目，建设单位在报送施工图审查的同时要求设计单位提供一套白图以供提

前施工，施工单位依照白图开始施工。对此，下列表述正确的是（）o

A施工图报审工作应由施工单位或设计单位完成

B设计单位可以提供白图以供施工

C在建设单位书面要求下，施工单位才可以按照白图施工

D以上说法均不正确

答案

D

86.题型：单选题

《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利

权侵权行为的是（）.

A未经专利权人许可，实施其专利

B假冒他人专利

C以非专利产品冒充专利产品

D购买他人专利

答案

D

87.题型：单选题

甲施工单位在担任一项工程的总承包期间，遭遇多起法律纠纷。则以下纠纷中适用

2年诉讼时效的是（）。

A甲向乙供应商租赁的10吨钢管租金未付

B丙分包商堆放在甲料场中的材料因失火而毁损

C丁工人在甲工地上不慎从脚手架上跌落

D甲在与戊分包商结算工程款时，由于出纳疏忽，多支付了8000元

答案

D

88.题型：单选题

当事人申请撤销仲裁决议的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。*

A3个月

B6个月

Cl年

D2年

答案

B

89.题型：单选题

货物运输合同中，承运人的主要权利是（）.

A任意变更运输线路权

B中止运输权

C求偿权、特殊情况下的货物留置权和拒运权

D对货物的处置权

答案

C

90.题型：多选题

某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列

属于无效仲裁协议的有（）。

A在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼

B约定的仲裁事项是不动产争议

C仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构

D在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止

E仲裁协议约定了两个仲裁机构，但当事人未能就仲裁机构选择达成一致

答案

A,E

解析

请求仲裁的意愿应当是确定的。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲

裁，也可以提交诉讼，根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。因此，

《仲裁法》司法解释规定，这样的仲裁协议无效。仲裁事项可以是当事人之间合同