二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1337

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」337

1.题型：单选题

银行与建筑工程公司订立保证合同、为其提供工程保函时，应采取的正确方式是

（）。

A书面形式

B口头形式

C其他形式

D没有明确规定

答案

A

2.题型：多选题

根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）。

A施工单位因安全事故隐患，被监理工程责令暂停施工，致使工期延误

B因拖欠农民工工资，被监理工程师责令暂停施工，部分民工停工抗议，致使工期

延误

C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误

E因延迟履行而遭遇洪水，致使工期延误

答案

C,D

3.题型：单选题

《建筑工程施质量统一验收标准》GB5O3OO—2013属于（）。*

A强制性国家标准

B推荐性国家标准

C强制性行业标准

D推荐性行业标准

答案

A

4.题型：单选题

关于意外伤害保险说法错误的是（）。A

鼓励建设单位为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B

施工单位应当依法为职工参加工伤保险C

施工单位缴纳工伤保险费D

施工企业缴纳意外伤害险保险费

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险

费。

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业人员

的办理意外伤害险。意外伤害险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包

单位支付意外伤害保险费。

A是建设单位说法错误。

考点：工伤保险和建筑职工意外伤害险。

5.题型：单选题

某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中

不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是（）。A

投入保证其安全生产条件所需的资金B

决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任C

依法参加工伤保险D

特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书

考点

2Z206011申请领取安全生产许可证的条件

解析

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许

可证，应当具备下列安全生产条件：（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规

定配备专职安全生产管理人员。故B错误。选B

考点：申请领取安全生产许可证的条件

6.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，将被责令退

还，并处（）罚款。A

骗取金额1倍以上2倍以下B

骗取金额2倍以上5倍以下C

工伤保险费1倍以上2倍以下D

工伤保险费2倍以上5倍以下

考点

2Z206035违法行为应承担的法律责任

解析

《工伤保险条例》第六十条:用人单位、工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待

遇，医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出的，由社会保险行政部门

责令退还，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款；情节严重，构成犯罪的，依法追

究刑事责任。

考点：工伤保险违法行为应承担的法律责任

7.题型：单选题

位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途径

丙省辖区，则下列观点正确的是（）。

A无须经任何部门许可

B应当向乙省环保部门报告并经丙环保部门许可

C应向丙环保部门报告并经甲环保部门许可

D应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可

答案

D

8.题型：单选题

施工单位应当在施工工地公示扬尘污染的信息，下列不属于必须公示的范围是

（）O

A施工单位扬尘污染负责人

B扬尘污染防治措施

C扬尘污染防治责任

D扬尘监督管理主管部门

答案

C

解析

施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部

门等信息。

9.题型：单选题

某房地产开发公司委托李某采购陶瓷用品，并签订了委托购买合同。合同中约定了

陶瓷用品采购价格范围、质量标准、委托期限等内容。在购买陶瓷用品过程中，李

某超越了委托权限给房地产开发公司造成了经济损失。此时房地产开发公司（）o

A与李某重新签订合同

B可对李某造成的损失提出索赔

C自己承担经济损失

D与李某共同承担经济损失

答案

B

解析

有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损

失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人

可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。

10.题型：单选题

某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于（）。A

定金B

质押C

留置D

抵押

考-J占八、、

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

原文是抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担

保。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利

作为债权的担保。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照

合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价

或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。《担保法》规定，当事人可以约定一方

向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收

回。留置和质押对象都是动产，而考题是不动产，所以选择D项。

考点：抵押的法律概念。

11.题型：单选题

《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分

包中的()例外。

A专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位

B为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业

C专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业

D分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人

答案

C

12.题型：单选题

根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，下列关于检测机构的说法错误的是

()。

A检测机构不得转包检测业务

B工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构

C检测机构不得与建设单位有隶属或者其他利害关系

D检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

答案

c

解析

《建设工程质量检测管理办法》规定，检测机构不得与行政机关，法律、法规授

权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单

位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。故C项表述错误。

13.题型：单选题

乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利

5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的

补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同

意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。

A应以备案合同作为结算工程价款依据

B该补充协议属于可撤销合同

C应以补充协议作为结算工程价款一依据

D乙方行为构成合同违约

答案

A

14.题型：单选题

某多层建筑施工过程中，于2014年5月1日发生结构局部坍塌事故，造成人员死

伤事故，施工单位将该事故在第一时问向有关部门做了汇报。次日在救援中找到7

具尸体，另有2人下落不明，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故造

成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报，该事件最迟的补报日期应为（）。

A2014年5月6日

B2014年5月8日

C2014年5月15日

D2014年5月31日

答案

D

解析

答案D

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：自事故发生之日起30日内，事故造

成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。本事故发生于2014年5月1日，因此

应于30天后的2014年5月31日之前补报死亡人数。因此，正确选项为D。

15.题型：单选题

关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。

A建设单位可根据自身情况提出低于强制性标准规定的要求

B建设单位有权压缩合同约定的工期

C建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业

D建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

答案

D

16.题型：单选题

二审法院对一起工程欠款纠纷作出发回重审的裁定，则以下说法错误的是（）。

A重审法院不应是原一审法院

B重审法院作出的裁定是可以上诉的

C重审法院作出的判决是可以上诉的

D重审法院应该按照一审程序审理此案

答案

A

17.题型：单选题

根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）*

A经招标人授权的招标代理机构

B建设行政主管部门

C经招标人授权的评标委员会

D招标投标有形市场

答案

C

18.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程

的专项施工方案，须经（）签字后方可实施.

A施工单位总经理

B施工单位技术负责人

C总监理工程师

D设计单位总设计师

E政府安监部门负责人

答案

B,C

19.题型：单选题

下列关于企业信用档案的表述中，正确的是（）。*

A企业的信用档案主要记入不良行为记录

B企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供

C企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等

D企业信用档案信息的公布应征得企业同意

答案

C

20.题型：多选题

工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建

设工程的监理业务。

A施工企业

B建设单位

C造价咨询单位

D建筑材料、构（配）件供应单位

E设备供应单位

答案

A,D,E

21.题型：多选题

下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。

A建筑作品

B工程设计图

C注册商标

D外观设计专利

E立体作品

答案

A,B,E

22.题型：单选题

根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。

A债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议拍卖抵押物所得价款受偿

B同一财产向两人以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按登记先后顺序清偿

C抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人

清偿

D同一动产向两个人以上债权人抵押，抵押权自抵押合同签订之日生效，若抵押物

未登记，则按合同生效的先后顺序清偿

答案

c

解析

抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，而非“抵押权人”。

23.题型：单选题

国家对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，下列选项错误的是（）。

A不得安排女职工从事矿山井下作业

B不得安排女职工在经期从事低温、冷水作业

C不得安排女职工延长工作时间和夜班劳动

D不得安排怀孕女职工从事第3级体力劳动强度的劳动

答案

C

解析

《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强

度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作

业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家

规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女

职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。选项C针对怀孕7个月以上的女职

工，故选项C正确。

24.题型：单选题

某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定

金一方应返还给对方的金额为（）.

B15万元

C22.5万元

D45万元

答案

A

25.题型：单选题

债权的相对性理论的内涵不包括（）

A债权主体的相对性

B债权责任的相对性

C债权内容的相对性

D债权客体的相对性

答案

D

解析

债权主体的相对性、债权责任的相对性、债权内容的相对性。

26.题型：多选题

关于建设工程总承包，下列表述正确的是（）。

A总承包分为工程总承包和施工总承包

B具有总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包

业务

C发包单位不能将建筑工程的施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位

D总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

E具有勘察、设计资质的企业，可以承接施工总承包业务

答案

A,B,D

解析

总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。《建筑法》规定，建筑工程的

发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承

包单位，我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承

包资质的企业，均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。但

是，承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业。《建筑法》规

定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连责任。故选项A、B、D

正确。

27.题型：单选题

下列关于施工合同解除的法律后果错误的是（）。A

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定

支付相应的工程价款B

建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工

验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持C

建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工

验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人不需要按照约

定支付相应的工程价款

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定

支付相应的工程价款。

考点：施工合同解除的法律后果

28.题型：单选题

下列法律法规中属于行政法规的是（）。A

《建筑法》B

《建设工程质量管理条例》C

《招标公告发布暂行办法》D

《北京市建筑市场管理条例》

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

A是法律，B是行政法规，C部门规章，D地方性法规。

考点：行政法规。

29.题型：单选题

在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）。[2013]A

抵押B

保证C

质押D

留置

考-J占八、、

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

考查抵押、质押、留置及保证的法律特征本题考查的知识点在教材上没有明文阐

述，要求考生对上述几种担保方式的各自特点应综合掌握。抵押、质押担保中，其

担保人既可以是债务人自身，也可以是债务人以外的第三人；保证方式中的保证人

必须是债务人以外的第三人；而留置属于法定担保物权，被留置的担保物只能属于

债务人自己，不可留置债务人以外第三人的物。D项正确。

考点：留置。

30.题型：多选题

甲施工企业与乙设备供应商签订了一份具有专利权的设备采购合同，乙公司应承担

的义务包括（）。*

A按合同约定交付该设备

B向甲转移该设备的所有权和专利权

C承担运输途中的设备损毁风险

D该设备的瑕疵担保

E该设备的权利瑕疵担保

答案

A,D,E

31.题型：单选题

百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定

12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如

期交货。关于本案正确的表述应是（）。A

彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B

彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同C

彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金D

彩电厂如无过错，可不必支付违约金

考点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

《合同法》规定：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承

担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案例中彩电厂未如期交货

就是违约要支付违约金的，并且还要继续履行合同。

考点：继续履行

32.题型：多选题

建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足

的条件有（）»

A有明确的被告

B有具体的诉讼请求、事实和理由

C原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

D属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

E有充分的证据

答案

A,B,C,D

33.题型：多选题

工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。

A有仲裁协议

B仲裁请求具体

C属于仲裁委员会的受理范围

D选定的仲裁委员会

E有准确的被申请人

答案

A,B,C

解析

当事人申请仲裁，应当符合下列条件：（1）有仲裁协议；（2）有具体的仲裁请

求和事实、理由；（3）属于仲裁委员会的受理范围。注意区别于仲裁协议的内

容。

34.题型：单选题

某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是

()o[2015]A

安排正在喃乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B

安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C

安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D

批准女工王某只能休长假120天

考点

2Z204024劳动保护的规定

解析

女职工的特殊保护

考点：女职工的特殊保护

35.题型：单选题

某工程建设项目发生工程款结算纠纷，当地建设行政管理部门组织建设方与施工方

进行了商谈但未达成一致意见，上述纠纷属于()。

A民事纠纷

B行政纠纷

C刑事纠纷

D程序纠纷

答案

A

36.题型：多选题

工程监理单位在接受监理委托时，应当按照《建筑法》和《建设工程质量管理条

例》规定自行回避的情形有()。

A与被监理工程的施工承包单位隶属于同一上级单位

B与被监理工程的建设单位隶属于同一上级单位

C与被监理工程的建筑材料供应单位隶属于同一上级单位

D与被监理工程的设备供应单位具有商业合作关系

E与被监理工程的设计单位具有合作关系

答案

A,C,D

解析

《建筑法》第34条规定："工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材

料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。”《建设工程

质量管理条例》第35条规定："工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建

筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该

项建设工程的监理业务”选项B：E不属于法定应当回避的情形，而选项A、C、D

均属于依法应当回避的情形'故正确答案为A、C、D„

37.题型：多选题

下列情况中，不影响劳动合同履行的有（）.

A劳动者开始依法享受基本养老保险待遇

B用人单位名称发生变更

C用人单位法定代表人变更

D用人单位投资人变更

E用人单位被依法宣告破产

答案

B,C,D

38.题型：单选题

位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正

确的是（）。*

A向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意

B向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意

C向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意

D向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意

答案

A

39.题型：单选题

按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程竣工结算分类中不包括（）o

A分部工程竣工结算

B单位工程竣工结算

C单项工程竣工结算

D建设项目竣工总结算

答案

A

解析

工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结

算。故A选项正确。

40.题型：多选题

下列（）项目可以采用两阶段招标。A

技术复杂项目B

无法精确拟定技术规格的项目C

初步设计尚未最后确定的项目D

处于概念设计阶段的项目E

招标文件没有最终确定的项目

考点

2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

解析

采用两阶段招标的条件只有两个：技术复杂项目，或者无法精确拟定技术规格的项

目。

考点：建设工程招标方式。

41.题型：多选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，未按照工程建设强制性标准进行勘察、设

计，可以给予勘察单位或设计单位的处罚有（）。

A责令改正

B责令停业整顿，降低资质等级

C处20万元以上50万元以下罚款

D处10万元以上30万元以下罚款

E吊销资质证书

答案

A,D

42.题型：单选题

关于租赁合同的说法，正确的是（）。A

租赁期限超过20年的，超过部分无效B

租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C

租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D

租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

考点

2Z204034租赁合同的法律规定

解析

本题考查的是租赁合同的内容和类型。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形

式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。租赁物在租赁期间发生所有权变

动的，不影响租赁合同的效力。

考点：租赁合同的内容和类型

43.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当向县级以上人民政府的（）报

审施工图设计文件。

A建设投资主管部门

B城市规划行政主管部门

C建设行政主管部门

D工程质量监督机构

答案

C

44.题型：单选题

建设工程未经验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（）。*

A提交验收报告之日

B建设工程完工之日

C占有建设工程之日

D竣工验收合格之日

答案

C

45.题型：单选题

关于建筑意外伤害保险，下述选项中错误的是（）.

A建筑意外伤害保险费列入建筑安装工程费用

B建筑意外伤害保险费由施工企业支付

C建筑意外伤害保险费由企业从职工工资中扣除

D保险公司一般采取差别费率

答案

C

46.题型：多选题

委托合同的法律特征有（）。

A委托合同等同于民事代理

B委托的事务可以是法律行为

C委托合同可以是无偿合同

D委托的事务可以是事实行为

E委托合同是提供劳务合同

答案

B,C,D,E

解析

委托合同的法律特征：委托合同的目的是为他人处理或管理事务，委托合同的订

立以双方相互信任为前提，但委托合同未必是有偿合同。委托合同是一种典型的提

供劳务的合同。合同订立后，受托人在委托的权限内所实施的行为，等同于委托人

自己的行为；委托的事务可以是法律行为，也可以是事实行为。它不同于民事代

理，后者委托的只能是法律行为。它也不同于行纪合同，后者委托的仅是商事贸易

行为。如果没有双方的相互信任和了解，委托合同关系难以成立，即使是建立了委

托关系，也难以巩固。因此，在委托合同关系成立并生效后，如果一方对另一方产

生了不信任，可随时终止委托合同。委托合同可以是有偿合同，也可以是无偿合

同。故BCDE正确。

47.题型：单选题

除了在劳动关系存续期间因劳动报酬发生的争议外，劳动争议申请仲裁的时效期间

为（）。

A3个月

B6个月

C1年

D2年

答案

C

48.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人违章指

挥、强令职丁冒险作业.尚不够刑事处罚的，将处（）罚款或者按照管理权限给予撤

职处分.

A5000元以下

B5000元〜2万元

C2万元〜20万元

D20万元以上

答案

C

49.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接

受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）□

A3个月

B6个月

C9个月

D12个月

答案

D

解析

答案D

《工伤保险条例》第33条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停

工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支

付。停工留薪期一般不超过12个月。因此，正确选项为D。

50.题型：单选题

关于建设单位工程发包的做法，正确的是（）。[2012]A

允许分包单位再次分包B

将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C

向总承包单位直接指定分包单位D

将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一

个工程总承包单位，也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者

多项发包给一个工程总承包单位；故选B

考点：禁止肢解发包的规定。

51.题型：多选题

下列选项中不属于民商事仲裁基本制度的是()。

A公开审理制度

B协议仲裁制度

C排除法院管辖制度

D两审终审制度

E一裁终局制度

答案

A,D

52.题型：单选题

为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照()执行。

A施工组织设计

B安全技术措施

C施工方案

D操作规程

答案

D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在进行勘察作业时，也易发生安

全事故。为了保证勘察作业的安全，要求勘察人员必须严格执行操作规程，并应采

取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全，为保障施工作业人员和

相关人员的安全提供必要条件。

53.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别

恶劣的，其将受到的行政处罚为（）。*

A终身不予注册

B吊销执业资格证书，5年内不予注册

C责令停止执业3年

D责令停止执业1年

答案

A

54.题型：多选题

职工因工致残被鉴定为1级伤残，下述选项中符合《工伤保险条例》规定的有

（）oA

保留劳动关系，退出工作岗位B

领取工伤保险基金支付的一次性伤残补助金C

按月领取工伤保险基金支付伤残津贴D

由用人单位和职工个人以原本人工资为基数，缴纳基本医疗保险费E

工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后，停发伤残津贴

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

职工因工致残的待遇，职工因工致残被鉴定为1-4级伤残的，保留劳动关系，退出

工作岗位。并享受一下待遇1）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金

2）从工伤保险基金按月支付伤残津贴3）工伤职工达到退休年龄并办理退休手续

后，停发伤残津贴。

考点：职工因工致残的待遇

55.题型：单选题

施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。*

A项目经理部承担

B企业法人承担

C企业法定代表人承担

D项目经理部与企业法人共同承担

答案

B

解析

施工企业项目经理部经营活动的法律后果由企业法人承担o

56.题型：单选题

职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。*

A职工

B鉴定机构

C劳动部门

D用人单位

答案

D

57.题型：单选题

担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不

得变更注册到另一施工企业，除非（）。*

A施工企业同意更换项目负责人

B建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C因不可抗力暂停施工

D建设单位同意更换项目负责人

答案

D

解析

注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,

应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业

已解除承包合同的;（2）发包方同意更换项目负责人的;（3）因不可抗力等特殊情况必须

更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负

责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建

造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结

前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。

58.题型：单选题

关于施工合同解除的说法，正确的是（）。*

A合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

D承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

答案

B

解析

1.发包人解除施工合同

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，

承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没

有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质

量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

2.承包人解除施工合同

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，

发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行

相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付

工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

的；（3）不履行合同约定的协助义务的。

59.题型：单选题

国家对环境噪声污染严重的落后设备实行（）制度。

A报废

B登记

C更新

D淘汰

答案

D

解析

国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。国务院经济综合主管部门应

当会同国务院有关部门公布限期禁止生产、禁止销售、禁止进口的环境噪声污染严

重的设备名录。

60.题型：单选题

关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。A

施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B

不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C

可超出聘用单位业务范围执业D

保证执业成果的质量并承担相应的责任

考点

2Z202034建造师的基本权利和义务

解析

《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师应当履行下列义务：（1）遵守

法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德；（2）执行技术标准、规范和规程；（3）

保证执业成果的质量，并承担相应责任；（4）接受继续教育，努力提高执业水准；（5）

保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密；（6）与当事人有利害关

系的，应当主动回避；（7）协助注册管理机关完成相关工作

考点：建造师的基本义务。

61.题型：单选题

某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷、施工方诉至法院，后本案经调解达成协

议，并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。*

A法院调解应由审判员一人主持

B法院调解必须邀请有关单位和个人协助

C调解书与判决书的效力不同

D调解书经双方当事人签收即发生法律效力

答案

D

62.题型：单选题

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包

人钻孔探测或揭开检查，（）。

A隐蔽部位质量合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由监理人承担

B隐蔽部位质量不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担

C无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包

人承担

D无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理

人承担

答案

C

63.题型：多选题

建设工程民事纠纷调解解决的特点有（）。A

有第三方介入B

简便易行C

能较经济及时地解决纠纷D

有利于维护双方的长期合作关系E

调解协议均不具有强制执行的效力

考点

2Z208012民事纠纷的法律解决途径

解析

《合同法》第128条规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不

愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。E

选项“调解协议不具有强制执行的效力”需要区分属何种方式调解，故不符合题意。

考点：调解

64.题型：多选题

下列选项中，符合公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场

消防安全工作的通知》中关于施工现场要求的有（）。

A建筑工地要满足消防车通行要求

B在建建筑内应设置标明楼梯间的临时醒目标志

C必须安装楼梯间和出入口的临时照明

D建筑工地要满足消防车作业要求

E在建建筑内应设置标明出入口的临时醒目标志

答案

A,B,D,E

65.题型：单选题

下面关于抵押物的说法，正确的是（）。

A可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自登记时设立

B可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自签订抵押合同时设立

C可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自建筑物竣工验收时设立

D不可以以正在建造的建筑物抵押

答案

A

解析

债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着

物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承

包经营权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、

航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。当事人以

下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（1）建筑物和其他土

地附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等

土地承包经营权；（4）正在建造的建筑物。

66.题型：单选题

债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。

A抵押

B留置

C保证

D质押

答案

D

解析

答案D

本题要求了解抵押与质押的区别；抵押人在提供抵押物时不转移对抵押物的占有。

而质押则是出质人转移对质押物的占有，即出质人要将质物交由质权人保管。故只

有答案D正确。

67.题型：单选题

根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延

期，关于申请延期的说法，正确的是（）。

A延期每次不超过3个月

B应当由施工企业提出申请

C延期没有次数限制

D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效

答案

A

68.题型：单选题

某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须

是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙

（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说

法正确的是（）o

A甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标

B乙、丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级

C若丙、丁组成的投标联合体中标，由丁与招标人签订施工合同

D丙、丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

答案

D

69.题型：单选题

某工程施工合同约定2004年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一

直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则（）。

A截止于2006年1月1日，承包商丧失诉讼权

B2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取

C截止于2006年1月1日，承包商丧失胜诉权

D承包商获得工程款的权利最长保护2年

答案

C

70.题型：多选题

下列关于行政复议的说法中，正确的是（）。*

A行政复议机关只审查具体行政行为的合法性

B行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议

C行政复议以书面审查为主，以不调解为原则

D对于正确的处罚决定不得提请复议

E复议决定一般不为终局裁决

答案

C,E

解析

行政复议具有以下基本特点：（1）提出行政复议的，必须是认为行政机关行使

职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织；（2）当事人提出行政复

议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后，如果行政机关尚未作出决定，则不

存在复议问题。复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议；（3）

当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关

申请复议；（4）行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作

出后，即具有法律效力。只要法律未规定复议决定为终局裁决的，当事人对复议决

定不服的，仍可以按《行政诉讼法》的规定，向人民法院提请诉讼。

71.题型：单选题

关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

A承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

B出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

C承租人破产的，租赁物属于破产财产

D出租人应当履行承租人占有租赁物间的维修义务

答案

A

72.题型：多选题

下列选项中，属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的竣工验收报告的内容有

（）。

A工程报建日期

B施工许可证号

C施工图设计文件审查意见

D工程竣工验收备案表

E验收人员签署的竣工验收原始文件

答案

A,B,C,E

73.题型：单选题

文物修缮保护工程的勘察设计单位、施工单位应当执行国家有关规定，保证

()oA

工程质量B

工程进度C

文物完好D

恢复原样

考点

2Z205032在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工规定

解析

《文物保护法实施条例》规定，文物修缮保护工程的勘察设计单位、施工单位应当

执行国家有关规定，保证工程质量。

考点：文物修缮保护工程的设计施工管理

74.题型：单选题

行政复议的被申请人未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为依据的，应当

()„[2012]A

延期行政复议B

撤销该具体行政行为C

由复议机关责令其提交D

驳回行政复议申请

考点

2Z208052行政复议的范围、受理和复议决定

解析

本题考查行政复议的决定。依据《行政复议法》第28条，被申请人不按照规定提

出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料的，视为该

具体行政行为没有证据、依据，行政复议可决定撤销该具体行政行为。故B选项

正确。

考点：行政复议决定；

75.题型：单选题

有关和解协议的效力，如果一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人

()。

A可以请求人民法院强制履行

B不可以向法院提起诉讼，但可以根据约定申请仲裁

C不可以请求人民法院强制履行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲

裁

D不可以请求人民法院强制履行，也不可以向法院提起诉讼，但可以根据约定申请

仲裁

答案

C

76.题型：单选题

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工

措施的报价下限，是根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额

的()。

A60%

B90%

C70%

D80%

答案

B

解析

投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理

机构测定费率计算所需费用总额的90%-

77.题型：单选题

甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中.双方和解并根据和解协议制作了裁决。

现甲反悔.则下述说法正确的是()。

A该裁决书不需履行

B甲应当履行裁决书

C甲可以申请法院撤销裁决书

D乙可以向法院起诉

答案

B

解析

当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解

协议做出裁决书，也可以撤回仲裁申请。但是如果根据和解协议制作裁决书的，则

该裁决书具有强制执行的效力。

78.题型：多选题

下列情况中，不影响劳动合同履行的有（）=

A劳动者开始依法享受基本养老保险待遇

B用人单位名称发生变更

C用人单位法定代表人变更

D用人单位投资人变更

E用人单位被依法宣告破产

答案

B,C,D

解析

用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳

动合同的履行。故B,C,D选项正确。

79.题型：单选题

关于财产保险合同的说法，正确的是（）*

A保险合同不可以转让

B保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D被保险人应当与投保人一致

答案

C

80.题型：单选题

关于二级建造师注册的说法，正确的是（）。A

取得二级建造师执业资格证书后即可申请注册B

取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业C

初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请；未按期申请的，不予注册

D

注册申请应当由省、自治区、直辖市人民政府的人事部门负责受理和审批

考点

2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定

解析

本题考查的是二级建造师的注册。申请初始注册时应当具备以下条件：经考核认定

或考试合格取得资格证书；受聘于一个相关单位；达到继续教育要求；没有《注册

建造师管理规定》中规定不予注册的情形。初始注册者，可自资格证书签发之日起

三年内提出申请；未按期申请的，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注

册。注册申请应当由省、自治区、直辖市人民政府的建设主管部门负责受理和审

批。

考点：二级建造师的注册。

81.题型：单选题

王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所

申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将

其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A2021年3月5日

B2021年3月15日

C2021年5月15日

D2023年2月13日

答案

B

解析

发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,

均自申请日起计算。

82.题型：单选题

按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的,

其资质证书将被（）。A

撤回B

撤销c

注销D

吊销

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

注销有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并公告其资

质证书作废，建筑业企业应当及时将资质证书交回资质许可机关：（1）资质证书

有效期届满，未依法申请延续的；（2）建筑业企业依法终止的；（3）建筑业企业资质

依法被撤销、撤回或吊销的；（4）法律、法规规定的应当注销资质的其他情形。

考点：企业资质证书的撤回、撤销和注销。

83.题型：单选题

某工程建设过程中，业主由于经营不善倒闭，则（）。

A承包商将不能获得工程款，因为“债因当事人死亡而解除”

B承包商依然可以向法院起诉，要求取得工程价款

C承包商有权将在建工程拍卖并从所取得的价款中取回自己应得的工程款

D承包商可以将在建工程提存，如果业主不能支付工程款，则在建工程归国家所有

答案

B

84.题型：单选题

下列法律中，属于民法商法的是（）□

A政府采购法

B公司法

C劳动合同法

D劳动法

答案

B

解析

民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身

关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范

的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部

分。

85.题型：单选题

建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由（）所形成的记录。A

合同履行纠纷B

投诉或诉讼过程C

工程质量和安全检查D

行政处罚

考点

2Z203031建筑市场诚信行为信息的分类

解析

不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法

规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或者委托的

执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。

考点：不良行为记录。

86.题型：单选题

甲建筑公司承包乙科技有限公司的办公楼扩建项目，根据《建筑法》有关建筑工程

发承包的有关规定，该公司可以（）。A

把工程转包给丙建筑公司B

把工程分为土建工程和安装工程，分别转包给两家有相应资质的建筑公司C

经乙科技有限公司同意，把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司D

经乙科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司

考占

2Z203023建设工程分包的规定

解析

本题考查的是分包的范围、分包单位的条件与认可。按照我国法律的规定，转包是

必须禁止的。主体结构必须自行施工。

考点：转包和违法分包的界定。

87.题型：多选题

依据《固体废物污染环境防治法》，下列对一般固体废物污染环境的防治做法中,

正确的有（）0

A运输固体废物时，采取防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施

B在国家级风景名胜区，严格限制建设项目固体废物处置设施

C不擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物

D转移固体废物出省处置，向省政府环境保护行政主管部门提出申请

E施工单位及时清运工程施工过程中产生的固体废物

答案

A,C,D,E

解析

在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护

区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域

内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。故B

选项错误。

88.题型：单选题

施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位

是（），施工单位是（）。A

债权人，债权人B

债务人，债务人C

债权人，债务人D

债务人，债权人

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位

是债权人，施工单位是债务人。

考点：建设工程债的常见种类。

89.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安

全警示标志。

A楼梯口

B配电箱

C塔吊

D基坑底部

E施工现场出口处

答案

A,B,C

90.题型：单选题

关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。*

A变更注册后，注册有效期重新计算

B因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C变更注册只能由原聘用企业申请

D申请变更注册应当提交工作调动申请

答案

D

解析

本题考查的建造师考试、注册和继续教育的规定。申请变更注册的，应当提交下

列材料：①注册建造师变更注册申请表；②注册证书和执业印章；③申请人与新聘

用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件；④工作调动证明（与原聘用单位解

除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明）。

91.题型：单选题

下列关于投标保证金的表述中，正确的是（）o

A投标保证金一般不得低于投标报价的2%。

B招标人在投标有效期内可挪用投标保证金

C投标保证金的有效期与投标有效期相同

D实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供

答案

c

解析

《招标投标法实施条例》有关投标保证金的规定：招标人在招标文件中要求投标

人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有

效期应当与投标有效期一致。