2024前石路施工合同

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程总量：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价款2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方支付合同总价款的__________%作为预付款，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.3甲方在乙方完成工程进度达到__________%后支付合同总价款的__________%，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.4剩余的合同总价款在乙方按照本合同约定的质量、进度等要求完成工程后支付，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第三条施工期限3.1乙方应在本合同约定的工程内容、工程量及工程质量标准下，自合同签订之日起__________日内完成施工。3.2乙方如因不可抗力等特殊情况导致无法按期完成施工的，应及时通知甲方，并采取措施减少损失。甲方同意根据实际情况适当延长施工期限。第四条质量标准4.1乙方应按照甲乙双方约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程完工后，甲方有权对工程质量进行检验。如工程质量不符合约定的，乙方应按甲方的要求及时整改，直至达到约定的质量标准。第五条保密条款5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.2乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方，否则应承担违约责任。第六条违约责任6.1乙方如未按本合同约定的期限、质量标准完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方如未按本合同约定的期限支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。6.3甲乙双方如有其他违约行为，应按照本合同约定的方式承担违约责任。第七条争议解决7.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，双方应确保合同内容的合法性。解决办法：如有法律法规变动，双方应及时更新合同内容，确保合法合规。2.双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。解决办法：违约方应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金等。3.合同价款、工程量及工程质量等关键条款应以书面形式明确，不得含糊不清。解决办法：双方在签订合应仔细审阅合同条款，确保关键信息准确无误。4.双方应共同维护合同秘密，不得泄露给第三方。解决办法：如有泄露，泄露方应承担相应责任，并采取措施防止进一步泄露。5.工程进度和质量问题应及时沟通解决，确保工程顺利推进。解决办法：双方设立沟通渠道，如定期会议、邮件、电话等，确保问题及时解决。6.不可抗力因素可能导致工程延期，双方应协商解决。解决办法：双方签订合明确不可抗力因素的范围，如自然灾害、政策变动等，并在发生时及时协商处理。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人职责的一方。解释：甲方为本合同的委托方，负责制定工程要求、支付合同价款等。2.乙方：指合同中承担承包人职责的一方。解释：乙方为本合同的施工方，负责按期完成工程、保证工程质量等。3.合同总价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。解释：合同总价款为本合同的核心条款，包括工程内容、工程量、工程质量等因素。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。解释：违约金用于约束双方履行合同义务，确保合同的正常进行。5.不可抗力：指合同履行过程中无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。解释：不可抗力因素可能导致合同无法按期履行或无法履行，双方应在本合同中明确不可抗力因素的范围。应用场合：1.适用于甲方委托乙方进行石路施工的情况，包括但不限于新建、改建、翻修等工程。2.适用于双方在平等互利的原则下，明确双方权利、义务的场合。3.适用于涉及工程内容、工程地点、工程质量标准、合同价款、施工期限等要素的场合。补充条款：1.工程变更条款：如工程内容、工程量、工程质量标准等发生变更时，双方应签订补充协议，明确变更内容及其影响，包括工期、价款等方面的调整。2.付款方式及进度条款：双方可以约定特定的付款方式和进度，如按工程进度分阶段付款等。3.工程保修条款：乙方应在一定期限内对完成的工程进行保修，确保工程质量。4.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，可以约定提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。5.法律法规变动条款：如因法律法规变动导致合同内容不合法的，双方应及时修改合同