建筑工程清包合同书范本

建筑工程清包合同书范本通用第一篇范文：合同编号：__________一、定义及解释“工程”指甲方委托乙方完成的建筑工程项目，具体范围以附件一《工程量清单》为准。“合同价款”指甲方支付给乙方的工程款，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。“开工日期”指甲方通知乙方开始施工的日期。“竣工日期”指甲方确认乙方完成全部工程内容的日期。“附件”指本合同所附的文件，包括但不限于《工程量清单》、《工程设计图纸》、《施工方案》等。二、工程内容2.1乙方根据甲方提供的《工程量清单》及《工程设计图纸》，按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，完成工程范围内的全部施工内容。2.2乙方应严格按照《施工方案》进行施工，确保工程质量、进度和安全。三、合同价款及支付方式3.1合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）预付款：工程开工前，甲方支付乙方合同价款的10%作为预付款。（2）进度款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方按实际完成工程量的70%支付进度款。（3）竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付至合同价款的95%。（4）质保金：工程竣工满一年后，甲方支付剩余的5%作为质保金。四、工期4.1工期为____天，自开工日期起计算。如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。五、工程质量及验收5.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，确保工程质量。5.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的工程资料。甲方应在收到竣工报告后____个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署《竣工结算书》。5.3如工程存在质量问题，乙方应在验收合格后____个工作日内完成整改。六、违约责任6.1任何一方违反合同约定的义务，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金数额为合同价款的____%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、附件附件一：《工程量清单》附件二：《工程设计图纸》附件三：《施工方案》九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________一、定义及解释“工程”指业主方委托承包方完成的建筑工程项目，具体范围以附件一《工程量清单》为准。“合同价款”指业主方支付给承包方的工程款，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。“监理方”指受业主方委托，对工程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全的第三方。“开工日期”指业主方通知承包方开始施工的日期。“竣工日期”指业主方确认承包方完成全部工程内容的日期。“附件”指本合同所附的文件，包括但不限于《工程量清单》、《工程设计图纸》、《施工方案》等。二、三方责权利2.1业主方的责权利（1）权利：①对工程进度、质量、安全进行监督和检查。②要求承包方和监理方按照合同约定履行义务。③在工程变更、延期等情况下，有权调整合同价款和工期。④对违反合同约定的承包方和监理方，有权要求赔偿损失。（2）义务：①提供施工所需的场地、水电等基础设施。②按照合同约定支付合同价款。③配合承包方和监理方完成工程验收工作。2.2承包方的责权利（1）权利：①按照合同约定获得工程款。②在工程变更、延期等情况下，有权要求调整合同价款和工期。（2）义务：①严格按照《工程设计图纸》和《施工方案》进行施工。②确保工程质量、进度和安全，接受业主方和监理方的监督。③依法承担工程质量责任和安全生产责任。2.3监理方的责权利（1）权利：①对工程进度、质量、安全进行监督管理。②对承包方的施工方案、工程变更等提出意见和建议。③要求承包方按照合同约定履行义务。（2）义务：①依法对工程进行监理，确保工程质量、进度和安全。②定期向业主方报告工程进展情况。③保守业主方和承包方的商业秘密。三、合同价款及支付方式3.1合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）预付款：工程开工前，业主方支付承包方合同价款的10%作为预付款。（2）进度款：承包方完成合同约定的工程进度后，业主方按实际完成工程量的70%支付进度款。（3）竣工款：工程竣工并经业主方验收合格后，业主方支付至合同价款的95%。（4）质保金：工程竣工满一年后，业主方支付剩余的5%作为质保金。四、工期4.1工期为____天，自开工日期起计算。如因业主方原因导致工期延误，承包方有权要求顺延工期；如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应责任。五、工程质量及验收5.1承包方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，确保工程质量。5.2工程竣工后，承包方应向业主方提交竣工报告及完整的工程资料。业主方应在收到竣工报告后____个工作日内组织验收。验收合格后，三方签署《竣工结算书》。5.3如工程存在质量问题，承包方应在验收合格后____个工作日内完成整改。六、违约责任及限制条款6.1任何一方违反合同约定的义务，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金数额为合同价款的____%。6.3承包方在施工过程中，如发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿业主方因此遭受的损失。6.4监理方如未能履行监理职责，导致工程质量、进度和安全问题，业主方有权要求更换监理方，并要求赔偿损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、附件附件一：《工程量清单》附件二：《工程设计图纸》附件三：《施工方案》九、第三方介入的意义和目的9第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________一、定义及解释“项目”指委托方委托设计方完成的工程设计项目，具体范围以附件一《设计任务书》为准。“合同价款”指委托方支付给设计方的设计费，包括但不限于设计费、咨询费、差旅费等。“咨询方”指受委托方委托，对设计过程进行监督和管理的第三方。“开始设计日期”指委托方通知设计方开始设计的日期。“设计完成日期”指委托方确认设计方完成全部设计内容的日期。“附件”指本合同所附的文件，包括但不限于《设计任务书》、《设计规范》、《项目进度计划》等。二、三方责权利2.1委托方的责权利（1）权利：①对设计进度、质量进行监督和检查。②要求设计方和咨询方按照合同约定履行义务。（2）义务：①提供设计所需的资料、数据和信息。②按照合同约定支付合同价款。③不得无故变更设计要求，影响设计进度和质量。2.2设计方的责权利（1）权利：①按照合同约定获得设计费。②在设计变更、延期等情况下，有权要求调整合同价款和设计周期。③对委托方提出的设计要求，有权提出意见和建议。（4）利益条款：①设计方完成项目后，可获得项目奖金，奖金数额为合同价款的____%。②设计方有权对项目进行后续优化，优化费用由委托方承担。（2）义务：①严格按照《设计任务书》和《设计规范》进行设计。②确保设计质量，接受委托方和咨询方的监督。③依法承担设计质量责任。2.3咨询方的责权利（1）权利：①对设计进度、质量进行监督管理。②对设计方的设计方案、设计变更等提出意见和建议。（2）义务：①依法对设计过程进行咨询，确保设计质量和进度。②定期向委托方报告设计进展情况。③保守委托方和设计方的商业秘密。三、合同价款及支付方式3.1合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）预付款：设计开始前，委托方支付设计方合同价款的30%作为预付款。（2）进度款：设计方完成合同约定的设计进度后，委托方按实际完成设计量的50%支付进度款。（3）尾款：设计完成并经委托方验收合格后，委托方支付剩余的20%作为尾款。四、设计周期4.1设计周期为____天，自开始设计日期起计算。如因委托方原因导致设计周期延误，设计方有权要求顺延设计周期；如因设计方原因导致设计周期延误，设计方应承担相应责任。五、设计质量及验收5.1设计方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，确保设计质量。5.2设计完成后，设计方应向委托方提交设计成果及完整的资料。委托方应在收到设计成果后____个工作日内组织验收。验收合格后，三方签署《设计验收报告》。六、违约责任及限制条款6.1任何一方违反合同约定的义务，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金数额为合同价款的____%。6.3委托方如无故变更设计要求，导致设计方损失，应承担赔偿责任。6.4咨询方如未能履行咨询职责，导致设计质量、进度问题，委托方有权要求更换咨