2024合同书格式施工工程合同书格式

合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目的业主或代表，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程总价：（项目总价）二、合同条款2.1乙方向甲方承诺，按照约定的工程内容、工程质量、工程进度和工程安全要求，完成本工程的施工。2.2甲方应按照约定的付款方式和付款时间，向乙方支付工程款项。2.3双方应遵守国家相关法律法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。2.4双方应共同努力，协商解决合同履行过程中出现的问题，维护双方的合法权益。2.5除非双方另有约定，本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕所有款项之日终止。三、合同的变更、解除和终止3.1任何一方提出变更或解除本合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。3.2双方同意，因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任。3.3本合同终止后，乙方应按照甲方要求，完成工程保修工作。四、违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金。4.2违约金的具体数额和计算方式，按照双方约定和法律法规规定执行。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字盖章之日起生效，之前的所有洽谈和承诺均为参考。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规。解决办法：双方应确保合同内容符合国家法律法规的要求，如有违反，应立即整改。2.双方应保证合同中所提供的信息真实、准确、完整。解决办法：双方应在合同中约定信息披露的要求，并对提供的信息进行核实。3.合同的变更、解除和终止应符合约定和法律法规规定。解决办法：双方可通过友好协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。4.双方应按照约定履行合同义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。解决办法：违约方应按照合同约定和法律规定承担违约责任，如支付违约金等。5.合同争议的解决应通过友好协商，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。解决办法：双方可在合同中约定争议解决方式，如协商不成，可通过法律途径解决。涉及到的法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的一方，通常是项目业主或其代表。解释：甲方为合同的委托方，负责委托乙方进行工程施工。2.乙方：指合同中的另一方，通常是具备相关资质和能力的施工单位。解释：乙方为合同的受托方，负责按照甲方要求完成工程施工。3.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。解释：不可抗力包括自然灾害、社会事件等，导致合同无法履行。4.违约金：指一方违反合同约定时，应向对方支付的赔偿金。解释：违约金用于赔偿因违约行为导致的损失，具体数额和计算方式由双方约定。5.工程保修：指乙方在工程竣工验收合格后，按照约定对工程进行一定期限的保修。解释：工程保修用于确保工程质量，在保修期内，乙方应对工程出现的质量问题进行修复。应用场合：1.适用于中华人民共和国境内的各类施工工程合同签订。2.适用于甲方为工程项目业主或代表，乙方为具备相关资质和能力的施工单位的情况。3.适用于工程项目的施工、验收、保修等阶段。补充条款：1.工程变更条款：如工程范围、工程量、工程进度等发生变更时，双方应签订工程变更协议，明确变更内容、变更价款等。2.付款方式及进度条款：双方约定付款方式、付款时间及付款比例等。3.工期延长条款：如因不可抗力、甲方原因等导致工期延长时，双方应签订工期延长协议，明确延长后的工期、费用等。4.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。附件列表：1.工程图纸和技术资料：包括工程设计图纸、施工图纸、技术说明书等。2.工程量清单：详细列明工程项目的各项工程量及