2024年建设工程施工承包合同

2024年建设工程施工承包合同合同编号：__________一、合同双方名称：__________地址：__________法定代表人：__________营业执照号：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________营业执照号：__________二、工程概述2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程内容：__________2.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。三、合同工期3.1工程开工日期：____年____月____日。3.2工程竣工日期：____年____月____日。3.3总工期：____天。四、合同价款4.1合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2付款方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付给乙方合同总价款的____%作为预付款。（2）进度款：乙方按照工程进度向甲方申请支付进度款，甲方在收到乙方申请后的____个工作日内支付。（3）结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付给乙方剩余的合同总价款。五、工程质量5.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证工程质量符合合同约定。5.2乙方应确保工程安全，对施工过程中发生的安全事故承担相应责任。六、合同变更（1）不可抗力因素导致工程无法按期完成。（2）甲方变更工程设计。（3）法律法规、政策调整等原因导致合同无法履行。6.2合同变更应书面提出，经双方协商一致后签订补充协议。七、违约责任7.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付合同价款的，应按逾期付款金额的____%支付违约金。（2）甲方原因导致工程停工、窝工的，应支付乙方停工、窝工损失费用。7.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成工程的，应支付甲方合同总价款的____%作为违约金。（2）乙方原因导致工程质量不符合合同约定的，应承担修复费用。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人等信息，确保合同主体合法有效。2.工程概述：合同中应明确工程名称、地点、规模、内容等，以便双方对工程有清晰的认识。3.工期约定：合同中应明确工程开工日期、竣工日期和总工期，以确保工程按时完成。4.合同价款及支付方式：合同中应明确合同总价款、预付款、进度款和结算款的支付方式及时间，避免因支付问题产生纠纷。5.工程质量：合同中应明确乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程安全。6.合同变更：合同中应约定在何种情况下可以变更合同，以及变更合同的程序。7.违约责任：合同中应明确双方违约时应承担的责任，包括支付违约金、赔偿损失等。8.争议解决：合同中应约定双方在争议解决过程中应采取的方式，如协商、诉讼等。解决办法：1.合同主体不符：若合同主体不符，可能导致合同无效。双方应在签订合同前核实对方身份，确保合同主体合法有效。2.工程变更：如遇工程变更，双方应按照合同约定的程序协商一致，签订补充协议。3.支付纠纷：如发生支付纠纷，双方应按照合同约定的支付方式和时间履行义务，如有争议，可通过协商或诉讼解决。4.工程质量不符合要求：如工程质量不符合要求，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方损失。5.违约责任：如双方违反合同约定，应按照合同约定的违约责任承担相应责任。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同关系的当事人，如甲方和乙方。2.合同生效：指合同在双方签字（或盖章）后产生法律效力。3.预付款：指合同签订后，甲方支付给乙方的一部分合同价款，用于乙方开展工程前期工作。4.进度款：指乙方按照工程进度向甲方申请支付的一部分合同价款。5.违约金：指一方违反合同约定，按照合同约定应支付给对方的赔偿金。6.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、政策调整等。7.协商：指双方在争议解决过程中，通过友好沟通达成一致意见。8.诉讼：指双方在争议解决过程中，向人民法院提起诉讼，由法院依法审理并作出判决。特殊情况及补充条款：1.特殊情况：工程项目涉及文化遗产保护或环保要求严格的区域。补充条款：鉴于工程地点的特殊性，双方同意在施工过程中严格遵守国家关于文化遗产保护和环境保护的相关法律法规。乙方应采取有效措施，减少对周边环境的影响，并确保施工过程中不对文化遗产造成损害。若因乙方施工导致文化遗产损害，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。2.特殊情况：工程项目位于高风险地区，如地震带或洪水多发区。补充条款：考虑到工程地点的特殊风险，双方同意在合同中增加关于不可抗力条款的特别说明。若因地震、洪水等不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应相互理解并协商确定合理的工期顺延和损失补偿方案。3.特殊情况：工程项目需要涉及第三方协作，如政府部门审批或专业机构评估。补充条款：双方同意，在施工过程中如需第三方协作，乙方应及时提供必要资料，并协助甲方完成相关审批手续。若因乙方原因导致审批未通过或延迟，乙方应承担由此产生的额外费用和责任。合同所需附件列表：1.甲方资质文件：甲方的营业执照、法定代表人身份证明等。2.乙方资质文件：乙方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等。3.工程图纸：包括工程的总平面图、立面图、剖面图等。4.工程预算书：详细列出工程各项费用的预算。5.施工方案：乙方制定的详细施工方案，包括施工工艺、进度计划等。6.安全防护措施：乙方针对工程特点和现场环境制定的安全生产和环境保