2024《建设工程招投标与合同管理》复习提纲

合同编号：__________合同各方：甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为进行某项建设工程项目，乙方具备相关资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方向甲方提供建设工程服务事宜，达成如下协议：第一条工程范围与内容1.1本合同约定的工程范围为：____________________。第二条合同价格与支付2.1本合同确定的工程总价为：____________________元（大写：____________________元整）。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。具体付款方式如下：（1）预付款：甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%；（2）进度付款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方应按照实际完成工程量与合同价的相应比例，向乙方支付进度款；（3）验收付款：乙方完成合同约定的工程并经甲方验收合格后，甲方应在验收合格后____个工作日内，向乙方支付剩余的合同总价款。第三条工期3.1乙方应按照本合同约定的工程范围与内容，保证工程在____年____月____日前竣工交付。3.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前____天向甲方提出申请，并经甲方同意后方可延长。延长的工期天数按实际情况另行计算。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范，保证工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定的时间、质量完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。5.2甲方未按照本合同约定的时间、方式支付价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为本合同总价款的____%。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方履行完毕合同约定的权利义务之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家法律法规，确保合同的有效性和合法性。解决办法：在合同中明确声明遵守相关法律法规，并在签订合确认双方已充分了解并同意遵守相关法律法规。2.双方应确保提供的合同信息真实、准确、完整，如有虚假信息，应承担相应法律责任。解决办法：在合同中加入声明条款，要求双方如实提供信息，并在合同签订前进行核实。3.合同价款的支付和结算应严格按照约定的方式和时间进行，避免逾期支付或拖欠。解决办法：在合同中明确约定支付方式和时间，并设立滞纳金等违约责任以督促双方履行合同义务。4.工程质量应符合国家相关标准和规范，确保工程的安全和可靠。解决办法：在合同中明确约定质量标准，并设立违约金等违约责任以保证工程质量。解决办法：在合同中设立争议解决条款，约定双方通过友好协商解决争议，如协商不成则可通过法律途径解决。法律名词及名词解释：1.合同：合同是双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方：指合同中承担买方或委托方义务的一方。3.乙方：指合同中承担卖方或受托方义务的一方。4.工程范围与内容：指合同中约定的乙方应完成的工程项目的具体范围和内容。5.合同价格：指双方约定的完成工程项目所需支付的金额。6.支付方式：指双方约定的支付合同价款的具体方式，如预付款、进度付款和验收付款等。7.工期：指合同约定的乙方完成工程项目的具体时间。8.质量标准：指双方约定的工程项目应达到的质量要求。9.违约金：指一方违反合同约定应向另一方支付的赔偿金。10.滞纳金：指一方未按约定时间支付价款应向另一方支付的违约金。11.争议解决：指双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修装饰等。2.适用于乙方为甲方提供工程设计、施工、材料供应等服务的情况。3.适用于双方在工程建设过程中产生的合同纠纷解决。补充条款：1.环境保护：双方应遵守国家环境保护法规，确保工程建设过程中对环境的影响降至最低。如违反环保法规，应承担相应法律责任。2.安全生产：双方应严格遵守国家安全生产法规，确保工程建设过程中的安全生产。如发生安全事故，应立即报告并采取有效措施处理。3.知识产权：双方应尊重并保护对方的知识产权，未经授权不得使用对方的商标、专利等技术成果。4.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。5.法律适用和争议解决：本合同适用中华人民共和国法律法规，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。附件列表：1.甲方营业执照