建设工程施工合同封面2024年

建设工程施工合同封面2024年合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程面积：________________1.5工程结构类型：________________1.6工程用途：________________1.7工程投资总额：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元第二条工程期限2.1工程开工日期：____年__月__日2.2工程竣工日期：____年__月__日2.3工程总工期：____天第三条工程价款及支付3.1工程合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元3.2工程预付款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元，支付时间为____年__月__日。3.3工程进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付方式为：（1）基础工程完成，支付合同价款的____%；（2）主体结构工程完成，支付合同价款的____%；（3）装饰装修工程完成，支付合同价款的____%；（4）工程验收合格后，支付合同价款的____%。3.4工程结算：工程验收合格后____天内，双方进行工程结算，乙方提交完整的结算资料，甲方按结算金额支付乙方剩余工程款。第四条工程质量及保修4.1乙方应按照国家有关建设工程质量标准、规范和设计文件的要求施工，确保工程质量。4.2乙方应保证所提供的建筑材料、构配件和设备符合国家标准和设计要求。4.3工程验收合格后，乙方应按照国家有关建设工程保修的规定承担保修责任。第五条双方权利义务5.1甲方权利：（1）对乙方施工过程进行监督；（2）对乙方提供的建筑材料、构配件和设备进行检验；（3）对乙方施工进度、质量进行考核；（4）对乙方未按合同约定履行义务的行为进行纠正。5.2甲方义务：（1）按照约定的时间支付工程价款；（2）提供必要的施工图纸和技术资料；（3）协助乙方办理施工许可证等相关手续；（4）协助乙方解决施工过程中的相关问题。5.3乙方权利：（1）按照合同约定收取工程价款；（2）对甲方提供的施工图纸和技术资料进行审查；（3）对甲方未按合同约定履行义务的行为进行纠正。5.4乙方义务：（1）按照合同约定完成工程；（2）保证工程质量；（3）遵守施工安全规定，确保施工安全；（4）及时解决施工过程中的问题。第六条违约责任6.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。6.2甲方未按约定时间支付工程价款的，应支付逾期付款违约金，计算方式为：逾期付款金额×_____%。6.3乙方未按约定时间完成工程的，应支付逾期完工违约金，计算方式为：逾期天数×合同价款×_____%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同生效及终止8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效后，甲乙双方应严格履行合同约定的义务。8.3工程验收合格、保修期满后，本合同终止。第九条其他约定9.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年__月__日注意事项：1.合同编号：确保合同编号的唯一性，便于双方及相关部门的档案管理和追溯。2.合同主体：核实甲方（发包方）和乙方（承包方）的法人资格，包括但不限于营业执照、授权委托书等。3.工程概况：详细列明工程名称、地点、内容、面积、结构类型、用途和投资总额，确保双方对工程内容有清晰的认识。4.工程期限：明确开工和竣工日期，以及总工期，避免工期延误导致的纠纷。5.工程价款及支付：明确合同价款、预付款、进度款和结算方式，确保款项支付的透明性和合法性。6.工程质量及保修：明确质量标准和保修条款，保障工程质量和后期维护。7.双方权利义务：明确双方在合同执行过程中的权利和义务，防止履约过程中的纠纷。8.违约责任：明确违约责任和违约金的计算方式，保障双方合法权益。9.争议解决：确定争议解决的方式和地点，通常是法院诉讼或仲裁。10.合同生效及终止：明确合同的生效条件和终止条件，以及合同副本的保管。解决办法：1.协商：合同执行过程中出现问题时，应通过友好协商解决。2.调解：如协商不成，可寻求第三方调解，如行业协会或专业调解机构。3.仲裁/诉讼：调解无效时，可按照合同约定的争议解决方式，选择仲裁或向法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.发包方：又称甲方，通常指委托他人进行工程建设的一方。3.承包方：又称乙方，通常指接受委托进行工程建设的一方。4.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。5.预付款：合同履行前，甲方预先支付给乙方的一部分款项，用于乙方准备施工所需的资金。6.进度款：根据工程进度按比例支付的款项，用于乙方继续施工的资金。7.保修：指乙方在工程验收合格后，对工程质量问题进行修复的义务。8.调解：指在第三方主持下，通过说服教育，使双方当事人自愿达成协议，解决纠纷的活动。9.仲裁：指双方当事人协议将争议提交给仲裁机构进行审理，并作出裁决的活动。10.诉讼：指将争议提交给法院审理，通过法院判决解决纠纷的活动。特殊应用场合及补充条款：1.环保要求严格的工程：应用场合：比如在自然保护区或需要特别注意环境保护的区域进行施工。补充条款：双方应遵守相关环保法规，乙方在施工过程中需采取有效措施减少对环境的影响，如使用环保材料、合理处理废弃物等。2.文化遗产保护工程：应用场合：在具有历史价值的文化遗产附近或内部的施工项目。补充条款：乙方在施工前应进行考古调查，确保施工不会对文化遗产造成损害，并在施工中采取保护措施。3.科技创新示范项目：应用场合：涉及到最新科技成果应用或试点项目的施工。补充条款：乙方应采用先进的施工技术和材料，甲方应提供必要的技术支持，共同推动科技创新。4.国际合作项目：应用场合：涉及跨国合作或外资企业投资的施工项目。补充条款：双方应遵守国际惯例和相关国际法律法规，确保合同条款与国际标准接轨。合同所需附件列表：1.双方营业执照副本：证明双方合法经营资质的文件。2.授权委托书：甲方或乙方授权代表签署合同的证明文件。3.施工图纸和技术资料：乙方施工所需的详细图纸和规范说明。4.施工许可证：政府相关部门出具的允许施工的证明文件。5.环保评估报告：如涉及环保要求，需要提供的相关环保评估报告。6.安全评估报告：涉及安全风险的工程，需提供的安全评估报告。7.工程质量保证书：乙方对工程质量的承诺书。8.工程保修卡：乙方提供的工程保修卡，明确保修期限和范围。9.合同变更协议：如合同执行过程中有变更，双方签署的变更协议。10.其他相关文件：根据工程特点和双方需求，可能需要提供的其他文件。“我们得特别注意，这个项目在环保方面有特殊要求，所以咱们得加一条，乙方必须保证施工过程对环境