土建施工合同范本2024年

土建施工合同范本2024年合同编号：__________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：____________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有某土建工程项目，并委托乙方承担该项目的施工任务，双方为明确各自的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________________1.2工程地点：____________________________1.3工程内容：____________________________1.4工程面积：____________________________1.5工程结构：____________________________1.6工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：____元第二条工程施工及质量要求2.1乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸和施工方案进行施工。2.2乙方应保证施工质量符合国家有关建筑工程质量标准及甲方的要求。2.3乙方应按照施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。2.4乙方应遵守相关法律法规，确保施工过程中的安全、环保、文明施工。第三条工程施工期限3.1工程施工期限为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。第四条工程价款及支付4.1工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。4.2乙方按施工进度向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内审核并支付进度款。4.3甲方应在工程验收合格后____个工作日内支付乙方剩余工程价款。第五条工程验收及保修5.1乙方应在工程完工后向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后____个工作日内组织验收。5.2工程验收合格后，乙方应按照国家有关建筑工程保修规定承担保修责任。第六条违约责任6.1乙方未能按照约定时间完成施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。6.2乙方未能保证施工质量，导致工程验收不合格，应承担修复费用及甲方因此遭受的损失。6.3甲方未能按时支付工程价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的____%作为滞纳金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法经营活动。8.2双方应保守对方商业秘密，未经对方同意不得向第三方披露。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日注意事项：1.明确合同主体：确保甲方和乙方的名称、地址、联系人和联系电话等信息准确无误，避免合同履行过程中出现纠纷。2.工程概况详细：工程名称、地点、内容、面积、结构和预算等信息需详细填写，以便双方对工程有全面了解。3.施工及质量要求：明确乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸和施工方案进行施工，并保证施工质量符合国家标准及甲方要求。4.施工期限：约定明确的施工期限，包括起始日期和结束日期，确保工程按时完成。5.工程价款及支付：明确工程价款总额、支付方式和进度，以及逾期支付的违约责任。6.工程验收及保修：约定工程验收申请、验收合格后的保修责任和期限。7.违约责任：明确双方在合同履行过程中的违约责任，包括逾期完成施工、质量不合格、逾期支付工程价款等情况。8.争议解决：约定争议解决方式，包括友好协商和诉讼。解决办法：1.协商：在合同履行过程中，如出现争议，双方应通过友好协商解决。2.调解：如协商不成，双方可请求相关行业协会或专业机构进行调解。3.诉讼：如调解无效，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：合同中享有权利和承担义务的当事人。2.工程验收：对工程是否符合设计要求、质量标准进行检查和评定，确认工程合格的过程。3.违约责任：合同当事人因违反合同义务而应承担的民事责任。4.滞纳金：因逾期支付款项而应支付给对方的额外费用，具有惩罚性质。5.商业秘密：不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性，权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。6.争议解决：合同当事人因合同履行发生纠纷时，采取协商、调解、诉讼等方式解决争议的过程。7.诉讼：合同当事人向人民法院提起诉讼，请求法院对合同纠纷进行审理和判决的法律行为。特殊应用场合及补充条款：1.场合：若工程涉及文物古迹保护或修复补充条款：双方应在合同中增加关于文物保护的特别约定，如：“考虑到本工程涉及文物古迹的保护和修复，乙方需采取一切必要措施确保施工过程中文物的安全，并聘请专业文物修复人员参与施工。若因乙方施工导致文物损害，乙方应承担相应的修复费用及法律责任。”2.场合：若工程位于自然灾害频发区域补充条款：针对此类场合，可以增加如下条款：“鉴于本工程位于自然灾害频发区域，乙方应制定相应的应急预案，确保施工人员及工程安全。若因自然灾害导致工程暂停或损坏，双方应协商确定合理的工期顺延及损害赔偿事宜。”3.场合：若工程需要使用特定材料或技术补充条款：可以加入这样的条款：“本工程要求使用特定材料或技术，乙方需保证所使用的材料和技术符合甲方的要求及国家相关标准。若乙方未能提供符合要求的材料或技术，甲方有权要求乙方更换或承担因此产生的额外费用。”合同所需附件列表：1.设计图纸及工程说明书2.工程预算书3.工程施工方案4.工程进度计划表5.乙方相关资质证书复印件6.乙方安全生产许可证