版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________鉴于甲方需要进行民房修建,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行民房修建事宜,达成如下协议:第一条修建项目及要求1.1项目名称:____________________1.2项目地址:____________________1.3修建规模及内容:____________________1.4修建标准:____________________第二条工期2.1工期自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2乙方如因特殊情况不能按期完工,应提前向甲方提出延期申请,经甲方批准后,方可延期。第三条合同价款3.1经双方协商一致,本合同的总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。3.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方出具正式发票。第四条付款方式及时间4.1甲方按照工程进度分阶段向乙方支付合同价款。4.2付款方式为:____(转账、现金等)。4.3付款时间为:____年____月____日。第五条乙方义务5.1按照甲方的要求完成民房修建工作,并保证工程质量。5.2负责民房修建过程中的安全防护工作,确保施工安全。5.3遵守国家法律法规,不得擅自将工程转包或分包给第三方。第六条甲方义务6.1按照合同约定向乙方支付合同价款。6.2提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.3协助乙方办理相关施工手续。第七条违约责任7.1乙方未按合同约定完成民房修建工作的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按合同约定支付合同价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):______________乙方代表(签字):______________签订日期:____年____月____日注意事项及解决办法:1.注意合同的履行期限,确保按照约定的工期完成工程。如果乙方因特殊情况不能按期完工,应提前向甲方提出延期申请,经甲方批准后,方可延期。解决办法:双方协商一致,可以书面形式签订延期协议,明确延期的期限和原因。2.注意合同价款的支付方式和时间,确保甲方按照约定支付合同价款。解决办法:甲方未按合同约定支付合同价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。双方也可以通过友好协商,延长支付时间或调整支付方式。3.注意乙方的工程质量和安全防护工作,确保民房修建符合约定的标准和安全要求。解决办法:乙方应按照甲方的要求完成民房修建工作,并保证工程质量。如果乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。4.注意双方在履行合同过程中可能发生的争议,应及时通过友好协商解决。解决办法:双方在签订合可以约定争议解决的方式,如友好协商、调解、仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.合同法:是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称,包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规则。2.甲方:指合同中承担义务,享有权利的一方当事人。3.乙方:指合同中承担义务,享有权利的一方当事人。4.工期:指合同约定的工程开始施工到工程竣工交付的期限。5.合同价款:指双方约定的合同履行完成后,甲方应支付给乙方的金额。6.违约金:指一方违反合同约定,应支付给另一方的赔偿金。7.争议解决:指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时,通过法律途径解决纠纷的过程。8.友好协商:指合同双方在发生争议时,通过相互沟通、协商,达成一致意见的方式。应用场合:1.个人或企业进行民房修建时,与施工方签订的合同。2.农村自建房、城镇住宅翻新、扩建等民房修建项目。3.房地产开发商进行住宅小区建设时,与施工单位签订的合同。补充条款:1.甲方如需变更修建项目或要求,应提前书面通知乙方,并经乙方同意后方可变更。2.乙方如需更换施工人员或设备,应提前书面通知甲方,并经甲方同意后方可更换。3.因不可抗力因素导致工程无法正常进行,双方应协商调整工期和合同价款。4.乙方在施工过程中应遵守环保法规,确保施工过程中的噪音、粉尘等对周围环境的影响降至最低。5.工程验收合格后,乙方应提供完整的施工资料、保修卡等相关资料给甲方。附件列表:1.甲乙双方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 集成电路集成产品的焊接封装设备产品市场需求分析报告
- 汉语拼音02 i u ü 2024年新一年级语文暑假自学课(统编版2024秋)
- 高端橱柜市场发展预测和趋势分析
- 铂金市场洞察报告
- 锻压机市场需求与消费特点分析
- 罗茨鼓风机市场洞察报告
- 聚氨酯助剂产品市场需求分析报告
- 卤制食品市场分析结论与建议
- 人教版(2024)第二单元-汉语拼音《iuü》教学课件
- 部编版(2024)一年级道德与法治上册第四单元第13课《我们小点儿声》教学课件
- 2024-2030年中国聚羧酸混凝土外加剂行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 2.2合理利用网络-2024-2025学年八年级道德与法治上册单元练习(统编版)
- 滑雪头盔产品市场环境与对策分析
- 小学中高年级课后服务 python编程教学 一阶第01课 认识python 课件
- 首件培训教材
- 九年级物理上册 第十一章 简单机械和功 单元测试卷(苏科版 2024年秋)
- 国家基本公共卫生服务规范(第三版)65岁以上老年人健康管理服务培训课件
- 医疗机构消毒记录表清洁消毒日检查记录表
- 医疗软件采购协议模板
- 《集成电路版图设计》课程标准
- 建筑工地交通道路安全管理办法
评论
0/150
提交评论