二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1334

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」334

1.题型：单选题

某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说

法，正确的是（）。

A应当自行委托监理单位

B应当招标选择监理单位

C可不委托监理单位

D应当由建设主管部门指定监理单位

答案

C

2.题型：单选题

下述选项中，属于《建设工程安全生产管理条例》中规定的专职安全生产管理人员

应具备的条件是（）.

A取得二级建造师资格

B取得安全生产考核合格证书

C具有中专及以上学历

D具有技术员及以上资格

答案

B

3.题型：单选题

某施工单位拖欠农民工工资5万元，被30位农民工告上法庭，审判结果农民工胜

诉，施工单位不服而上诉。其上诉期限为（）天。A

7B

10C

15D

30

考坐上点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一

级人民法院提起上诉；

不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民

法院提起上诉。

本题已经经过了开庭审理程序得到的是判决。故选C

考点：第二审程序

4.题型：单选题

各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，

()o[2014]A

必须向同级人民法院提出检察建议B

有权向同级人民法院提出检察建议C

必须向上一级人民法院提出检察建议D

有权向上一级人民法院提出检察建议

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权

向同级人民法院提出检察建议。

考点：审判监督程序

5.题型：单选题

关于计算机软件著作权的说法，错误的是()。

A自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B软件著作权属于软件开发者

C由国家机关下达任务开发的软件，著作权的归属由项目任务书规定

D接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定

答案

A

解析

自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死后50年。A错误。

6.题型：单选题

材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法

官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决

的方式是()。

A和解

B调解

C诉讼

D诉讼与调解相结合

答案

B

解析

调解包括法院调解与诉讼外调解。法院调解，是指在人民法院的主持下，在双方

当事人自愿的基础上，以制作调解书的形式，解决纠纷的一种方式。

7.题型：多选题

我国的建设工程中实行强制监理的工程范围包括()。

A国家重点建设项目

B大中型公用事业工程

C成片开发建设的住宅小区工程

D利用外国政府或国际组织贷款.援助资金的工程

E涉及国家安全.国家秘密的

答案

A,B,C,D

8.题型：单选题

根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过

()o*

A4个月

B3个月

C2个月

D1个月

答案

C

解析

劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1

年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳

动合同，试用期不得超过6个月。

9.题型：单选题

施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。

该行为涉嫌触犯()o

A重大责任事故罪

B重大劳动安全事故罪

C工程重大安全事故罪

D以其他方式危害公共安全罪.

答案

C

解析

《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国

家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有

期徒刑或者拘役。并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，

并处罚金。本题中施工单位“偷工减料，降低工程质量标准”属于工程重大安全事故

罪的客观表现。

10.题型：多选题

根据《建设工程质量检测办法》，说法正确的是（）。A

检测资质分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质B

涉及结构安全的试件经见证取样后，由施工单位委托检测单位检测C

利害关系人对检测结果发生争议的，由双方认可的检测机构复检，复检结果由提出

复检方报当地建设主管部门备案D

检测机构应当将涉及结构安全检测结果不合格情况，及时报告工程所在地建设主管

部门E

检测机构应当对试样的代表性和真实性负责

考点

2Z207023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

解析

本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。质量检测业务由工程项目建设单位

委托具有相应资质的检测机构进行检测。见证人员和取样人员应对试样的代表性和

真实性负责。

考点：工程质量检测单位的资质和检测规定

11.题型：单选题

赵某在道路旁施工开挖管道沟未设置保护措施和警示标志，晚上李某骑车路过时掉

入坑中，造成车损人伤。李某针对给自己带来的损害，可以向赵某要求（）。A

停止侵害B

恢复原状C

返还财产D

赔偿损失

考点

2Z201092建设工程民事责任的种类及承担方式

解析

赔偿损失是承担民事责任最常见的一种方式。

考点：建设工程民事责任的主要承担方式。

12.题型：单选题

列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是（）。A

合同示范性文本不具备法律强制性B

合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C

签订合同时有合同示范性文本的必须使用D

合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系

考占

2Z204017建设工程合同示范文本的性质与作用

解析

合同示范文本的法律地位合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当

事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本

无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性。本题答案选

Co

考点：合同示范文本的作用

13.题型：单选题

用人单位与劳动者建立全日制劳动关系.应当订立（）.

A书面劳动合同

B固定期限劳动合同

C无固定期限劳动合同

D以完成一定任务为期限的劳动合同

答案

A

14.题型：单选题

总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程

出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的

是（）。

A乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿

C该质量问题是乙造成的，与甲无关

D对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%

答案

B

解析

建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分

包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程

对建设单位承担连带责任。因此ACD都不正确。

15.题型：单选题

承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接，施工中开挖的管道沟未设置保

护措施和警示标志。当天黄昏，李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中，造成胳

膊骨折。该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于（）。

A违约责任

B侵权责任

C行政责任

D刑事责任

答案

B

16.题型：单选题

依法实施加处罚款或者滞纳金超过（），经催告当事人仍不履行的，具有行政强

制执行权的行政机关可以强制执行。A

10日B

20日C

30日D

45日

考点

2Z208051行政强制的种类和法定程序

解析

依法实施加处罚款或者滞纳金超过30日，经催告当事人仍不履行的，具有行政强

制执行权的行政机关可以强制执行。

考点：行政强制执行的实施程序

17.题型：单选题

关于招标方式的说法，正确的是（）。

A公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织

投标

C省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以

进行邀请招标的

D国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

答案

C

解析

A选项，邀请不特定法人；B选项，邀请三个以特定的法人；D选项，一律错

误。

18.题型：单选题

发生下列事件后，其中允许解除合同的是（）。

A法定代表人变更

B当事人一方发生合并、分立

C由于不可抗力致使合同不能履行

D作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止

答案

C

19.题型：单选题

建筑工程一切险的保险人对因（）造成的损失和费用，负责赔偿。

A设计错误

B意外事故

C原材料缺陷

D工艺不完善

答案

B

20.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人

员办理建筑意外伤害保险。下列选项中符合该条例的有（）。

A建筑意外伤害保险费由施工单位支付

B建筑意外伤害保险实行实名制

C建筑意外伤害保险按工资总额计提保险费

D建筑意外伤害保险是一种法定的商业保险

E建筑意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

答案

A,D,E

21.题型：单选题

某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排沟，致使村里的十几亩水

稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（）。[2014]A

该村的村民委员会B

建设行政主管部门C

环保行政主管部门D

规划行政主管部门

考点

2Z205012施工现场废气、废水污染防治的规定

解析

对于水污染，县级以上地方人民政府或环保行政主管部门有权作出行政罚款。

考点：发生事故或者其他突发性事件的规定

22.题型：单选题

甲乙双方就工程款支付问题发生合同争议。此案以下解决途径不适用的是（）。

A行政机关调解

B行政复议

C民商事仲裁

D民事诉讼

答案

B

解析

此案属于民事纠纷。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、

诉讼。选项B的行政复议属于行政纠纷的解决方式。故选项B正确。

23.题型：多选题

在下列情形中，注册机关依据职权或根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师注

册的有（）.

A注册机关工作人员滥用职权作出注册许可的

B超越法定权限作出注册许可的

C违反法定程序准予注册的

D采用弄虚作假手段取得继续教育证书的

E向不符合条件的申请人颁发注册证书的

答案

A,B,C,E

24.题型：单选题

在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数

见，则该部分仲裁裁决Oo

A暂不作出

B由秘书长裁定

C应当按首席仲裁员意见作出

D由专家委员会裁定

答案

C

解析

3名仲裁员的意见各不相同，这就意味着仲裁庭无法形成多数意见，这时裁决应

按照首席仲裁员的意见作出。

25.题型：单选题

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在（）提出.

A中标候选人公示期间

B中标结果公布后3日内

C中标通知书下达前

D正式合同签订前

答案

A

26.题型：单选题

甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运到施工工地。在运输途中发生

了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某（）0

A承担材料毁损的责任

B承担时间延误的责任

C承担全部责任

D不承担任何责任

答案

D

27.题型：单选题

未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签

署的工程文件（）o

A无效

B有效

C在工程质量合格的前提下有效

D经监理工程师认可才有效

答案

A

解析

《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设

工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签

署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予

警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。未办理变更注

册而继续执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限

期改正；逾期不改正的，可处以5000元以下的罚款。

28.题型：多选题

对工程建设强制性标准监督检查的内容包括（）。

A工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

B工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

C工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

D工程项目技术人员的劳动合同

E工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规

定

答案

A,B,C,E

29.题型：多选题

下列选项中，属于建设单位安全责任的有（）o

A依法办理临时占用规划批准范围以外场地的申请批准手续

B向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料

C不得提出违法要求和随意压缩合同工期

D依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用

E在施工现场设置明显的安全警示标志

答案

A,B,C,D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位的安全责任包括：依法办理有关

批准手续；向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供

热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑

物、地下工程的有关资料；不得提出违法要求和随意压缩合同工期；依法足额提供

保障工程施工安全所需的费用等。选项E属于施工单位的责任。故选项A、B、

C、D正确。

30.题型：单选题

《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从

()起算。A

招标公告发布之日B

领取招标文件之日C

提交投标文件的截止之日D

资格预审结束之日

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日

起算。

考点：编制招标文件及标底。

31.题型：单选题

根据施工合同，甲建设单位应于2016年9月30日支付乙建筑公司工程款。2018

年1月1日至2018年5月30日期间，当地发生了地震导致乙建筑公司不能行使请

求权。就该工程款的诉讼时效()。

A2018年1月1日至2018年5月30日期间中断

B2018年3月31日至2018年5月30日期间中断

C2018年3月31日至2018年5月30日期间中止

D2018年1月1日至2018年5月30日期间中止

答案

c

解析

不可抗力发生在最后6个月才会引起诉讼时效中止。

32.题型：单选题

如果以近5年承担过的单体工业、民用建筑工程建筑面积来衡量已完成工程的业

绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的已完工程业绩为（）。

A3万平方米的项目1项

B2万平方米的项目2项

C1万平方米以上的项目1项

D1万平方米以下的项目2项

答案

C

33.题型：多选题

在工程建设项目招标投标过程中，投标人提交的投标保证金可以是（）。

A银行保函

B银行汇票

C保兑支票

D信托基金

E现金

答案

A,B,C,E

34.题型：单选题

关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）*

A施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档

答案

D

解析

2009年10月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程

竣工验收备案管理办法》规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日

内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下

简称备案机关）备案。

建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（1）工程竣工验收备案表；

（2）工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，

施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合

格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能

性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；（3）法律、行政法规规定应

当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；（4）法律规定应当由

公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文

件；（5）施工单位签署的工程质量保修书；（6）法规、规章规定必须提供的其他

文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

35.题型：多选题

根据《消防法》的规定，有（）行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以

上5万元以下罚款。

A消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准

B擅自拆除消防设施

C不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量

D遮挡消火栓

E封闭消防车通道，妨碍消防车通行

答案

A,B,D,E

解析

有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款：（1）消防设施、

器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好

有效的；（2）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；（3）占用、堵塞、

封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；（4）埋压、圈占、遮挡

消火栓或者占用防火间距的；（5）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行

的；（6）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；（7）对火灾隐

患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

36.题型：多选题

某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安

全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事

责任的有（）□

A该工地的负责人

B负责塔吊安全的管理人

C塔吊的销售人员

D该建筑公司的负责人

E工地上的施工人员

答案

A,B,D

解析

答案A、B、D

考点为重大劳动安全事故罪的构成。依据《刑法》规定，本罪的犯罪主体是特殊主

体，即直接负责的主管人员和其他直接责任人员。此罪主体包括生产经营单位的负

责人、生产经营的指挥人、实际控制人和投资人。A、B、D符合规定，所以应当

承担刑事责任。

37.题型：单选题

某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货物运输合同》。合同

中承运人的权利有（）。A

任意变更运输线路权B

中止运输权C

特殊情况下的货物留置权D

对货物的处置权

考占

2Z204036运输合同的法律规定

解析

在运输合同中，承运人无权变更运输路线，对由此增加的运费要赔偿托运人，故A

错误。托运人违反包装规定的，承运人可以拒绝运输，故B错误。承运人无权处

置托运人的货物，故D错误，因此只有C为正确答案。

考点：货运合同当事人的权利义务

38.题型：单选题

根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。

A债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价

款受偿

B同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺

序清偿

C同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登

记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清

偿

答案

D

39.题型：单选题

承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位，应当具有相应的（）证书。*

A施工许可证

B建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书

C文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书

D文物保护工程资质证书

答案

C

40.题型：多选题

下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（）。[2013]A

建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同B

施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同C

总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同D

村民胁迫施工企业订立的供货合同E

建设单位为偷税而订立的施工合同

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

可撤销合同的种类因重大误解订立的合同在订立合同时显失公平的合同以欺诈、胁

迫的手段或者乘人之危订立的合同。

考点：可撤销合同的种类

41.题型：单选题

下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。

A原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废

C未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

D原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证

答案

D

42.题型：单选题

因欺诈，胁迫订立的合同，（）的应认定为无效合同。

A当事人产生重大误解

B损害合同相对人利益

C当事人意思表示不真实

D损害国家利益

答案

D

43.题型：单选题

建设工程施工常用的担保种类，不包括（）。

A施工投标保证金

B施工合同履约保证金

C劳务人员工资保证金

D预付款担保

答案

C

解析

建设工程施工常用的担保种类，包括：（一）施工投标保证金；（二）施工合同

履约保证金；（三）工程款支付担保；（四）预付款担保。

44.题型：单选题

关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）

A送达诉讼文书必须有送达回证

B诉讼文书寄出的日期为送达日期

C受送达人被监禁的，应当公告送达

D直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

答案

A

解析

此内容对应教材内容已删除，了解即可。

45.题型：多选题

下列情形能够引发合同之债的有（）。

A建设单位拖欠工程进度款

B施工中偷工减料造成的损失

C监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D噪声污染使周边居民法正常休息

E建材供应商供应的建筑材料不合格

答案

A,B,E

解析

C选项属于违法行为；D选项属于侵权之债。

46.题型：单选题

货运合同各项内容中，托运人违反包装规定的承运人可以（）。[2015]A

留置货物B

要求赔偿C

解除合同D

拒绝运输

考点

2Z204036运输合同的法律规定

解析

本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装

方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包

装的规定的，承运人可以拒绝运输。

考点：承运人的权利义务

47.题型：多选题

在下列情形中，劳动者可以单方解除劳动合同的有（）.

A用人单位未按合同约定提供劳动保护

B用人单位未足额支付劳动报酬

C用人单位未依法为劳动者缴纳社保费

D用人单位规章制度违法，损害劳动者权益

E劳动者提前5天书面通知用人单位要求解除劳动合同的

答案

A,B,C,D

48.题型：多选题

为了防治环境噪声污染，对在城市市区范围内行驶的机动车辆的说法正确的是

()oA

机动车辆的消声器必须符合国家规定的要求B

机动车辆的喇叭必须符合国家规定的要求C

机动车辆须加强维修和保养D

机动车辆须加保持技术性能良好E

机动车辆应安装、使用警报器

考占

2Z205011施工现场噪声污染防治的规定

解析

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内行使的机动车辆的消声器和喇叭

必须符合国家规定的要求。机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，防

治环境噪声污染。

考点：交通运输噪声污染的防治

49.题型：单选题

根据《工程建设行业标准管理办法》规定，工程建设行业标准的批准部门应当适时

对实施后的标准进行复审，复审的结论不包括()。A

继续有效B

予以修订C

另行制定D

予以废止

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

国家标准复审后，标准管理单位应当提出其继续有效或予以修订、废止的意见，经

该国家标准的主管部门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。

考点：国家标准的复审与修订

50.题型：单选题

关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）.

A施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人

B不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询

C可超出聘用单位业务范围执业

D要保证执业成果的质量并承担相应的责任

答案

D

51.题型：单选题

施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位

是（），施工单位是（）。A

债权人，债权人B

债务人，债务人C

债权人，债务人D

债务人，债权人

考占

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位

是债权人，施工单位是债务人。

考点：建设工程债的常见种类。

52.题型：多选题

根据《安全生产许可证条例》，要取得安全生产许可证应具备的条件有（）.

A建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B资金投入符合安全生产要求

C依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D企业生产过程未发生过安全事故

E按规定配备专职安全生产管理人员

答案

A,B,C,E

解析

根据取得安全生产许可证应具备的安全生产条件的具体规定包括:“建立、健全安

全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程”;”保证本单位安全生产条

件所需资金的投入，依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理

意外伤害保险，为从业人员交纳保险费设置安全生产管理机构，按照国家有关规定

配备专职安全生产管理人员”.条例并未就D选项作出规定.故应选A、B、C、E.

53.题型：单选题

国家对环境噪声污染严重的落后设备实行（）制度。

A报废

B登记

C更新

D淘汰

答案

D

解析

国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。国务院经济综合主管部门应

当会同国务院有关部门公布限期禁止生产、禁止销售、禁止进口的环境噪声污染严

重的设备名录。

54.题型：单选题

某建设工程施工合同签订于2009年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别

为2009年3月10日和2010年10月1日，后工程于2010年10月20日竣工验收

合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。

A2011年4月1日

B2011年10月1日

C20n年4月20日

D20n年D月20日

答案

C

55.题型：单选题

施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。

A

予以拒绝B

征得设计单位同意C

征得监理单位同意D

与相关各方协商一致

考点

2Z207031建设单位相关的质量责任和义务

解析

本题考查的是建设单位的质量责任和义务。

考点：限制不合理的干预行为

56.题型：单选题

关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。[2014]A

不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B

可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C

可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D

不得在一级建筑业企业执业

考点

2Z202033建造师的受聘单位和执业岗位范围

解析

建造师既可以在施工单位担任项目经理，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、

造价咨询等单位执业。二级建造师担任二级及以下建筑企业资质的建设工程项目施

工的项目经理。不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的负责人，除非（1）

同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因

非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

考点：建造师执业范围。

57.题型：多选题

下列立法成果中属于地方性法规的有（）.

A《北京市建筑市场管理条例》

B《天津市建筑市场管理条例》

C《重庆市建设工程造价管理规定》

D《宁波市建设工程造价管理办法》

E《新疆维吾尔自治区自治条例》

答案

A,B

解析

在我国立法中，辨别地方性法规应该注意:地方法规的开头多冠有地方名字;地方性

法规大部分称作条例，也有少数是法律在地方的实施细则，以及部分具有法规属性的

文件，如决议、决定等.该题目中，显然，选项AB属于一般地方性法规，选项C、D属于

地方政府规章,E属于自治条例或单行条例.因此，正确答案是A、B.

58.题型：多选题

建设工程施工企业安全费用应在（）范围使用*

A完善、改造和维护安全防护设施设备支出

B“三同时”要求初期投入的安全设施

C开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

D新建、改建、扩建项目安全评价

E安全设施及特种设备检测检验支出

答案

A,C,E

59.题型：单选题

甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同

约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交

付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又

能获得支持的是（）

A请求甲双倍返还定金8万元

B请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

C请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

D请求甲支付违约金6万元

答案

B

解析

定金、违约金二选一。

60.题型：多选题

按照《建设工程消防监督管理规定》规定，施工单位应当承担的消防施工的质量和

安全责任有（）。A

按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工B

选用满足防火性能要求的建筑构件C

查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量D

建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人E

选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品

考点

2Z206033施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施

解析

《建设工程消防监督管理规定》第九条：“设计单位应当承担下列消防设计的质量

责任：……在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、

装修材料，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家标准或者行

业标准”；第十条："施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：（I）按

照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织

施工，……；（2）查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装

修材料的质量，……；（3）建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责

人……”

考点：建设工程消防施工的质量和安全责任

61.题型：单选题

下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）。[2013]A

超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B

以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程C

子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程D

分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

考点

2Z202024违法行为应承担的法律责任

解析

《建筑法》第26条规定：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围

或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形

式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽

工程。《建设工程质量管理条例》第25条规定：禁止施工单位超越本单位资质等

级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单

位或者个人以本单位的名义承揽工程。A项错误，B、C项属于允许其他单位或者

个人以本单位的名义承揽工程；D项正确。解答本题时应明确的是：子公司属于独

立法人，而分公司不属于法人，分公司属于法人（总公司）的一部分，故D项正

确。

考点：企业申请办理资质违法行为应承担的法律责任。

62.题型：多选题

根据《行政复议法》的规定，在行政机关的下列行为中，当事人可以依法提起行政

复议的是（）o

A行政处分

B行政处罚

C行政许可

D行政调解

E行政强制措施

答案

B,C,E

解析

63.题型：单选题

下列有关行政强制措施和行政强制执行的设定，说法错误的是（）。A

法律可以设定任何一种行政强制措施B

行政强制执行只能由法律设定C

行政法规可以设定限制公民人身自由以外的任何行政强制措施D

地方法规可以设定扣押财物的行政强制措施

考点

2Z208051行政强制的种类和法定程序

解析

本题考查的是行政强制的种类。行政法规可以设定除限制人身自由、冻结存款、汇

款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。

考点：行政强制种类

64.题型：单选题

关于消防设计审核和验收的说法，正确的有（）。

A建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核

B建筑工程消防设计图样不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证

C建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送建设主管部门审核

D消防设计审核合格是建设工程取得施工许可证的必备条件

答案

B

解析

A选项，“应当”错误，只有大型人员密集场所和其他特殊工程的设计文件需经公

安机关消防机构审核。

65.题型：多选题

用人单位可以随时解除劳动合同的情形有（）。

A劳动者在试用期内被证明不符合录用条件

B劳动者经过培训仍不能胜任工作

C劳动者严重违反劳动纪律或用人单位规章制度

D劳动者严重失职，给用人单位利益造成重大损害

E劳动者被依法追究刑事责任

答案

A,C,D,E

解析

《劳动合同法》第38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳

动合同：（1）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（2）未及时足

额支付劳动报酬的；（3）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（4）用人单位的规

章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（5）因《劳动合同法》第26

条第1款规定的情形致使劳动合同无效的；（6）法律、行政法规规定劳动者可以

解除劳动合同的其他情形。

66.题型：单选题

某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程

履约保函。目前工程已经实施过半，经其他投标人投诉，招标主管部门调查认定行

贿谋取中标情节属实。则（）

A施工合同无效，履约保函有效

B施工合同无效，履约保函也无效

C施工合同有效，履约保函也有效

D施工合同与履约保函效力没有相关

答案

B

67.题型：单选题

用人单位与劳动者的劳动关系自（）之日建立.

A订立劳动合同

B用工

C试用期满

D劳动者提供担保

答案

B

68.题型：单选题

《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或

者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从

业人员（）的权利。

A拒绝违章指挥和强令冒险作业

B紧急避险

C请求赔偿

D批评和检举控告权

答案

C

69.题型：单选题

下列行为中，不得代理的行为是（）.

A工程承包

B材料设备采购

C诉讼

D招标

答案

A

解析

委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理

权，而《建筑法》明确规定了禁止转包、禁止让他人以自己的名义承包工程、要求

总包商自行完成主体结构施工，显然，建设工程承包不得委托代理.因此，选项A为正

确答案.

70.题型：单选题

甲乙双方签订了《小额借款合同》，在合同履行过程中，甲方没有按照约定的用途

使用贷款，致使不能及时偿还贷款，此时甲方（）。

A应重新签订合同

B应承担违约责任

C不承担任何责任

D提起诉讼

答案

B

71.题型：多选题

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有（）情形之一的，出租

单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手

续。

A经检验达不到安全技术标准规定的

B没有完整安全技术档案的

C国家明令淘汰或者禁止使用的

D没有齐全有效的安全保护装置的

E超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

答案

A,C,E

72.题型：单选题

根据有关工程建设企业标准的规定，下列表述完全符合规定的是（）o

A对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业不可再根据本企业的技术特点和

实际需要制定企业标准

B对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业只能按照国家标准、行业标准或

地方标准执行

C对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当根据本企业的技术特点和实

际需要制定企业标准

D对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当采用国际标准或国外先进标

准

答案

C

73.题型：多选题

建设单位对建设工程项目的权利来自于物权中最基本的权利——所有权，所有权的

内容包括（）□

A占有权

B使用权

C收益权

D处分权

E担保权

答案

A,B,C,D

解析

根据《物权法》的规定，所有权作为物权中最基本的权利，其具体权能包括占有

权、使用权、收益权和处分权共4种，故选项A、B、C、D正确。

74.题型：单选题

在城市规划区内进行建设需要申请用地的，建设单位在依法办理用地批准手续前,

必须先取得该工程（）。

A施工许可证

B建设工程规划许可证

C拆迁许可证

D建设用地规划许可证

答案

D

75.题型：单选题

建筑市场不良行为信息公布期限一般为（）。

A1个月至2年

B2个月至1年

C3个月至2年

D6个月至3年

答案

D

76.题型：单选题

根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅

拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。*

A地下水

B市政自来水

C雨水

D中水

答案

A

解析

非传统水源利用：（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应

收集雨水养护。（2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅

拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。（3）现场机具、设备、车辆冲

洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。

（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系

统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5）力争施工中非传统水

源和循环水的再利用量大于30%o

77.题型：多选题

下列属于我国三大诉讼法的是（）。A

《民事诉讼法》B

《刑事诉讼法》C

《行政诉讼法》D

《安全生产法》E

仲裁法

考点

2Z201011法律体系的基本框架

解析

D社会法。前三者是诉讼法，仲裁法是非诉讼程序法。

考点：诉讼与非诉讼程序法。

78.题型：单选题

某工程施工合同约定，2004年1月1日业主应向承包商支付工程款但却没有支

付，2004年12月1日承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。由于承包商提起

诉讼，诉讼时效将可至（）。

A2005年1月1日

B2006年2月1日

C2006年8月I日

D2006年12月1日

答案

D

79.题型：单选题

根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国〈仲裁法〉若干问题的解释》，当事

人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。

A仲裁机构所在地中级人民法院

B仲裁机构所在地高级人民法院

C被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院

D被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院

答案

C

80.题型：单选题

以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）o

A在民事诉讼中，书证只需提交复印件

B未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

C凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

D当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

答案

C

解析

本题考查的是证据的种类。我国《民事诉讼法》第70条规定：”书证应当提交原

件”;第72条规定：”凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证”;第78条

规定：”当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人

应当出庭作证”。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第68条之规

定，未经对方当事人同意私自录制的谈话资料，只要未侵害他人合法权益且不违反

法律禁止性规定，则有可能作为证据使用。故C为正确选项。

81.题型：多选题

关于投标人的说法，正确的有（）。[2015]A

投标人发生合并，分立，破产等重大变化时，其投标无效B

存在控股关系的不同单位不得参加同一标段或者为划分标段的同一招标项目的投标

C

单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效D

两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标E

投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或部门限制

考占

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。

考点：投标人。

82.题型：单选题

在建设工程施工活动中，落实施工安全生产责任的主体是（）。

A建设单位

B施工单位

C监理单位

D政府安监部门

答案

B

83.题型：单选题

下列关于施工合同解除的法律后果错误的是（）。A

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定

支付相应的工程价款B

建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工

验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持C

建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工

验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人不需要按照约

定支付相应的工程价款

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定

支付相应的工程价款。

考点：施工合同解除的法律后果

84.题型：单选题

根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合

同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。

A1个月

B2个月

C3个月

D半年

答案

A

85.题型：单选题

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，则下列说法正确的是

()oA

发包人应当按照约定支付相应的工程价款B

发包人可以按照约定支付相应的工程价款C

发包人必须按照约定支付相应的工程价款D

发包人不需要支付相应的工程价款

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定

支付相应的工程价款。

考点：施工合同解除的法律后果

86.题型：多选题

施工中因()造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

A发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

B发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款

C工程师未按合同约定提供所需指令、批准

D设计变更和工程量增加

E不可抗力

答案

A,D,E

87.题型：单选题

关于事故调查组的权利与纪律说法错误的是（）。A

事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文

件、资料，有关单位和个人不得拒绝B

事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司

法机关处理C

技术鉴定所需时间计入事故调查期限D

未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。

考点：事故调查组的权利与纪律

88.题型：单选题

注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令

停止执业（）.

A1个月〜2个月

B2个月〜3个月

C3个月〜1年

D1年〜5年

答案

C

89.题型：单选题

《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，安全文明施工费不包括（