二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1200

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」200

L题型：单选题

甲建筑企业一级资质，乙外商投资建筑企业二级资质，双方组成联合体承包某项

目，则按照（）承包工程。A

一级资质B

二级资质C

三级资质D

特级资质

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级低的企业的业

务许可范围承包工程。

考点：外商投资建筑业企业的监督管理。

2.题型：单选题

某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但

是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定

的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期

为（）.

A2012年11月20日

B20J2年12月20日

C2013年1月20日

D2013年2月20日

答案

C

3.题型：多选题

关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。A

在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施

工作业B

科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C

建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D

县级以上人民政府环境保护行政主管部门，有权依据各自的职责对管辖范围内排放

环境噪声的单位进行现场检查

E

“夜间”是指22:00至次日7:00之间的时段

考点

2Z205011施工现场噪声污染防治的规定

解析

“夜间”是指22:00至次日6:0（）之间的时段。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域

内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产

工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

考点：禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定

4.题型：单选题

招标投标交易场所不得与（）存在隶属关系，不得以营利为目的。A

建设单位B

施工单位C

行政监督部门D

监理单位

考点

2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

解析

招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。

考点：建设工程招标投标交易场所。

5.题型：单选题

甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械

卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，

正确的是（）。*

A有效

B可变更或撤销

C无效

D效力待定

答案

c

6.题型：单选题

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。

A须大修才能达到安全技术标准的

B超过制造厂家规定的使用年限的

C无安全技术档案的

D无齐全有效的安全保护装置的

答案

B

7.题型：多选题

甲施工企业与乙设备供应商签订了一份具有专利权的设备采购合同，乙公司应承担

的义务包括（）。

A按合同约定交付该设备

B向甲转移该设备的所有权和专利权

C承担运输途中的设备损毁风险

D该设备的瑕疵担保

E该设备的权利瑕疵担保

答案

A,D,E

8.题型：单选题

《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标

的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B评标委员会应当确定最接近标低价格的投标人为中标人

C招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人中任选其一，确定为中标人

D招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

答案

D

9.题型：单选题

张某在甲施工单位公司连续工作满8年，李某与乙监理公司已经连续订立两次固定

期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作2年，并被董事会

任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。则应签

订无固定期限合同的是（）。A

张某B

李某C

王某D

赵某

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳

动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同

外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年

的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同

时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连

续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、

第二项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满一

年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动

合同。

考点：无固定期限劳动合同

10.题型：单选题

关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是

（）»*

A接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿

C当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担

D未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

答案

A

解析

《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；

没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损

失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

11.题型：单选题

二审法院对一起工程欠款纠纷作出发回重审的裁定，则以下说法错误的是（）。

A重审法院不应是原一审法院

B重审法院作出的裁定是可以上诉的

C重审法院作出的判决是可以上诉的

D重审法院应该按照一审程序审理此案

答案

A

解析

对于发回原审法院重审的案件，原审法院仍将按照一审程序进行审理，故A选

项说法错误。

12.题型：单选题

某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此

笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的20（）0万元的工程款迟迟不能

支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包

人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是（）。A

人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后分别偿还开发商各方欠款B

人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

C

人民法院可将2000万元的房产拍卖,然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D

人民法院可将2000万元的房产拍卖,首先偿还施工单位欠款

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款

优先受偿权不得对抗买受人，因此AB选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程

承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。

考点：承包人工程价款的优先受偿权。

13.题型：单选题

合同中权利义务一并转让的关键条件是（）。

A转让人与承受人达成合同转让协议

B原合同必须有效

C原合同必须为双务合同

D符合法定程序

答案

A

14.题型：单选题

全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省自治区、直辖市人民政府批准，由

省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同（）划定并公布。*

A文物保护单位

B城乡建设主管部门

C文物核定单位

D城乡规划行政主管部门

答案

D

15.题型：单选题

注册建造师未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府

建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚

款。A

1000元以上1万元以下B

1000元以上2万元以下C

1000元以上3万元以下D

1000元以上5万元以下

考点

2Z202035违法行为应承担的法律责任

解析

注册建造师未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府

建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以10()()元以

上1万元以下的罚款。

考点：未提供注册建造师信用档案信息应承担的法律责任。

16.题型：单选题

()是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情

形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。A

所有权B

用益物权C

担保物权D

处分权

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的

情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。

考点：担保物权。

17.题型：单选题

甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金，货到付

款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，

乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付()万元。

A15

B20

C25

D30

答案

c

解析

债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的

债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还

定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约

金或者定金条款。

本题中，甲可以选择让乙双倍返还定金：10*2=20万元。也可以选择违约金15万

元，如果选择违约金15万元，甲交付的10万定金乙仍需要返还给甲，所以就是

15+10=25万元。

18.题型：多选题

根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是

()。*

A劳动者不能胜任工作

B劳动者在试用期内不符合录用条件

C劳动者严重违反用人单位的规章制度

D劳动者被依法追究刑事责任

E劳动者患病

答案

B,C,D

解析

《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳

动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度

的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人

单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提

出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合

同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第4()条规定，有下列情形之

一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月

工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满

后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任

工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;（3）劳动合同订立时所依据

的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未

能就变更劳动合同内容达成协议的。

19.题型：多选题

该施工现场配备的作业工人中，需要取得特种作业操作资格证书才能上岗作业的人

员有（）o*

A钢筋工

B电焊工

C架子工

D混凝土工

E塔吊司机

答案

B,C,E

20.题型：单选题

下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。*

A向招标人征询确定中标人的意向

B对投标提出否决意见

C接受投标人主动提出的澄清

D接受个人所提出的倾向意见

答案

B

21.题型：单选题

张某的日工资为100元，2014年元旦国家规定放假3天，其中1月1日属于法定

休假日，其他两天为周末休息日。公司安排张某在这3天加班而且不能安排补休。

根据《劳动法》的规定，公司应当向张某支付加班费合计（）元。

A300

B500

C700

D900

答案

C

解析

用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排

劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；休息日安排劳动者

工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定休假日安排劳

动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。

22.题型：单选题

专业工程分包单位可以将()分包给符合资质条件的分包单位。

A全部专业工程

B部分专业工程

C专业工程施工管理

D劳务作业

答案

D

23.题型：多选题

根据《消防法》的规定.有()行为的施工单位，将被责令改正，并处50()()元以上5万

元以下罚款.

A消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准

B擅自拆除消防设施

C不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量

D遮挡消火栓

E封闭消防车通道，妨碍消防车通行

答案

A,B,D,E

24.题型：单选题

试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。对于试用期间没有约定，也不能达

成补充协议，也没有交易习惯的，由（）确定。A

出卖人B

买受人C

定作人D

承揽人

考点

2Z204032买卖合同的法律规定

解析

对于试用期间没有约定，也不能达成补充协议，也没有交易习惯的，由出卖人确

定。

考点：试用买卖

25.题型：单选题

代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人

的代理行为违法不表示反对的，由（）。

A代理人承担责任

B被代理人承担责任

C被代理人和第三人承担按份责任

D被代理人和代理人负连带责任

答案

D

26.题型：多选题

下列中标人违法行为中，情节严重会被工商部门吊销营业执照的有（）o

A中标人无正当理由不与招标人订立合同的

B中标人非因不可抗力而不履行所签订的中标合同义务的

C中标人将中标工程转让给他人的

D中标人将中标工程的部分主体或关键性工作分包给他人的

E中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的

答案

B,C,D

27.题型：多选题

根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有（）。

A当事人一方发生合并、分立

B作为当事人一方的公民死亡

C由于不可抗力致使合同不能履行

D法定代表人变更

E当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

答案

C,E

28.题型：多选题

招标代理机构应当具备的条件有（）。

A有专职律师

B有相应的资金

C有相应的营业场所

D有符合规定的技术、经济等方面的专家库

E有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

答案

B,C,D,E

解析

如《招标投标法》规定，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相

关服务的社会中介组织。招标代理机构应当具备下列条件：（1）有从事招标代理业

务的营业场所和相应资金；（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；（3）

有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家

库。《招标投标法》还规定，从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其

资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。

29.题型：单选题

某工程建设项目投资额为40（）万元，除建设单位管理费外，主要构成如下，其中需

要招标的是（）。A

施工单项合同估算价180万元B

主要设备采购单项合同估算价120万元C

设计费估算价40万元D

监理费估算价30万元

考点

2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

解析

按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设

项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币

20（）万元以上的;（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币10（）

万元以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万

元以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资

额在人民币3000万元以上的。

考点：建设工程必须招标的规模标准。

30.题型：多选题

保证的方式分为（）.

A一般保证

B定金保证

C部分连带责任保证

D连带责任保证

E抵押

答案

A,D

解析

定金和抵押、质押、留置、保证，均为担保方式，其中的保证方式分为一般保证和

连带责任保证.故答案为A、D.

31.题型：多选题

下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。

A勘察、规划、设计等通用的综合标准

B施工、验收等重要的通用的质量标准

C重要的通用的试验和评定方法等标准

D通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

E重要的通用的信息管理标准

答案

A,B,C,D

32.题型：单选题

王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2（）01年3月5日委托某专利事务所

申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将

其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A2021年3月5日

B2021年3月150

C2021年5月15日

D2023年2月13日

答案

B

解析

发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，

均自申请日起计算。2001年3月15日专利事务所向国家专利局申请了专利，所以

应从2001年3月15日起算至2021年3月15日。

33.题型：单选题

《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中，明确规定了

必须进行见证取样和送检的试块、试件或材料，但不包括（）。

A地下使用的防水材料

B用于砌筑砂浆的水泥

C钢筋连接接头

D承重结构混凝土的掺加剂

答案

C

解析

答案C

《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定必须实施

见证取样和送检的有：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂

浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小

型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用

的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取

样和送检的其他试块、试件和材料。故本题正确答案为C。

34.题型：单选题

国家对环境噪声污染严重的落后设备实行（）制度。A

报废B

登记C

更新D

淘汰

考点

2Z205011施工现场噪声污染防治的规定

解析

国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。

考点：使用机械设备可能产生环境噪声污染须申报的规定

35.题型：多选题

下列关于当事人约定违约金的正确表述有（）o

A合同中必须要约定违约金

B约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加

C约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行

D当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

E当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条

款

答案

B,D,E

36.题型：单选题

某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收

其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和

质量监督站的做法，就以下事项不能提出行政复议范围的事项是（）。［20151

A

被拘留B

被罚款5000元C

被质量监督站开除D

被没收违法所得

考点

2Z208052行政复议的范围、受理和复议决定

解析

本题考查的是行政复议的范围、受理和复议决定。质量监督站对内的处理不能提起

行政复议。

考点：行政复议范围

37.题型：单选题

施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料•，应当在（）监督下现场去取

样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A施工企业质量管理部门

B建设单位或监理单位

C设计单位或监理单位

D建设工程质量监督机构

答案

B

38.题型：多选题

某工程在订立施工合同中，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲

裁协议说法错误的有（）。

A仲裁协议应当采用书面形式

B仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可

C仲裁协议应当在纠纷发生前达成

D仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书

E没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁

答案

B,C,D

解析

答案B、C、D

仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。仲裁协议既可以

表现为合同中的仲裁条款，也可以表现为独立于合同而存在的仲裁协议书。

39.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。

A

本单位职工B

施工现场人员C

施工现场从事特种作业的人员D

施工现场从事危险作业的人员

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险

作业的人员办理意外伤害保险。因此，正确选项为D。

考点：建筑意外伤害保险的规定

40.题型:多选题

根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有（）。

A动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保

B不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保

C动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保

D动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保

E不动产可用于抵押担保,但不可用于质押担保

答案

A,E

解析

不动产只能抵押，动产既可抵押又可以质押。

41.题型：多选题

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有（）情形，出租单位

或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

A属国家明令淘汰或者禁止使用的

B超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

C经检验达不到安全技术标准规定的

D没有完整安全技术档案的

E没有齐全有效的安全保护装置的

答案

A,B,C

解析

有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：1.属国家明令淘汰或者禁止

使用的；2.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；3.经检验达不到安

全技术标准规定的；4.没有完整安全技术档案的；5.没有齐全有效的安全保护装置

的。建筑起重机械有以上第123.项情形之一的，出租单位或者自构建筑起重机械

的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

42.题型：单选题

()终止招标的，已经发售资格预审文件或者已经收取投标保证金的，招标人应

当退还所有收取的资格预审文件费用，以及所收取的投标保证金及银行存款利息。

A

投标人B

招标人C

潜在投标人D

资格预审文件收受人

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

招标人终止招标的，已经发售资格预审文件或者已经收取投标保证金的，招标人应

当退还所有收取的资格预审文件费用，以及所收取的投标保证金及银行存款利息。

考点：终止招标。

43.题型：多选题

根据《劳动合同法》，劳动者有下列()情形之一的，用人单位可以解除劳动合

同。

A在试用期问被证明不符合录用条件

B严重失职，对用人单位造成重大损害的

C严重违反用人单位规章制度的

D同时与其他用人单位建立劳动关系的

E被依法追究刑事责任的

答案

A,B,C,E

44.题型：单选题

关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。*

A投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

B投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人可以拒收

C投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

D联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

答案

A

解析

《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，

将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投

标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止

时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。《招标投标法实施条例》进一步规定，

未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求

密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密

封情况，并存档备查。

45.题型：单选题

仲裁庭调解达成协议的，调解书自（）即发生法律效力。

A仲裁庭制作完成后

B当事人签字后

C人民法院确认后

D当事人签收后

答案

D

46.题型：多选题

下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。[2015]A

招标人与投标人就投标方案进行谈判的B

招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的c

招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改D

招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E

招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改

考点

2Z203016违法行为应承担的法律责任

解析

招标人与投标人串通的情形

考点：违法行为应承担的法律责任。

47.题型：单选题

《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。*

A法律

B行政法规

C部门规章

D司法解释

答案

B

48.题型：多选题

物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过（）等途径解决。

A和解

B公证

C调解

D诉讼

E仲裁

答案

A,C,D,E

解析

物权的保护，是指通过法律规定的方法和程序保障物权人在法律许可的范围内对

其财产行使占有、使用、收益、处分权利的制度。物权受到侵害的，权利人可以通

过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。

49.题型：单选题

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争

议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判

定该合同无效。则此合同自（）无效。

A4月1日

85月1日

C5月20日

D6月30日

答案

A

解析

根据无效合同的特征，无效合同自订立之时就不具有法律效力，故A选项正

确。

50.题型：多选题

关于招标投标投诉，下列说法正确的是（）

A投诉的主体只能是投标人

B异议是投诉的必经程序

C行政监督部门应当自收到投诉之日起3日内决定是否受理投诉

D行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定

E行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉

答案

D,E

解析

投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以

自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但对资格预审文件、

招标文件、开标以及对依法必须招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标

人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。行政监督部门应当自收

到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉。行政监督部门应当自受理投诉之日

起30个工作日内作出书面处理决定

51.题型：多选题

根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有（）。

A投标函及其附录

B施工组织设计

C项目管理机构

D法定代表人身份证明

E投标邀请书

答案

A,B,C,D

52.题型：单选题

建设工程未经验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（）。

A提交验收报告之日

B建设工程完工之日

C占有建设工程之日

D竣工验收合格之日

答案

C

53.题型：单选题

注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令

停止执业（）.

A1个月〜2个月

B2个月〜3个月

C3个月〜1年

D1年〜5年

答案

C

54.题型：多选题

当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定

外，该合同效力情形表现为（）。*

A合同自成立时生效

B合同自办理物权登记时生效

C未办理物权登记合同无效

D未办理物权登记不影响合同效力

E合同生效当然发生物权效力

答案

A,D

55.题型：多选题

根据《建设工程安全生产条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）

报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。*

A施工单位资质等级证明

B拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

C相邻建筑和构筑物及地下工程的有关资料

D拆除施工组织方案

E堆放、清除废弃物的措施

答案

A,B,D,E

56.题型：多选题

下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。

A投标人之间先行内部竞价确定中标人

B投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价

C招标人向投标人泄露标底

D投标人借用其他企业名义投标

E招标人预先内定中标人

答案

A,B

57.题型：单选题

施工企业甲因劳资纠纷被工人乙提起劳动仲裁，甲对仲裁裁决表示不服，准备上

诉，则下列错误的是（）。A

甲为上诉人B

甲应在裁决之日起15日内上诉C

甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状D

上级人民法院接到上诉后，认为符合法定条件，应当立案审理

考点

2Z204025劳动争议的解决

解析

《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日

起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁

决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。只有C没有相关说法，故选C

考点：诉讼

58.题型：单选题

预付款担保的主要作用是（）。

A促使承包商履行合同约定，保护业主合法权益

B确保工程费用及时支付到位

C保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

D保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失

答案

C

59.题型：多选题

关于法的效力层级的说法，下列选项中正确的是()。

A宪法至上

B新法优于旧法

C上位法优于下位法

D一般法优于特别法

E特别法优于一般法

答案

A,B,C,E

解析

我国法律体系中，法的效力层级是：宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于

一般法、新法优于旧法等。其中，“特别法优于一般法”的原则容易出错，因此，要

注意准确理解特别法与一般法的含义及其特别法优于一般法的原因。本题目五个选

项中，D和E的辨析是重点，显然，D为错误选项，选项ABCE表述正确，故A、

B、C、E为本题答案。

60.题型：单选题

下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()O

A屋面、厕浴间使用的防水材料

B非承重结构的钢筋及连接接头试件

C用于防水层上保护层的商品混凝土

D抹灰砂浆中使用的掺加剂

答案

A

61.题型：单选题

已建立劳动关系，未同时订立书面合同的，应当自用工之日起（）订立书面劳动

合同。A

1个月内B

2个月内C

3个月内D

6个月内

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

已建立劳动关系，未同时订立书面合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳

动合同。

考点：订立劳动合同应当注意的事项

62.题型：单选题

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，作为消防安全重点单位的施工

单位，对本单位进行消防安全检查评估的时间间隔为（）。

A每月

B每季度

C每半年

D每年

答案

B

解析

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，要建立消防安全自我评估机

制，消防安全重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托有资质的机构对本单位

进行一次消防安全检查评估，做到安全自查、隐患自除、责任自负。

63.题型：多选题

根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有O

A土石方工程

B地基基础工程

C电气管线工程

D景观绿化工程

E屋面防水工程

答案

B,C,E

64.题型：单选题

当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者

合同另有约定外（）。

A合同不生效

B合同无效

C合同终止

D不影响合同效力

答案

D

65.题型：单选题

按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合（）的规定。A

施工许可证发证机关B

县级以上人民政府C

省市人民政府D

国务院

考点

2Z202011施工许可证和开工报告的适用范围

解析

不重复办理施工许可证的建设工程为：避免同一建设工程的开工由不同行政主管部

门重复审批的现象，《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告

的建筑工程，不再领取施工许可证。这有两层涵义：一是实行开工报告批准制度的

建设工程，必须符合国务院的规定，其他任何部门的规定无效；二是开工报告与施

工许可证不要重复办理。

考点：不重复办理施工许可证的建设工程。

66.题型：单选题

基坑支护工程专项施工方案应经（）签字后实施。*

A施工企业项目经理和现场监理工程师

B施工企业负责人和建设单位负责人

C建设单位负责人和总监理工程师

D施工企业技术负责人和总监理工程师

答案

D

67.题型：单选题

某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照

《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）。

A责令改正，并处以罚款

B责令改正，可以处以罚款

C责令停止施工，并处以罚款

D责令停止施工，可以处以罚款

答案

D

解析

按照《建筑法》第64条规定：“违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告

未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工备件的责令停止施工，可以处以罚

款。

68.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理

应采取的措施有（）。

A由专人管理

B经常进行检查

C定期维修和保养

D建立相应的资料档案

E根据使用情况确定报废时间

答案

A,C,D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机

械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入

施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须

由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关

规定及时报废。

69.题型：单选题

根据我国法律规定，下列请求保护民事权利的诉讼时效为三年的是（）。*

A技术进出口合同争议

B建设单位请求施工单位履行保修义务

C国际货物买卖合同争议

D海上货物运输向承运人要求赔偿

答案

B

70.题型：单选题

某市地铁工程施工作业面内，因大量水和流沙涌人.引起部分结构损坏及周边地区地

面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，直接经济损失约合1.5亿元.根据《生产安全事故

报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于（）.

A特别重大事故

B重大事故

C较大事故

D一般事故

答案

A

71.题型：单选题

行政强制执行包括（）。A

限制公民人身自由B

查封场所、设施或者财物C

冻结存款、汇款D

划拨存款、汇款

考点

2Z208051行政强制的种类和法定程序

解析

行政强制执行包括：加处罚款或者滞纳金；划拨存款、汇款；拍卖或者依法处理查

封、扣押的场所、设施或者财物；排除妨碍、恢复原状；代履行；其他强制执行方

式。

考点：行政强制执行的种类

72.题型：单选题

下列关于劳动者试用期的说法中，正确的是（）o

A试用期不包含在劳动合同期限内

B同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期

C试用期内劳动者不得解除劳动合同

D初次订立劳动合同的，合同可以仅约定试用期

答案

B

73.题型：多选题

甲商厦业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，该合同的主要内容

应包括（）»

A租赁物的名称

B租赁物的法律特征

C租赁物的数量

D租金及支付期限和方式

E租赁物的用途

答案

A,C,D,E

解析

租赁合同的内容；租赁合同的内容包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、

租金及其支付期限和方式、租赁物维修等条款。

74.题型：多选题

根据《产品质量法》，生产者不得（）o[2013]A

生产国家明令淘汰的产品B

伪造或者冒用他人的厂名C

伪造或者冒用认证标志等质量标志D

以不合格产品冒充合格产品E

对产品使用性能瑕疵作出说明

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

考查《产品质量法》中生产者的产品质量责任和义务根据《产品质量法》第5条规

定：禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用

他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充

好。本题中A、B、C、D项属于生产者的禁止性义务，为正确选项；

考点：产品质量法第五条（超纲）

75.题型：多选题

下列关于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当遵循的处理原则的说法中，正

确的有（）。A

施工单位未按照设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济

责任B

由于设计问题造成的质量缺陷，施工单位先负责维修，再就经济责任向设计单位索

赔C

因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工单位采购的，由施工单位负责维

修并承担经济责任D

因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由施

工单位向监理单位索赔E

因不可抗力原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，各参与方再根据国家具

体政策分担经济责任

考点

2Z207052质量责任的损失赔偿

解析

建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。对于保修义务

的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理：1.施工单位未按照国家有关标

准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。

2.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定

通过建设单位向设计单位索赔。3.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质

量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意

的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。

4.因建设单位（含监理单位〉错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维

修，其经济责任由建设单位承担；如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索

赔。5.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任

由使用单位自行负责。6.因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成

的损坏何题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济

责任。故选ACE

考点：保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担

76.题型：单选题

工程质量检测报告的归档单位是（）。

A建设单位

B监理单位

C施工单位

D设计单位

答案

c

77.题型：多选题

建设用地使用权人有权将建设用地使用权进行（）。

A出让

B互换

C出资

D赠与

E抵押

答案

B,C,D,E

解析

建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但

法律另有规定的除外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠

与或者抵押，应当符合以下规定：（1）当事人应当采取书面形式订立相应的合同。

使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。（2）应当向登记

机构申请变更登记。（3）附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处

分。

78.题型：多选题

以下有关招标文件的内容，正确的有（）。*

A招标人应对标底保密

B招标文件可以指明特定的生产供应商

C招标人应对已购买标书的单位情况保密

D招标文件中应列明对招标项目的技术要求

E招标文件中应有一旦中标后拟签订合同的主要条款

答案

A,C,D,E

79.题型：多选题

下列建筑工程中，适合采用成本加酬金合同的有（）.

A建筑面积为200平方米的公共厕所

B技术难度较低的建筑工程

C技术难度较大的建筑工程

D紧急抢险的建筑工程

E抗洪救灾修筑堤坝的工程

答案

C,D,E

80.题型：单选题

某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法,

错误的是（）。

A应以书面方式订立

B若以口头方式订立，则租赁期视为6个月

C若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

答案

B

81.题型：多选题

下列法律部门中，属于行政法的是（）。

A《建筑法》

B《城乡规划法》

C《招标投标法》

D《环境影响评价法》

E《城市房地产管理法》

答案

A,B,D,E

82.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警

示标志。安全警示标志一般由（）构成。

A图形符号

B安全色

C施工单位编写的警示性标语

D几何图形

E漫画

答案

A,B,D

解析

安全警示标志，则是指提醒人们注意的各种标牌、文字、符号以及灯光等，一般

由安全色、几何图形和图形符号构成。安全警示标志须符合国家标准《安全标志及

其使用导则》GB2894—2008的有关规定。

83.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于我国的建设工程质量监督行政管理

体制的表述中，错误的是（）。

A国务院交通行政主管部门负责对全国的交通建设工程质量的监督管理

B国务院建设行政主管部门负责对全国的建设工程质量实施统一监督管理

C建设工程质量监督管理由建设行政主管部门委托的建设工程质量监督机构具体实

施

D县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监

督管理

答案

c

84.题型：单选题

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。

[2014]A

须大修才能达到安全技术标准的B

超过制造厂家规定的使用年限的C

无安全技术档案的D

无齐全有效的安全保护装置的

考点

2Z206054机械设备等单位相关的安全责任

解析

超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的应当予以报废。

考点：提供机械设备和配件单位的安全责任

85.题型：多选题

无处分权人处分他人的财产，在（）的情况下，该合同有效。

A经过权利人追认

B与其年龄相适应

C与其智力相适应

D与其精神健康状态相适应

E无处分权人在订立合同后取得处分权

答案

A,E

解析

无处分权人处分他人的财产，在经过权利人追认或者无处分权人在订立合同后取

得处分权的情况下，该合同有效。

86.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡

的，一般情况下可能承担的法律责任是（）。

A处以20万元罚款

B责令施工企业限期改正

C吊销施工企业营业执照

D降低施工企业资质等级

答案

B

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改

正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上1()万元以下的罚款;造成重大安

全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(1)施

工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(2)未根据不同施工阶段和周围

环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区

内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集

体宿舍的;(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未对因建设工程

施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。

87.题型：单选题

建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建

筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在()对工程质量承担相应责

任。

A质保期满以前

B缺陷责任期满以前

C工程设计使用年限内

D50年内

答案

C

88.题型：单选题

在工程建设领域.环境噪声污染的防治主要包括施工现场和()环境噪声污染防治两

个方面.

A交通运输

B建设项目

C社会生活

D制品加工

答案

B

89.题型：单选题

在民事诉讼中，“一般授权”可以行使的诉讼权利包括（）。

A代为承认对方的诉讼请求

B进行和解

C部分变更诉讼请求

D法庭辩论

答案

D

90.题型：单选题

某项目既有桥梁也有道路，施工现场大都处于人口密集区。运进施工现场的建筑材

料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫的情形。对

此，下面说法正确的是（）。A

市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质B

运输、装卸、存储过程中必须采取密闭措施或其他防护措施C

只要交纳罚款，可以不采取防护措施D

由于企业本身从事公益事业，对环境造成影响并不违法

考点

2Z205012施工现场废气、废水污染防治的规定

解析

在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染活动的单位，必须按照当地环

境保护的规定，采取防治扬尘污染的措施。运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气

体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施。

考点：大气污染的防治

91.题型：单选题

工程建设中，勘察、设计文件上中规定采用新技术、新材料，可能影响建设工程质

量和安全，又没有国家技术标准的，应（）*

A编制专项施工方案并对专业技术人员进行专门的培训

B提请建设单位报国务院主管部门备案

C由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

D由建设单位组织建设工程技术专家委员会进行审定

答案

C