2024ruanci施工合同(签字)_第1页
2024ruanci施工合同(签字)_第2页
2024ruanci施工合同(签字)_第3页
2024ruanci施工合同(签字)_第4页
2024ruanci施工合同(签字)_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________单位名称:____________________单位地址:____________________联系人:____________________联系电话:__________________单位名称:____________________单位地址:____________________联系人:____________________联系电话:__________________第一条工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程内容:____________________1.4工程规模:____________________1.5工程预算:____________________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2乙方报价应包含工程的所有施工内容,包括但不限于人工、材料、设备、机械、运输、管理、税费等一切费用。第三条合同的履行3.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款,乙方应按照合同约定完成施工。3.2乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求进行施工,确保工程按时、按质、按量完成。3.3乙方应遵守国家和地方的法律法规,严格执行施工现场的管理制度,确保施工安全。第四条合同的变更和解除4.1合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。4.2合同变更或解除应签订书面协议,经双方盖章生效。第五条违约责任5.1甲方未按约定支付合同价款,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金计算方式为:未支付金额的1%。5.2乙方未按约定完成施工,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金计算方式为:未完成工程价款的1%。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且甲方支付完合同价款之日终止。7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):_______________乙方代表(签字):_______________签订日期:____________________注意事项及解决办法:1.合同条款的明确性:确保合同中的所有条款都明确无误,避免含糊不清的表述。解决办法是仔细审阅合同文本,对于不明确或有歧义的条款,应及时提出疑问,并请求澄清。2.合同双方的资质验证:确保对方具备完成工程所需的合法资质和能力。解决办法是在签订合同前,要求乙方提供相关资质证明,并进行核实。3.工程变更的处理:合同执行过程中可能出现工程变更,需要明确变更的程序和责任。解决办法是在合同中设立专门的条款,规定变更的申请、审批流程以及相关的责任分配。4.付款和履约保证:确保合同中关于付款和履约的条款能够保障双方的权益。解决办法是在合同中明确付款的时间、条件和违约责任,可以要求提供履约保证金或担保。5.争议解决机制:合同应包含明确的争议解决机制,如协商、调解、仲裁或诉讼等。解决办法是在合同中指定争议解决的方式和地点,以及适用的法律法规。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中的委托人或项目业主,负责雇佣乙方进行工程承包的一方。2.乙方:指合同中的承包商或施工方,负责按照甲方要求完成工程的一方。3.合同价款:指双方约定的完成工程所需支付的金额,包括所有施工内容的费用。4.违约金:指一方未履行合同约定义务时,应向对方支付的赔偿金。5.不可抗力:指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等,可能导致合同无法履行。6.工期:指合同约定的工程开始和完成的时间段。7.质量:指工程满足合同规定和行业标准的要求。8.安全:指施工过程中人员安全和工程安全,遵守相关安全生产规定。9.争议解决:解决合同执行过程中双方发生的分歧或争议的方法和程序。10.仲裁:指合同双方同意将争议提交第三方仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。11.诉讼:指合同双方通过法院提起诉讼,由法院依法审理和解决争议的方式。应用场合:1.建筑施工合同:适用于各类建筑工程项目,包括但不限于住宅、商业、工业建筑等。2.装修施工合同:适用于室内外装修、改造、翻新等工程项目。3.土木工程合同:适用于道路、桥梁、隧道、水利等土木工程项目。4.安装工程合同:适用于各类设备、管道、电气、通信等安装工程项目。补充条款:1.环境保护条款:明确施工过程中环境保护的责任和义务,遵守相关环保法规。2.安全生产条款:规定施工过程中的安全生产措施,遵守相关安全生产法规。3.知识产权保护条款:明确施工过程中涉及的知识产权保护责任。4.保密条款:规定双方在合同执行过程中对商业秘密和敏感信息的保密义务。5.保险条款:要求乙方购买相应的保险,如施工意外险、工程一切险等。附件列表:1.甲方单位有效营业执照副本复印件。2.乙方单位有效营

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论