建设工程委托监理合同示范文本2024年

建设工程委托监理合同示范文本2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3监理原则第二章：合同主体2.1甲方（委托方）信息2.2乙方（监理方）信息2.3双方的权利与义务第三章：监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理工作标准第四章：监理期限4.1监理服务开始与结束时间4.2延期监理的条件与程序4.3监理期限的变更第五章：监理费用5.1监理费用的计算方式5.2监理费用的支付方式5.3费用调整的条件与程序第六章：监理工作的实施6.1监理工作的组织与实施6.2监理工作的质量要求6.3监理工作的安全要求第七章：监理报告与文档7.1监理报告的编制与提交7.2监理文档的管理7.3监理信息的保密第八章：甲方的责任与义务8.1甲方提供的条件与协助8.2甲方的监督与检查8.3甲方的违约责任第九章：乙方的责任与义务9.1乙方的监理资质与人员要求9.2乙方的监理工作要求9.3乙方的违约责任第十章：合同变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序10.3合同变更与解除后的权利义务第十一章：违约责任11.1违约责任的认定11.2违约责任的承担11.3违约赔偿的范围与计算第十二章：争议解决12.1争议解决的方式12.2争议解决的程序12.3争议解决的费用承担第十三章：附加条款13.1特殊约定13.2其他补充事项13.3附件清单第十四章：合同的签订与生效14.1合同签订方14.2合同签订时间14.3合同签订地点14.4合同的生效条件第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲方委托乙方进行建设工程监理服务的相关事宜，确保建设工程的质量和安全。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方提供的所有建设工程监理服务。1.3监理原则乙方应遵循独立、客观、公正、诚信的原则，为甲方提供专业的监理服务。第二章：合同主体2.1甲方（委托方）信息甲方名称：________甲方地址：________甲方法定代表人：________甲方联系人：________甲方联系电话：________甲方电子邮箱：_______2.2乙方（监理方）信息乙方名称：________乙方地址：________乙方法定代表人：________乙方联系人：________乙方联系电话：________乙方电子邮箱：_______2.3双方的权利与义务甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，乙方应按照合同约定提供监理服务。第三章：监理范围与内容3.1监理范围乙方提供的监理服务范围包括但不限于施工质量、进度、安全、环境保护等方面的监理。3.2监理内容乙方应根据甲方的要求，对建设工程的各个阶段进行监理，包括施工前准备、施工过程、竣工验收等。3.3监理工作标准乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，以及合同约定的标准执行监理工作。第四章：监理期限4.1监理服务开始与结束时间监理服务自______年____月____日起至______年____月____日止。4.2延期监理的条件与程序如遇不可抗力或其他特殊情况，监理期限可经双方协商一致后延期。4.3监理期限的变更监理期限的变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。第五章：监理费用5.1监理费用的计算方式监理费用根据监理服务的范围、内容和工作量进行计算。5.2监理费用的支付方式甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付监理费用。5.3费用调整的条件与程序监理费用的调整应基于监理工作的实际变化，由双方协商一致后以书面形式确认。第六章：监理工作的实施6.1监理工作的组织与实施乙方应组织具备相应资质的监理人员，按照合同约定和监理计划实施监理工作。6.2监理工作的质量要求乙方应确保监理工作的质量，满足甲方的要求和国家相关标准。6.3监理工作的安全要求乙方在监理过程中应遵守安全生产的相关规定，确保监理人员和施工现场的安全。第七章：监理报告与文档7.1监理报告的编制与提交乙方应根据监理工作的进展，定期编制监理报告并提交给甲方。7.2监理文档的管理乙方应妥善保管监理过程中形成的所有文档，并按照甲方的要求提供。7.3监理信息的保密乙方应对监理过程中获取的所有信息保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。第八章：甲方的责任与义务8.1甲方提供的条件与协助甲方应为乙方提供监理工作所需的条件，包括但不限于施工现场的进入权、必要的技术资料和信息。8.2甲方的监督与检查甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，并要求乙方提供监理工作的详细报告。8.3甲方的违约责任若甲方未能履行合同义务，导致乙方无法正常开展监理工作，甲方应承担相应的违约责任。第九章：乙方的责任与义务9.1乙方的监理资质与人员要求乙方应具备国家认可的监理资质，并派遣符合资质要求的监理人员执行监理任务。9.2乙方的监理工作要求乙方应严格按照合同约定和监理计划，及时、准确地完成监理工作。9.3乙方的违约责任若乙方未能履行合同义务，导致监理工作延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。第十章：合同变更与解除10.1合同变更的条件与程序合同变更应基于双方的协商一致，并以书面形式确认变更内容和条件。10.2合同解除的条件与程序合同解除应基于合同约定的条件或双方协商一致，并以书面形式确认解除事宜。10.3合同变更与解除后的权利义务合同变更或解除后，双方应根据合同约定和实际情况，妥善处理相关的权利和义务。第十一章：违约责任11.1违约责任的认定违约责任的认定应基于合同约定、实际损失和相关法律法规进行。11.2违约责任的承担违约方应根据违约责任的认定，承担相应的赔偿责任。11.3违约赔偿的范围与计算违约赔偿的范围应包括因违约造成的直接损失和合理的间接损失，计算方法应符合合同约定和相关法律法规。第十二章：争议解决12.1争议解决的方式双方应首先通过友好协商解决争议，协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构或法院。12.2争议解决的程序争议解决应遵循合同约定的程序，包括但不限于提交争议通知、进行调解、仲裁或诉讼。12.3争议解决的费用承担争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担，除非合同另有约定或仲裁机构、法院另有裁定。第十三章：附加条款13.1特殊约定本合同包含的所有特殊约定，如保密协议、知识产权保护等，均为合同不可分割的一部分。13.2其他补充事项双方可根据实际情况，对合同内容进行补充，补充内容应以书面形式确认。13.3附件清单本合同的所有附件均为合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。第十四章：合同的签订与生效14.1合同签订方甲方（盖章）：________乙方（盖章）：_______14.2合同签订时间本合同签订时间为：______年____月____日14.3合同签订地点本合同签订地点为：______市/县14.4合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。多方为主导时的，附件条款及说明一、附件列表及说明附件一：参与方信息表详细列出所有参与方的名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话和电子邮箱等信息。说明：确保合同各方能够准确识别和联系到其他参与方。附件二：监理服务范围及内容描述详细描述监理服务的具体范围，包括但不限于施工阶段、质量控制、安全监督等。说明：为参与方提供监理服务的详细框架和预期成果。附件三：监理工作标准和质量要求列出监理工作应遵循的国家和行业标准。说明：确保监理服务达到行业认可的质量水平。附件四：监理费用及支付方式详细说明监理费用的计算方法、支付时间和支付条件。说明：明确各方在监理费用方面的财务责任和义务。附件五：监理期限及延期条件明确监理服务的开始和结束日期，以及延期的条件和程序。说明：为监理服务的时间安排提供清晰的指导。附件六：参与方的权利与义务详细列出各方在合同执行过程中的权利和义务。说明：确保各方明确自己的责任和可行使的权利。附件七：违约责任及赔偿明确违约的定义、责任认定和赔偿计算方式。说明：为违约情况下的责任追究提供依据。附件八：争议解决机制描述争议解决的方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。说明：为合同执行过程中可能出现的争议提供解决途径。附件九：合同变更与解除条件详细说明合同变更和解除的条件和程序。说明：为合同的调整和终止提供操作性指导。附件十：保密协议规定各方在合同执行过程中对敏感信息的保密义务。说明：保护参与方的商业秘密和隐私。二、违约行为及认定违约行为包括但不限于未按时支付监理费用、未按约定提供必要的协助、未达到监理工作标准等。违约认定违约行为的认定应基于合同条款、实际行为和相关证据。三、法律名词及解释监理指由专业监理人员对建设工程的质量、进度、成本和安全等方面进行监督和管理。不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。保密信息指合同各方在合同执行过程中获知的，未公开的商业秘密、技术信息和其他敏感信息。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序协商各方首先应尝试通过友好协商解决争议。调解协商不成时，可寻求第三方调解机构协助解决争议。仲裁根据合同约定，可将争议提交至指定的仲裁机构进行仲裁。诉讼在仲裁未能解决争议或合同未约定仲裁条款时，可向有管辖权的法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜生效条件合同自各方签字盖章之日起生效。变更程序合同的任何变更都应以书面形式，经各方协商一致后进行。解除程序合同的解除应遵循合同约定的程序，包括但不限于提前通知、违约赔偿等。终止后事宜合同终止后，各方应妥善处理未尽事宜，包括财产清算、资料移交等。六、所有应用场景建设工程项目适用于多方参与的建设工程项目的监理服务。政府采购项目适用于多方参与的政府采购项目的监理服务。公共设施管理适用于多方参与的公共设施管理项目的监理服务。企业合作项目适用于多方企业合作项目的监理服务。其他适用场景任何需要多方共同参与并需要监理服务的场景。以上附件条款及说明旨在为多方参与的建设工程委托监理合同提供全面的指导和参考，确保合同的有效执行和监督。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：参与方信息表附件二：监理服务范围及内容描述附件三：监理工作标准和质量要求附件四：监理费用及支付方式附件五：监理期限及延期条件附件六：参与方的权利与义务附件七：违约责任及赔偿附件八：争议解决机制附件九：合同变更与解除条件附件十：保密协议二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按照合同约定履行监理服务；未按时支付监理费用；未提供必要的协助或信息；违反保密协议泄露敏感信息。违约行为的认定应基于合同条款、实际行为和相关证据，由合同各方协商确定或依法由仲裁机构或法院裁定。三、法律名词及解释：监理：指专业监理人员对建设工程的质量、进度、成本和安全等方面进行的监督和管理。不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。保密信息：指合同各方在合同执行过程中获知的，未公开的商业秘密、技术信息和其他敏感信息。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：各方首先应尝试通过友好协商解决争议。调解：协商不成时，可寻求第三方调解机构协助解决争议。仲裁：根据合同约定，可将争议提交至指定的仲裁机构进行仲裁。诉讼：在仲裁未能解决争议或合同未约定仲裁条款时，可向有管辖权的法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方签字盖章之日起生效。变更程序：合同的任何变更都应以书面形式，经各方协商一致后进行。解除程序：合同的解除应遵循合同约定的