门头施工合同范本2024年_第1页
门头施工合同范本2024年_第2页
门头施工合同范本2024年_第3页
门头施工合同范本2024年_第4页
门头施工合同范本2024年_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

门头施工合同范本2024年合同目录第一章:总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章:合同双方2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方合作原则第三章:工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程范围第四章:工程质量4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量验收第五章:工程期限5.1工程总工期5.2工期延误5.3工期顺延第六章:合同价格6.1工程总价6.2价格调整6.3付款方式第七章:材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备质量第八章:施工管理8.1施工组织8.2施工安全8.3环境保护第九章:工程变更9.1变更申请9.2变更程序9.3变更费用第十章:工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收结果第十一章:违约责任11.1违约情形11.2违约处理11.3违约赔偿第十二章:合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除12.3解除后果第十三章:争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3法律适用第十四章:合同生效与签署14.1合同生效条件14.2合同签署方14.3签署时间与地点第一章:总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在门头施工项目中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,达到双方满意的效果。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的门头施工项目,包括但不限于设计、材料采购、施工安装、质量保证等所有相关活动。1.3合同解释本合同的解释应基于合同文本、相关法律法规以及行业惯例。在合同执行过程中,任何一方对合同条款有疑问,应及时与对方沟通解决。第二章:合同双方2.1甲方权利与义务甲方有权监督乙方的施工进度和质量,确保工程符合约定标准。甲方应按时支付工程款项,并在工程完工后进行验收。2.2乙方权利与义务乙方应按照合同约定和甲方要求,提供施工服务,并保证工程质量。乙方有权按合同约定收取工程款项。2.3双方合作原则甲乙双方应本着诚实信用、平等互利的原则进行合作,共同推进工程进度,解决施工过程中出现的问题。第三章:工程概况3.1工程名称本工程名称为:______。3.2工程地点工程地点位于:______。3.3工程范围工程范围包括但不限于门头的设计、材料采购、施工安装等。3.4工程要求工程应满足以下要求:3.4.1设计要求:______。3.4.2施工要求:______。3.4.3安全要求:______。第四章:工程质量4.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准,具体标准为:______。4.2质量保证措施乙方应采取以下措施保证工程质量:4.2.1材料检验:______。4.2.2施工过程监控:______。4.2.3质量检测:______。4.3质量验收工程完工后,甲方应在乙方通知后的______天内组织验收。验收合格后,双方应签署验收合格证明。第五章:工程期限5.1工程总工期工程总工期为______天,自开工之日起计算。5.2工期延误如遇不可抗力或其他非乙方原因导致的工期延误,乙方应及时通知甲方,并提供相应证明。经甲方确认后,工期相应顺延。5.3工期顺延工期顺延的具体条件和程序为:______。第六章:合同价格6.1工程总价工程总价为人民币(大写):元整(¥)。6.2价格调整如遇材料价格波动或设计变更等情形,双方应协商调整工程价格。6.3付款方式甲方应按照以下方式支付工程款项:6.3.1预付款:合同签订后______天内支付总价的______%。6.3.2进度款:工程进度达到______%时支付总价的______%。6.3.3尾款:工程验收合格后______天内支付剩余款项。第七章:材料与设备7.1材料供应乙方负责提供施工所需的全部材料,并保证材料质量符合工程要求。7.2设备供应施工所需的设备由______方提供,设备应满足施工需求并保证正常运行。7.3材料与设备质量乙方应保证所提供材料和设备的质量和性能,如发现质量问题,应及时更换或修复。7.4材料与设备的保管甲方应提供适宜的场地和条件,供乙方存放材料和设备。乙方应妥善保管,防止损坏或丢失。以上为合同前七章的详细内容,后续章节将根据工程实际情况和双方协商结果进一步完善。第八章:施工管理8.1施工组织乙方应根据工程需要,组织专业的施工队伍,并配备相应的管理人员和技术人员。8.2施工安全乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,采取有效措施保障施工现场的安全。8.3环境保护乙方在施工过程中应采取措施减少对环境的影响,保护施工现场及周边环境。8.4施工监督甲方有权对乙方的施工过程进行监督,乙方应配合甲方的监督工作。第九章:工程变更9.1变更申请如甲方需要变更工程内容,应提前以书面形式通知乙方,并说明变更的原因和内容。9.2变更程序乙方在接到变更通知后,应在______天内提出变更方案和费用预算,经甲方确认后实施。9.3变更费用因变更导致的额外费用由甲方承担,具体金额由双方协商确定。第十章:工程验收10.1验收标准工程验收应按照合同约定的质量标准和国家相关规定进行。10.2验收程序乙方应在工程完工后通知甲方进行验收,甲方应在接到通知后______天内组织验收。10.3验收结果验收合格后,双方应签署验收合格证明。如验收不合格,乙方应在甲方指定的时间内完成整改。第十一章:违约责任11.1违约情形如一方未能履行合同义务,或履行义务不符合合同约定,视为违约。11.2违约处理违约方应在收到对方书面通知后______天内采取补救措施,如无法补救,应承担相应的违约责任。11.3违约赔偿违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的直接经济损失。第十二章:合同变更与解除12.1合同变更合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更。12.2合同解除如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。12.3解除后果合同解除后,双方应根据实际情况协商处理善后事宜。第十三章:争议解决13.1争议解决方式双方因履行本合同发生争议,应首先通过协商解决。13.2争议解决程序协商不成时,双方可提交至______仲裁委员会进行仲裁。13.3法律适用本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四章:合同生效与签署14.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.2合同签署方甲方:______乙方:______14.3签署时间与地点签署时间:______签署地点:______本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。[注:以上内容为合同模板,具体条款应根据实际情况和双方协商确定。]多方为主导时的,附件条款及说明一、附件条款的适用1.1本附件条款适用于多方共同参与的门头施工项目,旨在明确各方在项目中的角色、权利和义务。1.2附件条款作为主合同的补充,与主合同具有同等法律效力。若附件条款与主合同内容存在冲突,以附件条款为准。二、多方的定义及角色2.1多方指参与本项目施工的两个或两个以上的独立法人或自然人。2.2各方应明确其在项目中的角色,包括但不限于投资方、施工方、监理方、设计方等。三、权利与义务3.1投资方负责提供项目所需资金,并有权监督项目的施工进度和质量。3.2施工方负责按照设计图纸和施工规范完成施工任务,并保证施工安全。3.3监理方负责对施工过程进行监督,确保施工质量符合标准。3.4设计方负责提供符合要求的设计图纸,并在施工过程中提供必要的技术支持。四、资金管理4.1项目资金由投资方设立专项账户管理,确保资金专款专用。4.2施工方应根据施工进度向投资方申请资金,投资方应在确认后及时拨付。4.3监理方有权对资金使用情况进行监督,确保资金合理使用。五、施工进度5.1施工方应制定详细的施工进度计划,并报监理方和投资方审批。5.2施工方应按照批准的进度计划执行施工,如遇不可抗力或其他特殊情况,应及时通知监理方和投资方,并提出调整方案。5.3监理方应定期检查施工进度,确保工程按计划进行。六、质量控制6.1施工方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。6.2监理方应定期对施工质量进行检查,发现问题应及时通知施工方整改。6.3设计方应根据施工过程中的实际情况,提供必要的设计变更和技术支持。七、安全管理7.1施工方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场的安全。7.2监理方应监督施工方的安全管理措施,确保施工安全。7.3投资方有权对施工安全进行监督,并对存在的安全隐患提出整改要求。八、环境保护8.1施工方在施工过程中应采取措施减少对环境的影响。8.2监理方应监督施工方的环境保护措施,确保施工活动符合环保要求。8.3投资方有权对施工过程中的环境保护情况进行监督。九、工程变更9.1如需对工程内容进行变更,应由投资方提出,并经设计方、施工方和监理方共同协商确定。9.2变更方案应明确变更的内容、原因、费用及对施工进度的影响。9.3变更方案确定后,施工方应根据变更方案调整施工计划,并报监理方和投资方审批。十、工程验收10.1工程完工后,施工方应组织初步验收,并邀请监理方、投资方参与。10.2初步验收合格后,监理方应组织正式验收,并出具验收报告。10.3正式验收合格后,各方应签署验收合格证明,作为工程交付的依据。十一、违约责任11.1如一方未能履行合同义务,或履行义务不符合合同约定,视为违约。11.2违约方应在收到对方书面通知后______天内采取补救措施,如无法补救,应承担相应的违约责任。11.3违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的直接经济损失。十二、争议解决12.1各方因履行本合同发生争议,应首先通过协商解决。12.2协商不成时,各方可提交至______仲裁委员会进行仲裁。12.3法律适用:本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律。十三、合同的生效与终止13.1本附件条款自各方授权代表签字盖章之日起生效。13.2合同终止:本合同在工程验收合格并结清所有款项后自动终止。13.3合同终止后,各方应按照合同约定处理善后事宜。十四、其他14.1本附件条款未尽事宜,各方可另行协商确定。14.2本附件条款的修改和补充应经各方协商一致,并以书面形式确认。14.3本附件条款一式______份,各方各执一份,具有同等法律效力。[注:以上内容为合同附件条款模板,具体条款应根据实际情况和各方协商确定。]附件及其他补充说明一、附件列表:施工图纸及技术规范施工进度计划表施工安全管理制度工程质量检验标准环境保护措施方案材料和设备清单及规格施工人员资质证明项目资金管理细则工程变更申请表工程验收报告二、违约行为及认定:违约行为包括但不限于:未按合同约定支付款项。未按施工进度计划执行施工。施工质量不符合约定标准。施工安全事故的发生。未采取有效的环境保护措施。未经协商擅自变更工程内容。未按合同约定提供必要的技术支持或服务。违约行为的认定应由监理方或投资方根据实际情况和合同条款进行,并书面通知违约方。三、法律名词及解释:不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。仲裁:指双方在合同中约定的,将争议提交给第三方仲裁机构进行裁决的解决方式。诉讼:指一方将争议提交给法院,通过法院判决解决争议的方式。协商:指双方通过友好沟通,寻求解决争议的方式。调解:指第三方协助双方通过沟通协商解决争议的方式。四、规定合同的争议解决机制,包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序:争议发生后,各方应首先通过协商解决。协商不成时,可请求第三方进行调解。调解无效时,各方可依据合同约定的仲裁条款,将争议提交至仲裁委员会进行仲裁。若仲裁无法解决争议,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜:合同生效条件:合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。合同变更程序:任何合同变更均需书面形式,并经各方协商一致。合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论