建筑施工合同范本360_第1页
建筑施工合同范本360_第2页
建筑施工合同范本360_第3页
建筑施工合同范本360_第4页
建筑施工合同范本360_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建筑施工合同范本3601.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:×××建筑工程有限公司

地址:××省××市××区××路××号

法定代表人:张××

联系方式:统一社会信用代码证载明的联系方式

2.合同简介:

鉴于甲方拟进行×××工程项目(以下简称“本项目”)的建设施工,乙方具备相应的建筑施工资质和能力,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本项目的建筑施工事宜,达成如下合同:

一、背景及前提条件

1.甲方为合法成立并有效存续的法人,拥有本项目的建设权,具备履行本合同的能力。

2.乙方为合法成立并有效存续的法人,具备相应的建筑施工资质,有能力完成本合同约定的施工任务。

3.双方对彼此的资信、资质、能力进行了充分了解,确认不存在影响本合同履行的法律、法规及政策限制。

4.本合同签订前,双方已就本项目的施工方案、工程量、质量标准、价格等关键条款进行了充分沟通,达成一致意见。

二、合作内容

1.甲方委托乙方承担本项目的建筑施工任务,具体施工范围、工程量及质量标准等详见附件《工程量清单》。

2.乙方按照本合同约定完成本项目施工,确保工程质量和安全,按期交付甲方。

三、合同金额及支付

1.本合同总金额为人民币×××元(大写:人民币×××元整),具体支付方式和期限详见本合同第五条。

2.合同金额包含乙方完成本项目施工所需的全部费用,包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。

四、履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效,乙方应按照附件《工程量清单》约定的施工进度,确保本项目按期完成。

2.如遇不可抗力等因素导致工程延期,双方协商解决,并根据实际情况调整履行期限。

五、双方权利与义务

1.甲方的权利与义务:

(1)按照本合同约定支付合同款项;

(2)提供本项目施工所需的资料、图纸等;

(3)对乙方施工过程进行监督、检查;

(4)协调解决本项目施工过程中的相关问题。

2.乙方的权利与义务:

(1)按照本合同约定完成本项目施工;

(2)确保工程质量、安全符合国家及地方标准;

(3)按照甲方要求提供施工进度报告;

(4)配合甲方完成工程验收。

六、违约责任

1.甲方未按约定支付合同款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金。

2.乙方未按约定完成施工任务,甲方有权要求乙方支付逾期竣工的违约金,并有权解除合同。

七、不可抗力

1.因不可抗力因素导致本合同无法履行或部分无法履行,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。

2.双方根据实际情况协商解决,合理分担因不可抗力造成的损失。

八、争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

十、附则

1.本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同款项全部支付完毕、工程验收合格之日起终止。

2.本合同附件《工程量清单》为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

特此说明。

甲方(盖章):×××建筑工程有限公司

乙方(盖章):×××施工集团有限公司

法定代表人/负责人:张××

法定代表人/负责人:李××

签订日期:××年××月××日

(以下无正文)

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方承担本项目的建筑施工任务,确保工程质量和安全,按期交付甲方。具体内容包括:土建施工、装饰装修、给排水、电气安装、暖通工程等,具体施工范围、工程量及质量标准等详见附件《工程量清单》。

第二条定义

1.本项目:指甲方拟进行的×××工程项目。

2.工程量清单:指甲方提供的本项目施工范围、工程量及质量标准等详细清单。

3.合同款项:指甲方根据本合同约定支付给乙方的施工费用。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.权利:

(1)有权对乙方的施工过程进行监督、检查;

(2)有权要求乙方按照约定提供施工进度报告;

(3)在乙方未按约定完成施工任务时,有权要求乙方支付逾期竣工的违约金,并有权解除合同。

2.义务:

(1)按照本合同约定支付合同款项;

(2)提供本项目施工所需的资料、图纸等;

(3)协调解决本项目施工过程中的相关问题;

(4)不得无故干涉乙方的正常施工。

二、乙方的权利与义务

1.权利:

(1)有权按照本合同约定获得合同款项;

(2)在甲方未按约定支付合同款项时,有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金。

2.义务:

(1)按照本合同约定完成本项目施工;

(2)确保工程质量、安全符合国家及地方标准;

(3)按照甲方要求提供施工进度报告;

(4)配合甲方完成工程验收;

(5)负责施工过程中的环保、安全措施,确保施工过程中不损害第三方权益;

(6)在合同约定的履行期限内,确保工程按期竣工。

第四条价格与支付条件

1.本合同总金额为人民币×××元(大写:人民币×××元整),支付方式如下:

(1)合同签订后7个工作日内,甲方支付乙方合同金额的30%作为预付款;

(2)乙方完成本项目50%工程量后,甲方支付乙方合同金额的30%;

(3)乙方完成本项目全部工程量,且甲方验收合格后,甲方支付乙方合同金额的35%;

(4)剩余5%作为质量保证金,待质保期满后,无质量问题,甲方支付给乙方。

2.支付时间:按照上述第1款的约定履行。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为×××个月。

2.本项目关键时间节点如下:

(1)开工日期:合同生效后××个工作日内;

(2)完成50%工程量:开工后××个月内;

(3)全部工程竣工:开工后××个月内;

(4)质保期:工程验收合格后××个月。

3.如遇不可抗力等因素导致工程延期,双方协商解决,并根据实际情况调整履行期限。

第六条违约责任

1.甲方的违约责任:

(1)甲方未按约定支付合同款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金计算方式为:逾期金额×0.05%×逾期天数;

(2)甲方无故解除合同,应向乙方支付合同总金额20%的违约金;

(3)甲方未按约定提供施工所需的资料、图纸等,导致工程延期,应承担相应责任。

2.乙方的违约责任:

(1)乙方未按约定完成施工任务,甲方有权要求乙方支付逾期竣工的违约金,违约金计算方式为:合同总金额×0.05%×逾期天数;

(2)乙方未确保工程质量、安全符合约定标准,应负责整改,并承担因此产生的费用;

(3)乙方在施工过程中造成第三方损害,应承担相应的赔偿责任;

(4)乙方未按约定配合甲方完成工程验收,应承担由此产生的后果。

第七条不可抗力

1.不可抗力指在合同履行期间,由于自然灾害、战争、恐怖活动、重大政策变动等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况,导致一方或双方无法履行或部分无法履行合同义务。

2.发生不可抗力时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方根据实际情况协商解决,合理分担因不可抗力造成的损失。

3.发生不可抗力时,受影响的一方在以下条件下可免除责任:

(1)及时通知对方;

(2)提供相关证明文件;

(3)采取合理措施减轻损失;

(4)双方协商一致。

4.受不可抗力影响的一方应尽快恢复正常履行能力,并通知对方。如受影响的一方在合理期限内未能恢复正常履行能力,另一方有权解除合同。

第八条争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。如协商不成,双方可以选择以下争议解决方式:

(1)提交×××仲裁委员会进行仲裁;

(2)向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同的其他义务。

4.仲裁或诉讼费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。

5.仲裁裁决或法院判决对双方具有法律约束力,双方应自觉履行。

第九条其他条款

1.通知方式:本合同项下的所有通知、要求、批准等均应以书面形式进行,并通过挂号邮件、特快专递或专人递送等方式送达对方指定的地址。

2.合同变更:任何一方要求变更合同内容,应提出书面变更申请,经双方协商一致后签署书面变更协议,作为本合同的补充部分。

3.终止条件:在以下情况下,一方有权书面通知另一方解除合同:

(1)对方严重违反合同义务,经催告后仍未改正;

(2)对方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务;

(3)对方发生破产、清算、解散等情形,无法继续履行合同。

4.合同的解除或终止不影响双方依据本合同产生的权利和义务,也不影响双方依据法律、法规享有的其他权利。

第十条附则

1.本合同附件《工程量清单》为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论