机房建设工程施工合同正规范本2024年

机房建设工程施工合同正规范本2024年合同编号：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方拟建设机房工程，并委托乙方进行施工，为确保双方合法权益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概述1.1工程名称：甲方委托乙方施工的机房建设工程。1.2工程地点：__________。1.3工程内容：包括但不限于机房装修、强弱电布线、设备安装调试等。1.4工程面积：__________平方米。1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。第二条工程进度与工期2.1工程进度安排：乙方应根据甲方提供的工程进度计划，合理安排施工进度，确保工程按期完成。2.2工程工期：自合同签订之日起，至____年__月__日止。第三条工程款支付3.1甲方支付乙方工程款共计人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2付款方式：按工程进度分期支付。3.3付款期限：每期工程款支付时间为______日。第四条工程变更（1）变更内容不得影响工程质量和使用功能；（2）变更应提前通知甲方，并经甲方书面同意；（3）变更产生的费用由双方协商解决。第五条工程验收5.1工程验收分为隐蔽工程验收和竣工验收。5.2隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程完成后及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后__小时内进行验收。5.3竣工验收：工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后__天内组织验收。5.4验收合格后，甲方应在验收合格之日起__天内支付乙方剩余工程款。第六条质量保证6.1乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。6.2工程保修期：自工程验收合格之日起，保修期为__年。6.3保修期内，乙方应对工程质量问题承担修复责任。第七条违约责任7.1乙方未能按期完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价__%的违约金。7.2乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.注意事项：确保合同编号的唯一性和可追溯性。明确甲乙双方的名称、地址、联系人及联系电话，以便于沟通和联系。详细描述工程名称、内容、地点、面积和质量标准，避免因表述不清产生的争议。明确工程进度、工期和付款方式，确保双方对工程进度和付款有清晰的认识。工程变更需遵循原则，并经甲方书面同意，避免无序变更导致的问题。规定验收流程和时间，保障工程质量符合要求。明确质量保证期限和保修责任，保障甲乙双方权益。约定违约责任，确保合同双方履行义务。确定争议解决方式，为可能出现的争议提供解决途径。2.解决办法：如遇合同争议，尝试友好协商解决。若协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼，依据合同条款进行法律维权。关键词语的法律名词解释：合同编号：合同唯一识别码，用于区分不同的合同文件。隐蔽工程验收：指施工过程中对隐蔽部分的工程质量进行的检查和验收。竣工验收：指工程全部完成后，对整个工程的质量、安全、使用功能进行的全面检查和验收。质量保证：乙方在合同约定的保修期内对工程质量承担的保修责任。违约金：指合同一方未能履行合同义务，按照约定或法律规定向另一方支付的赔偿金。争议解决：指合同双方在履行合同过程中出现的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行的解决过程。补充协议：指在原合同基础上，双方就未尽事宜达成的一致意见，作为原合同的补充部分。特殊应用场合及补充条款：1.场合：大型数据中心机房建设补充条款：鉴于数据中心机房对于稳定性和安全性的特殊要求，甲乙双方应共同制定详细的应急预案，包括但不限于电力故障、网络中断和数据安全事件的应急响应措施。同时，乙方需提供至少一名专业的现场工程师，负责日常监控和紧急情况下的技术支持。2.场合：医疗机构专用机房建设3.场合：教育机构实验室机房建设补充条款：由于教育机构机房可能需要频繁更新设备和调整布局，甲乙双方应约定乙方提供一定期限内的免费技术咨询服务，以帮助甲方应对未来的技术变革和教学需求。4.场合：企业级云计算中心机房建设补充条款：鉴于云计算中心机房对于能效和散热的高标准要求，乙方需提供详细的机房能耗报告和散热方案，同时保证机房运行时的噪音水平符合甲方所在地区的环保要求。合同所需附件列表：1.工程施工图纸及设计文件2.工程预算书3.工程进度计划表4.乙方资质证明文件5