2024年劳务员考试题库附参考答案ab卷

2024年劳务员考试题库

第一部分单选题（300题）

1、劳务分包企业持《农民工工资专用账户开立证明书》到当地建委建

筑业管理服务中心领取《建筑业企业档案管理手册》后，按照（）

原则，选择一个区（县）劳动保障行政部门，将邮政储蓄银行出具

的农民工工资专用账户开立证明书进行备案。

A.工程主管部门所在地

B.就近方便

C.劳务分包企业主管部门所在地

D.承包单位要求

【答案】：B

2、劳务分包人自行提供部分低值易耗材料以及（）的，并应在专

用合同条款中对上述材料的范围给予明确。

A.机械设备

B.工程材料

C.周转材料

D.小型机具

【答案】：D

3、从施工组织的角度看，（）是组成施工过程的基本单元。

A.工序过程

B.工作过程

C.工序过程和工作过程

D.综合工作过程

【答案】：B

4、出勤工日数是指在制度规定应工作的工日（工时）中，生产工

人（）的工日（工时）数，是企业（）的劳动时间。

A.实际出勤，实际可能利用

B.可能出勤，实际利用

C.实际利用，实际利用

D.可能出勤，可能利用

【答案】：A

5、招聘时，甄选考核应兼顾诸方面因素，做到以（）为先。

A.德

B.才

C.能

D.劳

【答案】：A

6、关于比较类推法，以下说法错误的是（）。

A.简便易行

B.工作量小

C.适用于批量大的施工作业

D.需要测定比例关系

【答案】：C

7、人力资源规划属于人力资源管理活动中的（）层次。

A.基础

B.操作

C.组织

D.控制

【答案】：A

8、根据《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单

位支付给劳动者的工资在剔除规定项目后，不得低于当地最低工资标

准。下列不属于规定项目的是（）。

A.延长工作时间工资

B.中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件

下的津贴

C.法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等

D.年终奖金

【答案】：D

9、合同书面形式的实质是（），有利于合同关系当事人权利义务

的确定，发生争议后便于举证。

A书面形式

B.文字记录

C.当事人签字

D.书面备案

【答案】：B

10、劳务队伍进度考核标准中项目经理管理能力为优的是（）。

A.主动执行、落实工作任务

B.主动配合，在技术交底后自行组织施工活动

C.能够按施工方案进行施工

D.能够主动采取措施满足工期要求

【答案】：B

11、对信访事项作出处理意见的最高行政机关是（）。

A.国务院

B.最高法院

C.省级人民政府

D.国家信访总局

【答案】：A

12、《建设工程安全生产管理条例》规定，因建设工程施工可能造成

损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

这里，负责实施该防护措施的单位应当是（）。

A.设计单位

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：C

13、承包人与劳务分包人根据（）的合同工期、质量标准、安全

文明施工与环境保护等主要条款，商谈劳务分包合同的内容，签订具

体的合同条款。

A.合同法规定

B.主合同规定

C.双方协商

D.业主要求

【答案】：B

14、安全带的正确挂扣应该是（）0

A.同一水平

B.低挂高用

C.高挂低用

D.高挂高用

【答案】：C

15、下列关于劳动防护用品维护、更换及报废的规定错误的是

()O

A.劳动防护用品应当按照要求妥善保存，及时更换

B.劳动者应当对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修，定期检

测劳动防护用品的性能和效果，保证其完好、有效

C.用人单位应当按照劳动防护用品发放周期定期发放，对工作过程中

损坏的，用人单位应及时更换

D.安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高、易损耗的劳动防护

用品，应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强制报废

【答案】：B

16、分包单位根据总包项目经理部月度材料计划及施工生产进度情况

向总包部物资管理部门提前()报送材料进场计划。

A.T4天

B.2~5天

C.3、6天

D.4,天

【答案】：B

17、烧结多孔砖是以黏土、页岩、煤砰石和粉煤灰为主要原料，经成

型、焙烧而成的，空洞率()的砖。

A.235%

B.015%

C.^35%

D.^15%

【答案】：B

18、某工程队有建安工人300人，月计划完成施工产值3750000元,

百元产值工资系数为14%,计划工资总额为()o

A.1750

B.12500

C.52500

D.53300

【答案】：C

19、工作场所噪音超过（）分贝时，员工应当佩戴合格的耳塞进

行工作。

A.60

B.75

C.85

D.95

【答案】：C

20、在劳动统计中，劳动时间通常是以（）作为计量单位。

A.分钟

B.“小时”或“天”

C.“工日”和"工时”

D.月份

【答案】：C

21、关于统计分析法，以下说法错误的是（）。

A.简便易行

B.需要有较多的数据资料

C.适用于批量小的施工作业

D.更能反映实际施工水平

【答案】：C

22、由于设计变更或其他情况，往往会产生工程量的变化。（）

应根据劳务净需求的新增（减）部分，制定具体的补充或调剂计划。

A.公司劳务主管部门

B.项目部

C.施工劳务企业

D.劳务队伍

【答案】：B

23、企业可委托（）发放农民工工资。

A.包工头

B.银行

C.社保部门

D.劳动仲裁部门

【答案】：B

24、劳动争议在起诉前必须经过（）程序，不能直接向人民法院

起诉。

A.协商

B.调解

C.调查

D.仲裁

【答案】:D

25、一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入

的（）倍。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】：B

26、劳务分包合同及人员备案的主管单位是（）。

A,总承包企业

B.业主方

C.政府建设主管部门

D.工程项目经理部

【答案】：C

27、总承包企业自收到劳务分包企业依照约定提交的劳务费结算书之

日起（）日内完成审核。

A.14

B.20

C,28

D.30

【答案】：C

28、发生劳动争议时应在（）起诉。

A,用人单位所在地中级人民法院

B.劳动争议当事人基层法院

C.劳动合同履行地中级人民法院

D.用人单位所在地基层法院

【答案】：D

29、关于事故现场的保护，下列说法错误的是（）o

A.事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据

B.任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据

C因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现

场物件的，应当做出标志

D.任何情况也不能移动事故现场物件

【答案】：D

30、房屋租赁中介机构、出租（借）人和物业服务企业等组织或个

人未如实提供流动人口信息的由所在地（）责令改正，予以批评

教育。

A.县级公安机关或派出所

B.县级人民政府

C.居民委员会或者村民委员会

D.乡镇人民政府或街道办事处

【答案】：D

31、企业违反国家工资支付规定拖欠或克扣农民工工资的，建设行政

主管部门可依法对其进行限制，并予以相应处罚。但不应限制

（）O

A.市场准入

B.招投标资格

C.新开工项目施工许可

D.工程竣工验收

【答案】：D

32、按照《安全生产法》的规定，国务院安全生产监督管理部门对全

国安全生产工作实施（）0

A.综合管理

B.综合监督管理

C.监督管理

D.规划管理

【答案】：B

33、以下关于施工项目目标控制的表述，错误的是（）。

A.施工项目目标控制问题的要素包括施工项目、控制目标、控制主体、

实施计划、实施信息、偏差数据、纠偏措施、纠偏行为

B.施工项目控制的目的是排除干扰、实现合同目标

C.施工项目目标控制是实现施工目标的手段

D.施工项目目标控制包括进度控制、质量控制和成本控制三个方面

【答案】：D

34、劳务队伍管理人员请假（）。

A.只需经劳务分包项目经理批准

B.只需经项目部劳务员的扯准

C.必须经劳务分包项目经理和项目部劳务员的批准

D.必须经劳务分包项目经理或项目部劳务员的批准

【答案】：C

35、钢结构安装前应对基础轴线和标高、（）进行检查、检测，

并办理交接手续。

A.预留洞位置

B.构件型号

C.构件尺寸

D.预埋板位置

【答案】，D

36、劳务人员考勤表由施工班组编制，用工单位（分包）劳务员确

认，每月汇总建立劳务人员月考勤表后，向（）公示；公不无异

议后，每月上报总包单位备案。

A.全体劳务人员

B.带班班长

C.劳务队长

D.工会或劳务人员代表

【答案】：A

37、用人单位经济性裁员时，应当优先留用（）o

A.变现较好的职工

B.订立较长期限的固定期限劳动合同的人员

C.女职工

D.年老体弱的职工

【答案】：B

38、按照“实名制”管理要求，劳务企业应当建立所属人员的信息档

案，其中包括人员姓名、身份证号、学历和（）。

A.性别

B.年龄

C.职业资格证书

D.工龄

【答案】：C

39、（）是用工单位进行薪酬支付和员工考核的重要依据。

A.出勤

B,旷工

C.考勤

D.迟到早退

【答案】：C

40、建筑工人宿舍双层床铺（不得超过2层）宿舍人均居住面积不

得小于2平米，每间宿舍居住人员不宜超过10人，室内净高不得小于

（）米，通道宽不得小于（）米，宿舍内严禁使用通铺。

A.2.5米，0.9米

B.2.5米，1米

C.2.4米，0.9米

D.2.4米，1米

【答案】：A

41、（）办理“外出就业登记卡”和“外来人员就业证”°

A.劳动部门

B.工商行政管理部门

C.公安部门

D.民政部门

【答案】：A

42、为了全面反映建筑企业生产工人的全部劳动资源的利用情况，分

析未被利用的原因，以便改善劳动管理，充分利用劳动资源，可以在

（）核算的基础上编制劳动时平衡表。

A.实际工作时间

B.劳动时间

C.有效劳动时间

D.实际生产时间

【答案】：B

43、根据《劳动合同法》的规定，劳动者不能胜任工作，经过培训或

者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位可以提前（）日

以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者（）个月工资后,

解除劳动合同。

A.30—

B.30二

C.60—

D.60二

【答案】：A

44、施工作业队须对进场施工作业人员在（）进行备案。（）

A.工会组织

B.行业管理协会

C.建设主管部门

D.劳务分包企业

【答案】:C

45、双方当事人可以订立口头劳动合同的用工方式是（）。

A全日制用工

B.非全日制用工

C.劳务派遣用工

D.建筑劳务分包用工

【答案】：B

46、对于配备在劳务分包企业的管理人员，持证上岗率应达到

（）0

A.60%

B.80%

C.90%

D.100%

【答案】：D

47、施工作业队须对进场施工作业人员在（）进行备案。

A.工会组织

B.行业管理协会

C.建设主管部门

D.劳务分包企业

【答案】：C

48、人力资源（）工作成功的关键在于岗位分析。

A,开发

B.控制

C.规划

D.组织

【答案】：C

49、地面防水层应做在面层以下，四周卷起，高出地面不小（）

mm0

A.50

B.100

C150

D.200

【答案】：B

50、根据《信访条例》规定，涉及两个或者两个以上行政机关的信访

事项，由所涉及的行政机关协商受理；受理有争议的，由（）决

定受理机关。

A.其主管机关

B.其共同的上一级行政机关

C.其上级政府

D.同级信访机构

【答案】：B

51、建设主管部门对于不配合监督检查的劳务分包企业，可以采取的

措施不包括（）。

A.限制承接新业务

B.责令整改

C.通报批评

D.记入建设行业信用信息提示系统

【答案】：A

52、休息休假的权利是每个国家的公民都应享受的权利，劳动法第三

十八条规定：”用人单位应当保证劳动者每周至少休息（）。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】：A

53、煤矿井下作业实行（）工作制。（）

A.三班8小时

B.四班6小时

C.二班12小时

D.标准工作日

【答案】：B

54、钢材牌号Q345E代表（）为345N/m肝的E级低合金高强度结

构钢g

A,比例极限

B.屈服点

C.抗拉强度

D.抗压强度

【答案】：B

55、我国的社会保险不包括（）。

A.疾病保险

B.养老保险

C.医疗保险

D.工伤保险

【答案】：A

56、建筑业企业一旦发生拖欠农民工工资行为引发群体性事件，应当

按规定标准的（）交纳农民工工资保证金。

A.2倍

B.3倍

C.4倍

D.5倍

【答案】:A

57、社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（）日内

作出工伤认定的决定。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】:D

58、信访人对提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的（）

不服，可以向有关行政机关提出信访事项。

A.行政行为

B.其他行为

C.职务行为

D.职业行为

【答案】：C

59、市民如发现缺少安全防护措施的施工现场，应及时（）。

A,向有关部门举报

B.向施工单位举报

C.向施工单位提示

D.向建设单位举报

【答案】：A

60、我国对基本养老保险个人账户资金实行的税收政策是（）。

A.征收20%利息税

B.征收5%利息税

C.免征利息税

D.征收10%利息税

【答案】：C

61、下列（）不能设立信访工作机构。

A.县级人民政府

B,市级人民政府

C.乡镇级人民政府

D.省级人民政府

【答案】：C

62、下列有关建造合同收入的确认与计量的表述中，不正确的是

（）O

A.合同变更形成的收人应当计人合同收人

B.工程索赔、奖励形成的收人应当计人合同收人

C.建造合同的结果不能可靠估计但合同成本能够收回的，按能够收回

的实际合同成本的金额确认合同收人

D.建造合同预计总成本超过合同预计总收人时，应将预计损失确认为

当期营业外支出

【答案】：D

63、发包方与不具备相应资质的企业签订劳务分包合同的，其后果是

()Q

A.可以履行合同

B.法律不支持请求劳务费

C.工程不合格时不承担损失

D.合同无效

【答案】：D

64、内部施工劳务作业队劳务承包纠纷发生的原因主更是劳动关系和

()0

A.工资

B.休假

C.工伤事故

D.培训

【答案】：C

65、在工资制度的设定上以论资排辈依据的薪酬方式是()。

A.基于岗位的薪酬模式

B.基于技能的薪酬模式

C.基于年功的薪酬模式

D.基于市场的薪酬模式

【答案】：C

66、下列选项中不属于建宽劳务分包企业与农民工在劳动合同中应明

确的工资问题是()。

A.约定工资标准

B.明确约定工资支付日期

C.约定工资支付方式

D.约定工资代领人

【答案】：D

67、下列（）不属于产生劳务人员工资纠纷的主要原因。

A.建设单位和总承包单位拖欠工程款引发的工资纠纷

B.施工劳务单位内部管理混乱，考勤不清和工资发放不及时引发的工

资纠纷

C.总承包单位和施工劳务单位由于劳务分包合同争议引发的工资纠纷

D.分包引发的工资纠纷

【答案】：D

68、小王在单位已经工作了11年，按规定他可休（）年休假。

A.5天

B.7天

C10天

D.15天

【答案】：C

69、职工因公致残被鉴定为一级至四级伤残的，从工伤保险基金安伤

残等级支付一次性伤残补助金，标准为（）0

A.一级伤残为24个月的本人工资

B.二级伤残为20个月的本人工资

C.三级伤残为16个月的本人工资

D.四级伤残为12个月的本人工资

【答案】：A

70、()是指在决定任何奖惩政策时，组织所依据的决策标准或

方法符合公正性原则，程序公平一致、标准明确、过程公开等。

A.分配公平

B.结果公开

C.过程公平

D.机会公平

【答案】：C

71、下列各项中，不属于培训需求调查方法的是()。

A.面谈法

&观察法

C.专家意见法

D.问卷调查法

【答案】：C

72、信访产生的法律依据是()。

A.刑法

B.行政诉讼法

C.宪法

D.民法

【答案】：C

73、()是劳动者与用人单位之间建立劳动关系的法律依据，是

双方当事人明确各自权利与义务的基本形式，也是劳动者维护自身合

法权益的最直接的证据。

A.劳动合同

B.劳务合同

C.口头协议

D.书面协议

【答案】：A

74、以下招聘方法中不属于外部招聘的是（）o

A.员工推荐

B.猎头公司

C.职位转换

D.就业机构介绍

【答案】：C

75、目前建筑业务工人员培训的内容不包括（）。

A.安全生产常识

B.职业基础知识和岗位操作技能

C.普法维权知识

D.个人创业知识

【答案】：D

76、测定砌筑砂浆抗压强度时采用的试件尺寸为（）。

A.lOOmmXlOOmmX100mm

B.150mmX150mmX150mm

C.200mmX200mmX200mm

D.70.7mmX70.7mmX70.7mm

【答案】：D

77、（）对出租房屋、施工工程、路边店、集贸市场、文化娱乐

场所等流动人口的落脚点和活动场所进行治安整顿和治安管理。

A.工商行政管理部门

B.乡镇人民政府

C公安机关

D.城市管理监察大队

【答案】：C

78、损失时间中不包括；（）o

A,有多余和偶然工作时间

B.休息时间

C.停工时间

D.违背劳动纪律所引起的工时损失时间

【答案】：B

79、以下（）不是按使用范围分类的。

A.施工定额

B.企业定额

C.概算定额

D,投资估算指标

【答案】：B

80s流动人口未按照规定办理办理婚育证明，现居住地的乡镇人民政

府或者街道办事处应当通知其在（）个月内补办。

A,一

B.二

C.H

D.7\

【答案】：C

81、《特种设备作业人员证书》的核发机构是（）o

A.人力资源和社会保障部门

B.住房和城乡建设部门

C安全生产监管部门

D.质量技术监管部门

【答案】：D

82、下列各项中，不属于劳动合同审查要求的是（）。

A.当事人申请

B.双方协商

C.鉴证机关审核

D.确认证明

【答案】：B

83、建筑业意外伤害险的保险期限是自工程项目开工之日到（）。

A.工程计划竣工之日

B.工程实际竣工验收合格之日

C.工程款结清之日

D.工程保修结束之日

【答案】：B

84、劳务队伍进场后，安全员和劳务员共同对劳务队伍管理人员和作

业人员的公司级安全教育资料进行检查，重点检查（）。

A,是否有签字

B.是否由本人签字

C.安全教育资料的内容

D.安全教育资料的格式

【答案】：B

85、各级人民政府应当在（）公布与信访工作相关的法律、法规

等内容。

A.广告媒体场所

B.广播电视台

C.大型公共场所

D.信访接待场所

【答案】：D

86、信访调查是信访事项的办理机关在信访事项（），为了查明

信访事项所涉及的基本事实，进行的一系列活动。

A.登记后，受理决定前

B.受理后，办理决定前

C.办理后，作出决定前

D.受理后，办理决定后

【答案】：B

87、分析报价结构是否合理主要是横向比较其他劳务公司的报价、根

据同类工程的（）报价是否合理以及纵向结合本企业以往所定劳

务分包的价格情况。

A.社会行情分析

B.有经验劳务公司报价分析

C.工程承包报价分析

D.当事人约定

【答案】：A

88、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取

法定公积金之前，应当先（）0

A.弥补亏损

B.提取法定公积金

C.扩大公司生产经营

D.增加公司注册资本

【答案】：A

89、下列关于砌块砌体施工工艺的基本规定中，不正确的是（）。

A.灰缝厚度宜为15mm

B.灰缝要求横平竖直，水平灰缝应饱满，竖缝采用挤浆和加浆方法，

严禁用水冲洗清理灌叫

C.在墙体底部，在砌第一皮加气砖前，应用实心砖砌筑，其高度宜不

小于200mm

D.与梁的接触处待加气砖砌完14d后采用灰砂砖斜砌顶紧

【答案】：D

90、（）负责工程测量定位、沉降观测。

A.建设主管部门

B.设计院

C.工程承包人

D.劳务分包人

【答案】：C

91、属材料物资采购或设备订货的供应单位在结算期，根据订购合同

（视为进场计划）的内容和项目经理部物资管理部门材料人员验收

（料）小票，报至物资管理部门审核，物资管理部门审核确定签字,

再报项目（）审核确认签字。

A.工程部门

B.预算部门

C.财务部门

D.人事部门

【答案】：B

92、2004年3月，王某与同村村民等10人进城务工，被建筑公司招用。

公司没有与他们签订劳动合同，口头约定王某等10人每日工资为180

元，同时约定公司每月按照当地最低工资标准发给王某等人基本工资,

其余工资暂时不发，待年底一次结算；同时公司以建立劳务作业人员

花名册为由收缴了王某等10人的身份证，等离开公司时再退还。王某

等人对此并不情愿，但也只好接受下来。工作期间，公司劳务员为了

简化程序，劳务人员考勤表并未进行公示。因泵送混凝土需要，2004

年4月有3天王某在工作日进行了加班，其后也安排了王某补休。

2004年10月，王某母亲病重，急需用钱，王某向公司提3月至10月

少发的工资，公司与王某核对出勤时发现4月份公司考勤表记录的王

记录与王某自己的记录不一致，少了3天的加班补贴。王某坚持要求

公司按照王某考勤记录补发3天的加班补贴，为此，公司以“双方有

约定，应按约定执行，年底一次性付清"为由拒绝付清王某工资；以

“3天加班已经安排了相同时间进行补休"为由拒绝支付王某加班费。

双方因此发生争议。

A.休息日

B.工作日

C.国庆节

D,春节

【答案】：A

93、业主或工程总承包企业未按合同约定与建设工程承包企业结清工

程款，致使建设工程承包企业拖欠农民工工资的，由业主或工程总承

包企业先行垫付农民工被拖欠的工资，先行垫付的工资数额以（）

为限。

A.未结清的工程款

B,被拖欠的工资额

C.未结清的工程款中的人工费

D,工程承包合同中人工费

【答案】：A

94、公司成立于2005年4月20日，注册资金为90万元人民币，其经

营范围包括：建筑劳务分包，营业期限自2007年12月17日至2010

年12月17日。乙公司承包了位于方城县方舟城市花园1#、2#、3#楼

的土建、模板打油等工程后，于2007年11月30日，将方舟城市花园

2号楼主体劳务施工分包给了甲公司。合同约定，乙公司在扣除1.5%

的劳务费后将工程款支付给甲公司。在施工期内发生的一切开支及其

他应缴纳的各种社会保险费用均由甲公司自行承担。同时，该合同还

约定，甲公司应对自身队伍的施工质量、工期、安全等负全责任并承

担相应的经济损失及项目部的考核奖罚.该合同签订后，经介绍王恩

德于2007年11月30日到方城县方舟城市花园工地劳动。2007年12

月10日上午9：00左右，王恩德在工地二楼外墙扎钢筋时，从楼上摔

下来。2007年12月11日，王恩德被送往该市医专附院进行手术治疗。

2008年1月22日出院，共住院42天，王恩德在医院治疗期间的医药

费由甲公司支付。还向王恩德支付了2007年11月30日至2007年12

月10日之间的劳务费，每天60元，9天共计540元。2008年5月16

日，经南阳南石法医临床司法鉴定所鉴定，王恩德脾脏摘除，构成伤

残六级，王恩德多次找甲公司协商解决，但终未达成一致意见，王恩

德诉至法院，要求判甲公司连带支付伤残赔偿金38516元，误工费90

天，每天60元共5400元，被抚养人生活费12382.05元，精神抚慰金

3万元,共计87298.05元

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】：B

95、过去的中国国有企业在工资制度的设定上，多采用（）。

A,基于岗位的薪酬模式

B,基于技能的薪酬模式

C.基于年功的薪酬模式

D.基于市场的薪酬模式

【答案】：C

96、用人单位与劳动者签订劳动合同期限三个月以上不满一年的，试

用期不得超过（）0

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】：A

97、在绩效管理中，（）部分是管理活动的核心环节。

A.绩效计划

B.绩效跟进

C,绩效考核

D.绩效反馈

【答案】：C

98、公司成立于2005年4月20日，注册资金为90万元人民币，其经

营范围包括；建筑劳务分包，营业期限自2007年12月17日至2010

年12月17日。乙公司承包了位于方城县方舟城市花园1#、2#、3#楼

的土建、模板打油等工程后，于2007年11月30日，将方舟城市花园

2号楼主体劳务施工分包给了甲公司。合同约定，乙公司在扣除1.5%

的劳务费后将工程款支付给甲公司。在施工期内发生的一切开支及其

他应缴纳的各种社会保险费用均由甲公司自行承担。同时，该合同还

约定，甲公司应对自身队伍的施工质量、工期、安全等负全责任并承

担相应的经济损失及项目部的考核奖罚。该合同签订后，经介绍王恩

德于2007年11月30日到方城县方舟城市花园工地劳动。2007年12

月10日上午9：00左右，王恩德在工地二楼外墙扎钢筋时，从楼上摔

下来。2007年12月11日，王恩德被送往该市医专附院进行手术治疗。

2008年1月22日出院，共住院42天，王恩德在医院治疗期间的医药

费由甲公司支付。还向王恩德支付了2007年11月30日至2007年12

月10日之间的劳务费，每天60元，9天共计540元。2008年5月16

日，经南阳南石法医临床司法鉴定所鉴定，王恩德脾脏摘除，构成伤

残六级，王恩德多次找甲公司协商解决，但终未达成一致意见，王恩

德诉至法院，要求判甲公司连带支付伤残赔偿金38516元，误工费90

天，每天60元共5400元，被抚养人生活费12382.05元，精神抚慰金

3万元,共计87298.05元

A.工伤保险

B.医疗保险

C.养老保险

D.其他社会保险

【答案】：A

99、劳务人员工资，采用固定劳务报酬方式的，（）。

A.施工过程中不计算工时和计算工程量

B.施工过程中不计算工时和不计算工程量

C.施工过程中计算工时和计算工程量

D.施工过程中计算工时和不计算工程量

【答案】：B

100、进行工程项目分解，确定阶段控制目标，是施工项目管理内容中

的（）的内容之一。

A.施工项目目标控制

B.建立施工项目管理组织

C.施工项目合同管理

D.编制施工项目管理规划

【答案】：D

10k某建筑劳务公司于2012年11月发生工程人员劳动保护费2万元,

相关规定，工程人员劳动保护费计人企业的（）。

A.间接费用

B.期间费用

C.直接费用

D.资本性支出

【答案】：C

102、下列各项中，关于混凝土拌合料运输过程中一般要求不正确的说

法是（）。

A.保持其均匀性，不离析、不漏浆

B.保证混凝土浇筑能连续进行

C.运到浇筑地点时应具有设计配合比所规定的坍落度

D.应在混凝土终凝前浇入模板并捣实完毕

【答案】：D

103、从根本上解决农民工工资拖欠问题的是（）。

A.建立公司制农民工工资的约束和保障机制

B.建立企业信用档案制度

C.提高农民工的法律维权意识

D.建立欠薪应急周转金制度

【答案】，A

104、完善的薪酬体系能够更好地发挥（）的作用，可以吸引和留

住优秀的人才，充分发挥员工的潜能。

A.需要型因素

B.保健型因素

C.激励型因素

D.期望型因素

【答案】：C

105、施工单位对建设工程的（）负责，总承包单位与分包单位对

分包工程的质量承担连带责任。

A.施工质量

B.施工安全

C.施工进展

D.施工成本

【答案】：A

106、处理解决群体性突发事件是（）的职责。

A.总承包单位领导小组

B.行政保障工作组

C,行政保障工作组

D.法律援助工作组

【答案】：A

107、下列关于砌块的分类、主要技术要求及应用的相关说法中，不正

确的是（）。

A.目前国内推广应用较为普遍的砌块有蒸压加气混凝土砌块、普通混

凝土小型空心砌块、石膏砌块等

B.按尺寸偏差与外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性，蒸压加气混

凝土砌块的质量等级分为优等品、一等品、合格品三个等级

C.蒸压加气混凝土砌块适用于低层建筑的承重墙，多层建筑和高层建

筑的隔离墙、填充墙及工业建筑物的围护墙体和绝热墙体

D.混凝土小型空心砌块主规格尺寸为390mmX190mmX190mm、

390mmX240mmX190mm,最小外壁厚不应小于30mm,最小肋厚不应小于

25mm

【答案】：C

108、适宜顶板和底板使用的保护层是（）。（）

A.细石混凝土保护层

B.水泥砂浆保护层

C.泡沫塑料保护层

D.豉墙保护层

【答案】：A

109、信访接待日制度是指信访人可以（）当面反映信访事项。

A.在公布的接待日期和地点

B.在公布的接待日期和时间

C.向公布的负责人或接待人

D.向政府信访机构负责人

【答案】：A

110s劳务管理计划的内容不包括（）。

A.人员配置计划

B,教育培训计划

C.考核计划

D.奖罚计划

【答案】：D

111、劳动合同依法订立即具有法律约束力，（）应当履行劳动合

同规定的义务。

A.用人单位

B.劳动者

C.用人单位与劳动者

D.第三方

【答案】：C

112、劳务分包人应向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的

（）,以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。

A.聘任文件

B.学历和职称

C.该负责人简历

D.劳动合同

【答案】：D

113、非全日制用工劳动报酬结算周期不得超过（）。

A.24日

B.15日

C,7天

D.一个月

【答案】：B

114、施工项目成本控制的措施是（）。

A.组织措施、技术措施、经济措施

B.控制人工费用、控制材料费、控制机械费用、控制间接费及其他直

接费

C.组织措施、制度措施、管理措施

D.管理措施、技术措施、人力措施

【答案】：A

115、分包单位自行采购的物资，必须在（）指定合格分供方范围

内采购，进场经总包验收合格后，各种质量证明资料报总包物资管理

部门备案。

A.建设单位

B.业主

C.总包

D.分包

【答案】：C

116、关于解决农民工问题的基本原则，下列说法错误的是（）。

A.强化服务，完善管理

B.统筹规划，合理引导

C.因地制宜，分类指导

D.立足当前，着眼现在

【答案】：D

117、吴某系某纺织有限公司工人。2011年3月15日，吴某在下班途

中与单某驾驶的机动车发生碰撞受伤。为赔偿问题，吴某将单某及其

投保的保险公司告上法庭，要求两被告赔偿。经法院审理，双方达成

了调解协议，由保险公司赔偿医药费、护理费、误工费等损失37000

元，单某赔偿1500元。事故发生后，吴某同时向当地劳动和社会保障

局申请工伤认定，经劳动和社会保障局认定，吴某因交通事故受伤构

成工伤。吴某受伤情况经劳动能力鉴定委员会鉴定为九级伤残。由于

该纺织有限公司未为吴某交纳工伤保险金，吴某遂申请劳动仲裁，要

求用人单位承担工伤保险责任，并终止劳动关系。劳动争议仲裁委员

会作出裁决后，该单位不服，认为仲裁裁决未扣除吴某在交通事故赔

偿案件中已获赔的医疗费等费用，遂向人民法院提起诉讼。近日，人

民法院判决对此作出肯定的回答，用人单位被判决承担医疗费、护理

费、次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、一次性伤残补助

金等合计68000元。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：C

118、企业劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定，劳动行政部

门处罚错误的是（）0

A.责令改正

B.罚款

C.停产整顿

D.追究刑事责任

【答案】：D

119、下列各项中，不属于损失时间的是（）。

A.施工组织和技术上的缺点而产生的时间消耗

B.施工过程中人为过失而造成的时间消耗

C,与施工工艺特点有关的工作中断时间

D.劳动组织不当引起的时间消耗

【答案】：C

120、口头合同具有便捷、快速、利于交易等优点，非常广泛地应用于

（）的各个领域。

A.商品交易

B.社会生活

C,经济活动

D.人们要求

【答案】：B

12k承包人提供的材料在进场时应由（）负责验收。

A.承包人自己

B.劳务分包人

C.材料员

D.双方一起

【答案】：B

122、在培训课程刚结束的时候，了解学员对培训项目的主观感觉和满

意程度，称为培训后的（）评估。

A.学习

B.反应

C.行为

D.结果

【答案】：B

123、某工程队有建安工人300人,月计划完成施工产值3750000元，

百元产值工资系数为14%,计划工人劳动生产率为（）元/人。

A,1750

B.12500

C.13000

D.52500

【答案】：B

124、建设主管部门、其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的

措施不包括：要求被检查单位提供（）。

A.建筑业企业资质证书

B.注册执业人员的注册执业证书

C.有关施工业务的文档，有关质量管理、安全生产管理、档案管理、

财务管理等企业内部管理制度的文件

D.作业人员的社会保险情况

【答案】：D

125、劳务队伍管理人员请假必须经劳务分包项目经理和（）的批

准，在“去向板”上填写去向。

A.劳务作业人员

B.项目部管理人员

C.项目部劳务员

D.项目部项目经理

【答案】：C

126、下列不属于劳动争议仲裁委员会成员组成的是（）。

A.劳动行政部门代表

B.司法部门代表

C.工会代表

D.企业方面代表

【答案】：B

127、某建筑公司招聘了孙某（男）和赵某（女）两大学生分别

在项目部担任施工员和在公司担任文职工作，均签订了为期3年的劳

动合同。在合同内约定，试用期3个月，试用期工资1800元（当

地最低工资标准是1770元），转正后工资为3600元。刚从学校毕业

的两人，急于找工作，均对以上合同约定无异议。参加工作1个月以

后，因孙某谈恋爱开销大，1800元的工资在当地根本无法生活下去，

孙某觉得自己已经能够完全胜任目前的工作，于是孙某去找领导希望

提前转正，同工同酬：但被告知，公司发给他的工资高于当地的最低

工资标准，完全合法，公司的规定不能为了某个人而破先例。一年以

后，赵某怀孕。自从有了身孕以后，赵某的整个工作态度都改变了，

之前兢兢业业地工作的她变得有占懒散，很多事情都不情愿从事了，

失去了工作的积极性和责任心。2015年3月，该公司与一家房地产开

发公司要签订一份合同，由赵某进行记录打印；因时间紧，该公司安

排怀孕3个月的赵某延长工作时间加班整理合同。在打印过程中，赵

某把双方合同约定的工程款由1500万美元打印成了1450万美元，导

致该公司与房地产开发公司签订的合同受到了一定的损失。之后公司

查明是由于赵某失职造成的这样结果，因此公司立即与赵某解除了劳

动合同。但赵某认为自己是在孕期，公司是没有权利解除自己的劳动

合同的。双方因此应发了争议。

A.1770

B.1800

C.2880

D.3600

【答案】：C

128、建筑业劳务用工实名制管理是近年来建筑业的一项创新管理，是

强化现场（）管理和保证农民工工资发放到个人的一项重要措施。

A.安全用工

B.正规用工

C.合理用工

D.合法用工

【答案】：D

129、《劳动法》第五十条规定：工资应当（）。

A.以货币或实物形式按月支付给劳动者本人

B.以货币形式按月支付给劳动者本人

C.以货币形式按工程进度支付给劳动者本人

D.以货币或实物形式按工程进度支付给劳动者本人

【答案】：B

130、对于重大、紧急的信访事项、信访机构应当及时提出建议，报请

（）决定。

A.上级信访机构

B.本级人民政府

C.上级人民政府

D.下级人民政府

【答案】：B

131、承担农民工子女义务教育责任的主体是（）。

A.输出地政府

B.输入地政府

C.输入地政府和输出地政府

D.农民工招用单位

【答案】：C

132、为能确保劳务合同的顺利履行以及工程质量达到合同约定的规定

标准，对劳务分包人或劳务分包队应当实行合同（）制度和结算

扣押质量保证金制度。

A.履约保证金

B.劳动力管理

C.安全质量管理

D.付款流程

【答案】：A

133、劳务分包合同的价格形式有单价合同和总价合同两种，单价合同

有（）形式。

A.3种

B.4种

C.5种

D.7种

【答案】：C

134、建筑工程中隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应及时通知监理单位和

（）,对隐蔽工程进行监瞥检查。

A.业主

B.设计单位

C.总承包单位

D.建设工程质量监督机构

【答案】：D

135、普通诉讼时效和特别诉讼时效的期间从（）计算。

A.合同履行期限届满之日起

B.权利成立之日起

C.对方违约之日起

D.知道或应当知道权利被侵害之日起

【答案】:D

136、劳动合同作为劳动关系双方当事人权利义务的协议，劳动合同法

第十条明确规定，劳动合同应当以（）形式订立。

A.口头

B.书面

C.公开

D.公证

【答案】:B

137、用人单位保存劳动考勤记录不得少于（）o

A.2年

B.3年

C.5年

D.10年

【答案】：A

138、底板混凝土应连续浇灌，不得留施工缝。墙体一般只允许留水平

施工缝，其位置一般宜留在高出底板上表面不小于（）mm的墙身

上。

A.200

B.300

C.400

D.500

【答案】：D

139、我国现行的《失业保险条例》规定，用工单位要按个人工资总额

的（）为农民工缴纳失业保险费。

A.5%

B.0.5%

C.1%

D.2%

【答案】：D

140、项目管理的最基本的方法论是（）的动态控制。

A.利润目标

B.安全目标

C.项目目标

D.质量目标

【答案】：C

141、找差距一般包含三个环节，关于这三个环节下列说法错误的是

（）O

A.一是必须对所需要的知识、技能、能力进行分析

B.二是必须对现实缺少的知识、技能、能力进行分析

C.三是必须对所需要的知识，技能、能力与现有的知识、技能、能力

之间的差距进行分析

D.这三个环节没有顺序关系，但必须全部进行，以保证分析的有效性

【答案】：D

142、下列资质许可由市级建设主管部门实施的是（）。

A.交通专业承包序列一级资质

B.机电安装专业承包序列一级资质

C.铁路专业承包序列二级资质

D.劳务分包序列资质

【答案】：D

143、工伤职工有下列（）情形之一的，不得停止享受工伤保险待

遇。

A.丧失享受待遇条件的

B.配合治疗的

C.拒不接受劳动能力鉴定的

D.拒绝治疗的

【答案】：B

144、某多层现浇混凝土框架结构办公楼工程，位于7度抗震设防地区,

共5层，层高3.3m,坡屋顶。基础为柱下钢筋混凝土独立基础，墙下

条形基础，基础墙采用MU15的混凝土砖砌筑，上部墙体采用M1J7.5

混凝土空心砖砌筑，所用的砂浆有M10的水泥砂浆和M5混合砂浆。砌

筑时外部采用扣件式钢管脚手架，里面采用角钢折叠式里脚手架。基

础和上部结构均采用C30混凝土，屋面为钢筋混凝土现浇坡屋面。整

个工程历时300d完成，施工良好，无安全事故发生。

A.绑扎搭接

B.机械连接

C.埋弧焊接

D.电阻点焊

【答案】：B

145、”建立农民工工资支付保障制度”是在（）中做出的规定°

A.《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发【2004】

22号）

B.《国务院关于解决农民工问题的若干意见》

C.《国务院办公厅关于进一步做好改善农民进城就业环境工作的通知》

D.《国务院办公厅关于做好农民进城务工就业管理和服务工作的通知》

【答案】：B

146、在受伤害职工或者其直系亲属认为是工伤，而用人单位不认为是

工伤的情况下，承担举证责任的是（）。

A.工会组织

B.用人单位

C.受伤害职工本人

D.受伤害职工的直系亲属

【答案】：B

147、信访人对复核意见不服，仍然以同一事实和理由提出投诉请求的,

各级人民政府信访工作机构和其他行政机关（）0

A.不再受理

B.不再复核

C.不予登记

D.不再答复

【答案】：A

148、以下过程不属于按施工过程组织的复杂程度分类的是：（）o

A.工序过程

B.工作过程

C.个人完成的过程

D.综合工作过程

【答案】：C

149.实名制管理的基础是劳务作业进场人员（）。

A.花名册

B.工资表

C.工资台账

D.劳动合同台账

【答案】：A

150、有关行政机关收到信访事项后，正确的处理是（）。

A.应当及时答复是否受理

B.应当当场答复是否受理

C.能当场答复的应当场答复

D.讨论研究后再答复

【答案】：C

151、已知某高层住宅第二层楼板普通混凝土设计配合比为；水泥；中

砂:碎石:水=1；2.4：4.15：0.54,lm3混凝土湿重2420kg,中砂含

水率5%,碎石含水率1%。请依据上述背景资料完成下列选项。

A.646

B.574

C.718

D.619

【答案】：C

152、根据《信访条例》规定，（）级以上人民政府应当设立信访

工作机构。

A.市

B.县

C.乡

D省

【答案】：B

153、劳务分包人是指与承包人签订合同协议书的，具有（）的当

事人及取得该当事人资格的合法继承人。

A.相应劳务作业承包资质

B.合格劳务分包名录

C.相同专业施工

D.综合劳务作业

【答案】：A

154、下列哪个工种的保健食品费用不能在劳动保护费中支出？

（）0

A.矽尘作业

B.沉箱作业

C.高空作业

D.高温作业

【答案】：C

155、以下营业利涧计算正确的是（）。

A.营业利润二营业收人一营业成本一营业税金及附加

B.营业利润二营业收人一营业成本一营业税金及附加一销售费用一管理

费用一财务费用

C.营业利润二营业收人一营业成本一营业税金及附加一销售费用一管理

费用一财务费用一资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益

D.营业利润二营业收入一营业成本一营业税金及附加一销售费用一管理

费用一财务费用一资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益+营业外

收人一营业外支出

【答案】：C

156、2013版《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》明确约

定了承包人不得要求劳务分包人提供或采购（）、主要材料。

A.大型机械

B.辅助材料

C.设备

D.小型机械

【答案】：A

157、《就业促进法》规定劳动者依法享有（）的权利的保护和管

理。

A.平等社会保险和保障

B.平等的就业机会

C.平等的医疗保障

D.平等的就业和自主择业

【答案】：D

158、发生劳动纠纷时，按照约定的违约金低于造成的损失的，当事人

可以请求（）予以增加。

A.公安机关

B.人民法院

C.人民检察院

D.政府建设主管部门

【答案】：B

159、对于承包人违反工程建设（）有关管理规定的指示，劳务分

包人有权拒绝。

A.政府文件

B.标准规范

C.社会安定

D.安全生产

【答案】：D

160、社会保险行政部门进行调查核实，执法人员至少（）人，并

应当出示执法证件。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A

161、合同协议类劳务管理档案资料保存的最低年限是（）。

A3年

B.5年

C.8年

D.10年

【答案】：C

162、某装饰公司于2015年10月在某市承接了新楼装修项目，根据需

要，该公司将该项目的部分工作委托给一包工队完成，并于2015年12

月与包工队队长王某签订了项目承包协议，协议明确约定了项目内容、

质量保证、完工日期、协议总额等相关事项。2016年1月15日，该包

工队按协议进程规定，进行5号楼的楼层粉刷工作。工作期间，一名

粉刷工出于好奇，将头探入该楼未封闭的电梯运行观察口向下观望，

不幸被正在下行的电梯挫伤头部，包工队队长及几名工友立即将其送

至附近医院抢救，终因抢救无效死亡。事后死者家属要求包工队队长

连同装饰公司赔偿死者抢救医疗费、丧葬费及家属精神损失费共计60

万元.根据背景材料回答下列问题.

A.政府

B.用人单位

C.用人单位和个人共同

D.个人

【答案】：B

163、在对流动人口的管理中，打击火车站及列车上的违法犯罪活动属

于（）的职责范围。

A.公安机关

B.司法行政部门

C.铁道部门

D.交通部门

【答案】：C

164、定位轴线应用（）绘制。

A.粗实线

B.细实线

C.虚线

D.细点划线

【答案】：D

165、对劳务人员安全、卫生方面的规定，下列说法错误的是（）o

A.上岗作业前必须先进行两级（项目部、班组）安全教育，经考试

合格后方能上岗作业；凡变换岗位的，必须进行新岗位安全教育

B.正确使用个人防护用品，工人进人施工现场必须正确佩戴安全帽，

在没有防护设施的高处作业，必须系好安全带

C.坚持文明施工，杂物及时清理，材料堆放整齐

D.禁止攀爬脚手架、安全防护设施等°严禁乘坐提升机吊笼上下

【答案】：A

166、劳动力的需求，要求项目部以（）进行申报。

A.口头表达的形式向公司劳务主管部门

B.书面的形式向公司人事主管部门

C.表格的形式向公司安全主管部门

D.表格的形式向公司劳务主管部门

【答案】：D

167、在薪酬管理所要达到的目标中，下列哪一个是基本要求：

（）。

A.效率目标

B.公平目标

C.合法目标

D.发展目标

【答案】：C

168、劳务分包队伍在完成全部劳务作业后，向（）提交完工报告。

A.建设单位

B.总监理工程师

C.监理工程师

D.承包人

【答案】：D

169、下列哪类人员不适合采用外部招聘的方式；（）。

A.补充初级岗位

B.获取现有员工不具备的技术

C.选拔高级职位

D.获得能够提供新思想的员工

【答案】：C

170、社会保险争议申请人认为经办机构的具体行政行为侵犯其合法权

益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）日内向经办机构申

请复查或者向劳动保障行政部门申请行政复议。

A.15

B.30

C.45

D.60

【答案】：D

171、劳务分包作业完工并经承包人验收合格之日起（）内向承包

人提交完工结算申请单和完整的结算资料，承包人在收到完工结算申

请单之日（）内予以审核确认。

A,5天，5天

B.7天，7天

C.4天，14天

D.28天,28天

【答案】：D

172、从事噪声作业应佩戴什么防护用品？（）。

A.工作服

B.安全帽

C.耳塞或耳罩

D.口罩

【答案】：C

173、负责审核劳务人员身份、资格，办理登记备案的是（）。

A.项目经理

B.施工队长

C.劳务作业人员

D.劳务员

【答案】：D

174、薪酬模式类型不包括（）。

A.时效工资制

B.职务工作制

C.职能工作制

D.绩效工作制

【答案】：A

175、公司成立于2005年4月20日，注册资金为90万元人民币，其

经营范围包括：建筑劳务分包，营业期限自2007年12月17日至2010

年12月1700乙公司承包了位于方城县方舟城市花园1#、2#、3#楼

的土建、模板打油等工程后，于2007年11月30日，将方舟城市花园

2号楼主体劳务施工分包给了甲公司°合同约定，乙公司在扣除1.5%

的劳务费后将工程款支付给甲公司。在施工期内发生的一切开支及其

他应缴纳的各种社会保险费用均由甲公司自行承担。同时，该合同还

约定，甲公司应对自身队伍的施工质量、工期、安全等负全责任并承

担相应的经济损失及项目部的考核奖罚。该合同签订后，经介绍王恩

德于2007年11月30日到方城县方舟城市花园工地劳动。2007年12

月10日上午9：00左右，王恩德在工地二楼外墙扎钢筋时，从楼上摔

下来。2007年12月11日，王恩德被送往该市医专附院进行手术治疗。

2008年1月22日出院，共住院42天，王恩德在医院治疗期间的医药

费由甲公司支付。还向王恩德支付了2007年11月30日至2007年12

月10日之间的劳务费，每天60元，9天共计540元。2008年5月16

日，经南阳南石法医临床司法鉴定所鉴定，王恩德脾脏摘除，构成伤

残六级，王恩德多次找甲公司协商解决，但终未达成一致意见，王恩

德诉至法院，要求判甲公司连带支付伤残赔偿金38516元，误工费90

天，每天60元共5400元，被抚养人生活费12382.05元，精神抚慰金

3万元,共计87298.05元

A.2日

B.3日

C.40

D.5日

【答案】；B

176、为了保证合同的正常履行，以及合同一旦产生纠纷后可以及时的

解决，当事人应该在合同中约定如违约金的计算标准、（）等明

确和具体的违约责任6

A.计算方法

B.起付日期

C.给付方法

D.具体金额

【答案】：B

177、型钢中的H钢和工字钢相比，（）。

A.两者所用的钢材不同

B.前者的翼缘相对较宽

C.前者的强度相对较高

D.两者的翼缘都有较大的斜度

【答案】：B

178、各级人民政府应当向社会公布信访机构的（）。

A,通讯地址、电子邮箱、投诉电话

B.办公地址、企业邮箱、领导电话

C.通讯地址、企业邮箱、领导电话

D.办公地址、电子邮箱、投诉电话

【答案】：A

179、2013年3月，某工程施工企业发生管理费用3万元。根据企业会

计准则及其相关规定，管理费用属于（）。

A.期间费用支出

B.资本性支出

C,营业外支出

D.直接费支出

【答案】：A

180、《建筑法》规定，建筑工程安全管理必须建立健全安全生产的

（）和群防群治。

A.奖罚制度

B.管理制度

C.责任制度

D.验收制度

【答案】：C

18k在约定劳务分包合同价款计算方式时，不得采用（）的方式

约定合同总价。

A.固定劳务价格

B.暂估价

C.计时单价

D.计件单价

【答案】：B

182、能满足员工生活保障等方面的物质需求体现了薪酬管理中（）

的作用Q

A.需要型因素

B.保健型因素

C.激励型因素

D.期望型因素

【答案】：B

183、下列各项中，不属于建筑业务工人员培训形式的是（）。

A,现场入场教育和日常教育

B.农民工夜校

C.技术大比武活动

D.脱产学历教育

【答案】：D

184、出租人违反《租赁房屋治安管理规定》，将房屋出租给无合法证

件承租人的，公安机关给予警告、月租金（）倍以下罚款。

A.五

B.三

C.二

D.一

【答案】：B

185、项目部应按照规定负责（）核对本班组务工出勤情况、记录

人员变动情况，并按规定配合项目部统计、核实（）务工人员出

勤记录，审核后上报项目部。

A.每日，每周

B.每日，每月

C.每周，每日

D.每月，每日

【答案】：B

186、绩效工资占总体工资的比例在（）以上，浮动部分比较大。

A.40%

B.50%

C.60%

D.65%

【答案】：B

187、情况复杂的信访事项，可以适当延长办理期限，但延长期限不得

超过（）日。

A.20

B.25

C.30

D.40

【答案】：C

188、下列选项中，属于外部渠道劳务培训教师的优点是（）o

A.培训具有针对性

B.培训经验丰富

C.责任心较强，费用较低

D.可以与受训人员进行很好的交流

【答案】：B

189、合同的主要条款或者合同的内容要由（），一般包括这些条

款，但不限于这些条款。

A.当事人约定

B.备案部门认可

C.当地政府批准

D.法人代表签订

【答案】：A

190、无民事行为能力人只能通过（）订立合同。

A.委托代理人

&长辈

C.亲属

D.法定代理人

【答案】：D

191、未授权给公民、法人经营管理的国家财产受到侵害的，其诉讼时

效为（）。

A2年

B.4年

C.20年

D.不受限制

【答案】：D

192、用人单位和劳动者签订劳动合同要遵循（）的原则。

A.平等自愿、协商一致

B.公平

C.公正

D.公开

【答案】：A

193、美国行为科学家麦格雷戈提出了“（）”。

A,理论-理论

B.理论-F理论

C.I理论-L理论

D.X理论-Y理论

【答