建设工程施工合同示例2024年

建设工程施工合同示例2024年合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程内容：__________5.工程承包方式：__________二、合同范围1.乙方按照甲方提供的施工图纸、说明书及有关技术文件，完成合同约定的工程内容。2.乙方负责办理与工程相关的各项审批手续，并承担相应费用。3.乙方应按照合同约定的质量和工期要求完成工程。三、合同价款1.合同总价款：人民币（大写）：__________元整，（小写）：__________元。2.付款方式：__________3.甲方应根据乙方工程进度，按时支付工程进度款。四、工期及违约责任1.工期：自合同签订之日起，总工期为____天。2.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________五、质量标准1.工程质量应达到国家及行业现行标准，并符合设计要求。2.乙方应严格按照施工图纸、说明书及有关技术文件施工，确保工程质量。六、安全生产及环保1.乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。2.乙方应采取措施，确保施工过程中的环保要求，防止污染环境。七、材料供应1.乙方应根据工程需要，采购符合国家及行业标准的材料、设备。2.甲方有权对乙方采购的材料、设备进行验收。八、验收及移交1.工程完成后，乙方应按照国家及行业现行标准进行自检，并通知甲方验收。2.甲方应在接到乙方验收通知后____日内组织验收，并办理工程移交手续。九、质保期1.工程质保期为____年，自工程验收合格之日起计算。2.质保期内，乙方应负责对工程进行维修、保养。十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________附件：1.施工图纸2.说明书及有关技术文件3.工程进度计划4.材料设备清单5.其他相关文件注意事项：1.权利义务明确：合同中应清晰界定甲乙双方的权利和义务，避免因权责不清导致的纠纷。一、注意事项及解决办法：1.工程范围界定：确保工程范围描述准确无误，避免后期因工程范围不清产生额外费用。解决办法：在合同中详细列举工程内容，必要时附上图纸和技术文件。2.合同价款明确：合同价款应具体明确，包括支付方式、付款时间等。解决办法：明确总价款，并约定进度款支付比例和时间。1.法律名词解释：发包方（甲方）：指拥有工程建设项目所有权或使用权，将工程建设项目发包给承包方（乙方）进行施工的单位或个人。承包方（乙方）：指接受发包方委托，负责完成工程建设项目施工任务的企业或个人。违约金：指合同当事人违反合同约定时，按照法律规定或合同约定向对方支付的一定数额的金钱。质保期：指工程验收合格后，承包方对施工的工程质量负责保修的一定期限。签订地人民法院：指合同当事人约定的，在合同纠纷诉讼中具有管辖权的人民法院。权利和义务：在合同法中，指合同当事人依据合同约定所享有的权益和承担的义务。1.特殊应用场合：工程涉及古建筑修复补充条款：“由于本工程涉及历史文化遗产，乙方在施工时必须遵循相关文物保护法规，采取一切必要措施保护文物安全。”2.特殊应用场合：工程在居民区进行，噪音控制尤为重要补充条款：如果工程在居民区，那么噪音控制就特别关键，可以添加：“乙方施工期间应严格控制噪音，避免影响周边居民的正常生活，必要时采取隔音措施。”3.特殊应用场合：工程需在特定季节完成补充条款：“考虑到本工程的季节性要求，乙方应确保在指定季节内完成施工，以免影响甲方后续安排。”附件列表：施工图纸：这是我们工程的大脑图，得有它才能知道怎么建。说明书及有关技术文件：这些文件就像是工程的说明书，告诉我们怎么做到位。工程进度计划：这个计划是我们的时间表，啥时候该干啥，都得按这个来。材料设备清单：这个清单就是咱们用的材料和设备的列表，保证咱们用的一丝不差。针对合同的一些附件：“施工图纸”是咱们的大事，没有它，咱们就不知道从哪儿下手