2024年建设工程施工支付担保施工合同

2024年建设工程施工支付担保施工合同合同编号：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方作为建设工程的发包方，乙方作为建设工程的承包方，为确保建设工程施工支付的安全、及时和合规，双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：__________元。二、合同工期2.1本工程合同工期为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。三、合同价款（1）预付款：合同签订后__日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款；（2）进度款：乙方按照甲方要求的进度完成工程，甲方按照实际完成工程量及合同约定价格支付进度款；（3）结算款：工程竣工验收合格后__日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为结算款。四、支付担保4.1乙方应在合同签订后__日内，向甲方提供等额的支付担保。担保方式为：__________（具体担保方式双方约定）。4.2乙方提供的支付担保，应保证甲方在合同约定的支付期限内，按照约定金额向乙方支付合同价款。如甲方未按约定支付，乙方有权要求甲方承担违约责任。五、工程质量及验收5.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和本合同约定，保证工程质量，确保工程符合甲方要求。5.2工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后__日内组织验收。验收合格后，双方签订验收报告。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行本合同各项约定，如一方违反合同，应承担违约责任，向守约方支付合同总价款的____%作为违约金。6.2如因甲方原因导致工程延期，甲方应向乙方支付合同总价款的____%作为延期赔偿金。七、争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、合同生效及解除8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2在合同履行过程中，如一方未履行合同义务，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。九、其他约定9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：__________注意事项：1.审核信息：在签订合同前，应仔细核对甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话等信息，确保无误。2.工程细节：明确工程名称、地点、内容、规模和预算，确保合同中的工程描述与实际相符。3.工期约定：合同中的工期应具体明确，包括起始和结束日期，以及可能的延期条件和违约责任。4.付款方式：合同中应详细说明预付款、进度款和结算款的支付比例、时间和条件。5.支付担保：乙方提供的支付担保必须合法有效，且担保金额应与合同价款相等。6.质量与验收：明确工程质量要求和验收标准，以及验收不合格的处理方式。7.违约责任：合同中应明确双方的违约责任，包括违约金的比例和计算方式。8.争议解决：合同中应约定争议解决的途径和地点，通常是合同签订地的人民法院。9.合同变更与解除：合同中应说明合同变更和解除的条件和程序。解决办法：1.协商：合同争议应通过友好协商解决。2.调解：如协商不成，可以考虑调解，由第三方协助解决争议。3.诉讼：如调解无效，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词解释：1.预付款：合同签订后，甲方预先支付给乙方的一部分合同价款。2.进度款：乙方按照工程进度完成相应工程量后，甲方根据实际完成情况支付给乙方的款项。3.结算款：工程完成后，双方根据合同约定的最终结算价格，甲方支付给乙方的一笔款项。4.支付担保：为确保合同价款支付的安全，乙方提供的保证措施，如抵押、质押、保证等。5.违约责任：合同一方未履行合同义务，按照合同约定或法律规定应承担的责任。6.争议解决：合同双方在合同履行过程中出现的争议，通过协商、调解或诉讼等方式解决。7.合同变更：合同成立后，双方在协商一致的基础上对合同内容进行的修改。8.合同解除：合同成立后，因特定事由出现，双方或一方终止合同效力的行为。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：跨国合作项目补充条款：考虑到跨国合作的特殊性，双方应增加一条关于语言沟通和时差问题的补充条款。“鉴于双方位于不同国家，可能存在语言和时差差异，双方应指定专门的联络人负责日常沟通，并确保信息的准确传递。同时，双方应互相尊重对方的工作时间，合理安排会议和交流。”2.场合：涉及环保要求的建设项目补充条款：对于有环保要求的项目，可以增加一条环保责任条款。“乙方在施工过程中应严格遵守我国及当地的环境保护法律法规，采取有效措施保护环境，减少对周边环境的影响。如有违反，乙方应承担相应的环保责任。”3.场合：政府或公共项目补充条款：政府或公共项目可能需要特别的透明度和审计要求，可以增加一条审计条款。“本工程作为政府或公共项目，乙方应同意甲方在必要时进行的审计工作，并配合提供相关资料，确保工程资金的合理使用和项目透明度。”4.场合：高风险或复杂技术项目补充条款：对于高风险或复杂技术项目，可以增加一条风险管理条款。“鉴于本工程的高风险或复杂技术特点，乙方应制定详细的风险管理计划，并在施工过程中持续监控和评估风险，确保工程顺利进行。”合同所需附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件（营业执照、身份证等）2.工程设计图纸及说明书3.工程预算书4.工程施工方案5.支付担保的相关文件（如保函、抵押合同等）6.工