建设工程施工合同模板范本2024年

建设工程施工合同模板范本2024年合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质的施工单位，双方本着平等、自愿、公正的原则，就甲方委托乙方进行施工的工程事项达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程工期：本工程的总工期为____个月，具体开工日期和竣工日期由双方另行协商确定。第二条工程价款2.1乙方应根据甲方提供的工程量清单及施工图纸，按照国家有关建设工程计价规定和双方约定的计价方式，编制工程预算书，并经甲方确认。2.2工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。双方应按照约定的付款方式和进度进行支付。第三条工程质量3.1乙方应按照国家及地方的相关法律法规、工程建设标准和规范，以及甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量符合约定要求。3.2乙方应建立健全工程质量管理体系，加强对施工过程的质量控制，并及时整改发现的质量问题。3.3甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定的质量标准。第四条工程进度4.1乙方应按照约定的工期完成工程，并按照施工计划合理安排施工进度。4.2乙方应提前通知甲方关于施工进度的变更，并取得甲方同意。4.3如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条工程变更5.1甲方有权对工程进行变更，包括工程设计变更、工程量增减等，并应及时通知乙方。5.2乙方应根据甲方的变更通知进行相应的施工变更，并按照约定的计价方式进行工程价款的调整。第六条工程验收6.1工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请报告，并按照约定的验收标准进行验收。6.2甲方应在收到乙方提交的验收申请报告后的____个工作日内组织验收，并出具验收合格证书。6.3如工程验收不合格，乙方应根据甲方的要求进行整改，直至达到验收合格标准。第七条违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。7.2甲方未能按照约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。7.3乙方未能按照约定工期完成工程，应按照约定的违约金标准向甲方支付违约金。第八条保密条款8.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等机密信息，应予以保密，未经对方同意不得向第三方披露或泄露。8.2本保密条款在合同终止或解除后仍然有效。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同解除（1）甲乙双方协商一致解除合同；（2）不可抗力因素导致合同无法履行；（3）一方违反合同规定，经另一方催告后在合理期限内仍未改正。第十一条合同变更和补充11.1本合同的变更和补充，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。11.2本合同的变更和补充，经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充。12.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话，确保合同主体明确。2.工程概况详细：工程名称、地点、规模、内容和工期等要素应具体明确，避免因信息不详而导致合同履行中出现争议。3.工程价款明确：工程价款的计算方式、金额及付款进度应在合同中明确规定，确保双方对价款支付无异议。4.质量要求严格：合同中应明确工程质量标准，并设立质量控制条款，保障工程质量的合格。5.工程进度合理安排：合同中应规定工程进度计划，并在出现变更时及时通知对方，避免工期延误。6.工程变更处理：合同中应约定工程变更的处理方式，包括变更通知和价款调整机制。7.验收程序规范：合同中应明确工程验收的程序和时间，确保工程按照约定标准完成。8.违约责任明确：合同中应详细约定双方的违约责任，包括违约金计算方式和解决争议的方法。9.保密条款设立：合同中应设立保密条款，保护双方的商业秘密和机密信息。10.争议解决方式：合同中应约定争议解决的方式，包括友好协商和诉讼等。解决办法：1.协商一致：双方应保持沟通，对合同执行中的问题进行友好协商，达成一致意见。2.法律咨询：如协商不成，可寻求专业法律人士的意见，了解各自的权利和义务。3.调解仲裁：可考虑通过调解或仲裁的方式解决争议，避免长时间和成本较高的诉讼程序。4.诉讼途径：作为的解决手段，双方可依照合同约定的争议解决条款，向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同关系的当事人，即合同的权利和义务的承担者。2.违约责任：指合同当事人未能履行合同义务或者履行不符合约定条件时所应承担的法律责任。3.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并且权利人采取了保密措施的技术信息和经营信息。5.保密条款：合同中规定对特定信息保密的条款，旨在保护双方的商业秘密和机密信息。6.违约金：指合同一方违约时，根据合同约定或者法律规定，应向另一方支付的赔偿金。7.争议解决：指在合同执行过程中出现的纠纷，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式进行解决。8.合同解除：指在合同有效期内，由于某种原因，经双方协商一致或者依照法律规定，终止合同的权利义务关系。9.合同变更：指在合同有效期内，经双方协商一致，对合同内容进行修改或补充的行为。10.仲裁：指双方当事人根据达成的仲裁协议，将争议提交仲裁机构审理，由仲裁机构作出具有法律效力的裁决。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：大型公共设施建设项目补充条款：考虑到大型公共设施的特殊性，比如医院、学校等，双方可以增加一条关于环保和安全的补充条款：“乙方在施工过程中应严格遵守环保法规，采取有效措施保护施工现场及周围环境，不得对周边居民生活造成不便。同时，乙方应确保施工过程中的安全，特别是在学校等人员密集区域施工时，必须采取安全防护措施，确保师生安全。”2.场合：易受天气影响的建设项目补充条款：对于如户外景观工程等易受天气影响的项目，可以加入一条：“如遇极端天气条件，导致施工无法正常进行，双方应协商合理调整施工计划，并相应顺延工期，双方互不承担因天气原因导致的工期延误责任。”3.场合：含有文化遗产保护要求的工程补充条款：对于需要保护文化遗产的工程，比如古迹修复，可以增加一条：“乙方在施工过程中应尊重并保护文化遗产，采取一切必要措施确保文化遗产不受损害，并接受文物部门的监督和指导。”4.场合：跨国合作项目补充条款：跨国项目可能涉及语言和文化差异，可以加入一条：“为便于沟通和协作，双方应指