建设工程施工合同二范本2024年

建设工程施工合同二范本2024年合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程质量标准：_______第二条工程施工2.1乙方应按照国家有关法律法规、行业标准及本合同的约定，认真组织施工，确保工程质量、安全、环保等方面符合相关要求。2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件、工程量清单等文件进行施工，未经甲方同意，不得擅自变更设计。2.3乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并接受甲方的监督检查。第三条工程工期3.1工程开工日期：_______3.2工程竣工日期：_______3.3乙方应按照本合同约定的工期完成施工任务，如因特殊情况需要延长工期的，乙方应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后可延长工期。第四条工程价款4.1本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.2乙方应按照本合同约定的付款进度向甲方开具发票，甲方应在收到发票后_______个工作日内支付相应款项。4.3乙方应在工程竣工验收合格后，向甲方提交完整的工程结算资料，甲方应在收到结算资料后_______个工作日内完成结算。第五条质量保修5.1乙方应保证工程质量符合本合同约定的质量标准，自工程竣工验收合格之日起，对工程质量实行_______个月的保修期。5.2保修期内，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______小时内免费修复。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。6.2乙方未按照本合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款_______%的违约金。6.3乙方未按照本合同约定的质量标准完成施工任务，甲方有权要求乙方整改，乙方应在规定期限内完成整改，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价款_______%的违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签名）：_______乙方代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保合同有唯一的编号以便于管理和追溯。2.主体资格：甲方和乙方均需确认对方的合法主体资格，包括但不限于营业执照、资质证书等。3.工程概况：详细描述工程名称、地点、内容、规模和质量标准，确保双方对工程内容有清晰的认识。4.施工要求：乙方应遵守相关法律法规和行业标准，并按照甲方的图纸和文件进行施工。5.工期约定：明确开工和竣工日期，如有延期情况，需按照约定流程处理。6.价款支付：明确支付进度、方式和时间，以及开具发票的要求。7.质量保修：明确保修期限和责任，保障工程质量的后续维护。8.违约责任：明确违约责任和违约金的计算方式，以约束双方履行合同。9.争议解决：约定争议解决的方式和地点，通常首选友好协商，次选诉讼。10.合同生效与份数：确认合同生效时间和份数，以及各方的存档责任。解决办法：合同解释：对于合同条款的理解不一致，可先通过协商解决，如协商不成，可寻求第三方专业机构如律师或仲裁机构的解释。争议调解：如发生争议，应通过调解的方式解决，调解不成的，再按照合同约定的争议解决方式处理。法律诉讼：如争议无法通过协商或调解解决，任何一方均可按照合同约定的地点和程序向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：违约责任：指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。赔偿金：指违约方因违约行为给对方造成损失，应向对方支付的金钱赔偿。保修期：指施工方在工程竣工验收合格后，对工程质量问题承担修复责任的期限。解除合同：指在合同履行过程中，因特定事由出现，使得合同无法继续履行，一方或双方依照法律规定或合同约定终止合同效力的行为。仲裁：指双方当事人在争议发生前或发生后达成协议，自愿将争议提交第三方审理，并作出对双方均有约束力的裁决的一种争议解决方式。诉讼：指通过法院依照法定程序解决争议的一种法律程序。1.老旧小区改造项目：特殊场合补充条款：考虑到老旧小区居民的生活便利和工程对居民生活的影响，乙方应采取有效措施减少施工噪音、扬尘等对居民生活的影响，并在施工期间确保居民的基本通行和日常生活不受太大干扰。补充条款示例：乙方应于施工前与居民代表召开沟通会，制定并执行施工期间的噪音和环境保护措施，同时确保每日施工时间避开居民休息高峰时段。2.环保要求严格的区域施工：特殊场合补充条款：乙方在施工过程中必须遵守当地环保法规，采用环保材料和工艺，确保施工过程不对周边环境造成污染。补充条款示例：乙方应定期对施工区域进行环保监测，并向甲方及环保部门报告监测结果，如有超标情况，乙方应立即采取措施整改。3.文化遗产保护区域施工：特殊场合补充条款：乙方在施工过程中应特别注意保护文化遗产，不得破坏任何文物古迹，并在施工前进行考古调查。补充条款示例：乙方在施工前需与文物部门进行沟通，制定保护方案，并在施工中严格遵守，如有违反，乙方应承担相应的法律责任。合同所需附件列表：1.施工图纸及设计文件2.工程量清单3.乙方资质证书复印件4.施工安全方案5.环保监测报告6.文化遗产保护方案7.双方授权代表的有效身份证明亲，如果你要给咱们小区来个大变身，那这份合同可就有大用处了。尤其是那些老小区改造，咱们得特别注意施工时间，别影响了大家的休息和生活质量哦。要是工程在环保要求特别高的地方进行，那咱们就要更加注意环保措施