承包建设工程施工合同2024年_第1页
承包建设工程施工合同2024年_第2页
承包建设工程施工合同2024年_第3页
承包建设工程施工合同2024年_第4页
承包建设工程施工合同2024年_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

承包建设工程施工合同2024年合同编号:__________名称:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______名称:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______鉴于甲方委托乙方承包建设工程施工项目,为确保双方合法权益,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称:_______2.工程地点:_______3.工程性质:_______4.工程规模:_______5.工程内容:_______二、承包方式1.乙方按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸、技术规范等要求,独立承担本工程的施工任务。2.乙方应按照国家有关法律法规、行业标准及甲方要求,确保工程质量、安全、环保等方面符合规定。三、合同工期1.本工程合同工期为_______个月,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.若因特殊情况导致工期延误,双方应友好协商,签订补充协议。四、合同价款1.本工程合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。2.乙方应按照甲方提供的工程量清单、计价依据等文件,合理编制工程预算。3.甲方应在合同签订后_______日内支付乙方合同价款的_______%作为预付款。4.乙方应在工程进度达到_______%时,向甲方提交中期结算报告,甲方应在收到报告后_______日内支付中期进度款。5.工程验收合格后,乙方应向甲方提交最终结算报告,甲方应在收到报告后_______日内支付剩余合同价款。五、工程质量及验收1.乙方应按照国家有关法律法规、行业标准及甲方要求,确保工程质量。2.乙方应在工程完成后,向甲方提交工程验收申请,甲方应在收到申请后_______日内组织验收。3.工程验收合格后,双方应签订工程验收报告。六、安全生产及环保1.乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工现场安全。2.乙方应按照国家有关环保法律法规,做好施工现场的环境保护工作。七、合同变更及解除1.在合同履行期间,若发生不可抗力等因素导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。2.若乙方未按合同约定履行义务,甲方有权解除合同,并依法追究乙方的法律责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。2.若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。3.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章):签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.权利义务明确:合同中应明确甲乙双方的权责界限,包括工程范围、施工标准、工期、付款方式等,以避免履行过程中的纠纷。2.工程变更:任何合同变更都应书面记录并双方签字确认,包括工程量、工程内容的调整,以及由此产生的费用和工期的变化。3.质量标准:应详细规定工程质量的标准,包括验收程序、质量要求、不合格工程的整改等。4.安全生产:乙方必须遵守安全生产法律法规,合同中应明确安全责任和事故处理机制。5.环保要求:乙方应遵守环保法规,合同中应包含对环保措施的要求和责任追究。6.争议解决:合同中应明确争议解决的方式和地点,通常是协商、调解或诉讼。解决办法:1.协商:合同履行过程中出现问题时,双方应通过友好协商的方式寻求解决方案。2.调解:若协商不成,可寻求第三方调解,如行业协会或专业调解机构。3.诉讼:作为的争议解决手段,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.不可抗力:指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等,不可抗力可能导致合同变更或解除。2.预付款:合同一方在合同履行前预先支付给另一方的款项,通常用于保证合同的履行。3.进度款:根据工程进度按比例支付的款项,用于保障施工进度和合同履行。4.合同变更:指在合同有效期内,经双方协商一致,对合同内容进行的修改。5.合同解除:指在合同有效期内,因法定事由或双方协商一致,终止合同的权利义务关系。6.争议解决:指合同各方在合同履行过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。特殊应用场合及合同补充条款:1.环保要求严格的工程:应用场合:比如在自然保护区或者需要特别保护的历史文化名城进行的建设。补充条款:为确保环保标准,合同可增加一条:“乙方需制定详细的环保施工方案,并接受甲方及环保部门的监督。如乙方违反环保规定,应承担相应的法律责任,并赔偿由此造成的一切损失。”2.涉及文化遗产保护的工程:应用场合:在具有文化遗产价值的地区进行的施工。补充条款:“乙方在施工过程中,应采取一切必要措施保护现场的文化遗产。如发现文物,应立即停止施工,并报告甲方及文物管理部门,按照相关法律法规处理。”3.高科技园区或研发中心的施工:应用场合:在高科技园区或研发中心进行的建设。补充条款:“乙方应确保施工过程中的安静和清洁,不得影响园区内企业的正常研发和生产。乙方还需具备相应的资质和能力,以满足高科技项目的特殊需求。”4.自然灾害频发区域的工程:应用场合:在地震、洪水等自然灾害频发的区域施工。补充条款:“乙方需针对自然灾害风险制定应急预案,并配备必要的应急物资。如遇不可抗力导致工程暂停,双方应协商合理延长工期,并适当调整付款计划。”合同所需附件列表:1.工程设计文件和施工图纸2.工程量清单和计价依据3.乙方资质证书和安全生产许可证4.环保部门出具的环评报告5.工程预算书和资金使用计划6.安全生产管理制度和环保

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论