2024年小工程分包合同范本

合同编号：__________分包合同（2024年版）地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方向乙方提供了分包工程的机会，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本分包合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程总价：__________第二条合同价格及支付2.1双方确认，本合同约定的工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：（1）__________付款比例：__________%；（2）__________付款比例：__________%；（3）__________付款比例：__________%。2.3甲方支付合同价款时，应向乙方提供等额的正规发票。第三条合同的履行3.1乙方应按照甲方的要求，保质、保量、按时完成分包工程。3.2乙方应遵守国家法律法规及施工现场的管理规定，严格按照施工图纸、施工规范和工艺标准进行施工。3.3乙方应承担分包工程的安全责任，确保分包工程的安全生产。3.4乙方应按时提交工程进度报告和工程验收资料。第四条合同的变更和解除4.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。4.2合同变更或解除的条件和程序，按照双方协商确定的内容执行。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。5.2乙方未按约定完成分包工程，甲方有权扣除乙方应付款项的__________%作为违约金。5.3甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的利息，利息按__________%计算。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且付款完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的企事业单位、个体工商户或其他合法组织，具有签订和履行合同的资格。如一方主体资格不符合要求，合同无效，双方应承担相应法律责任。解决办法：签订前核实双方主体资格，确保合法有效。2.工程质量：乙方应严格按照国家法律法规、施工图纸、施工规范和工艺标准进行施工，确保分包工程的质量。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改或赔偿。解决办法：双方共同参与工程质量检查，发现问题及时整改。3.工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成分包工程。如乙方未按约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。解决办法：双方约定合理的工期，并定期跟踪工程进度。4.合同价款支付：甲方应按照合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。如甲方未按约定支付价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的利息。解决办法：明确合同价款支付节点和比例，约定合理的付款期限。5.合同变更和解除：合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。解决办法：双方协商确定合同变更或解除的条件和程序。6.违约责任：双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。解决办法：明确违约责任及违约金计算方式，确保双方履行合同义务。7.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方积极沟通，争取通过协商解决争议。法律名词及名词解释：1.独立法人资格：指具有法人地位，能够独立承担民事责任、享有民事权利和承担民事义务的组织。2.分包工程：指在总包工程范围内，由总包单位将其承担的部分工程发包给其他单位或个人施工的行为。3.合同价款：指双方约定的完成分包工程后，乙方应得的报酬。4.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金，用以弥补守约方因违约所造成的损失。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.守约方：指在合同履行过程中，履行合同义务的一方。7.违约方：指在合同履行过程中，未履行或未完全履行合同义务的一方。应用场合：1.建筑工程分包：适用于发包方将建筑工程的某些专业工程或分部分项工程分包给具有相应资质的分包方的情况。2.装饰装修分包：适用于发包方将装饰装修工程的分项工程或专业工程分包给分包方的情况。3.安装工程分包：适用于发包方将安装工程中的特定专业工程分包给分包方的情况。4.园林绿化分包：适用于发包方将园林绿化工程的分项工程或专业工程分包给分包方的情况。5.市政工程分包：适用于发包方将市政工程中的特定专业工程分包给分包方的情况。补充条款：1.工程保险：双方可以约定乙方是否需要为工程购买保险，以及保险的类型和责任范围。2.知识产权保护：双方可以约定对于分包过程中产生的知识产权归属和保护措施。3.保密条款：双方可以约定在合同履行过程中，对于商业秘密、技术秘密等信息的保密义务和违约责任。4.争议解决方式：除了法院诉讼外，双方还可以选择仲裁作为争议解决的途径。5.合同的修改和补充：双方可以约定