2024年学校学生宿舍建设工程施工合同书

“2024年学校学生宿舍建设工程施工合同书”合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：2024年学校学生宿舍建设工程1.2工程地点：___________1.3工程内容：宿舍楼建筑、装修及附属设施建设1.4工程规模：___________平方米1.5工程投资：人民币_______元（大写：____________________元整）第二条工程施工2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及国家相关标准进行施工，确保工程质量和安全。2.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，不得无故延期。如因不可抗力等因素导致工期延误，乙方应提前告知甲方，双方协商解决。2.3乙方应遵守国家有关环境保护、安全生产的法律法规，确保施工过程中不对环境造成污染，不对周边设施造成损害。第三条工程进度及验收3.1乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，并定期向甲方报告工程进度。3.2甲方有权对乙方施工进度进行检查，如发现乙方未按约定进度施工，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额双方协商确定。3.3工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请之日起_______个工作日内组织验收。验收合格后，甲方应及时支付工程款。第四条工程款支付4.1甲方按照合同约定的进度支付工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预付款人民币_______元（大写：____________________元整）；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程进度款人民币_______元（大写：____________________元整）；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程尾款人民币_______元（大写：____________________元整）。4.2乙方应按照甲方支付的工程款开具正规发票。第五条违约责任5.1乙方未按约定完成施工，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，具体金额双方协商确定。5.2乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定质量标准。整改期间，甲方有权暂停支付工程款。5.3甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________甲方代表（签名）：___________乙方代表（签名）：___________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号的唯一性：合同编号应确保唯一，以利于合同管理和追溯。2.资质审查：甲方应核实乙方的建筑资质和施工能力，确保乙方具备履行合同的能力。3.工程内容的明确性：合同中应详细列明工程内容和规模，避免因模糊不清而产生的争议。4.进度与支付条款：工程进度与支付条款应明确具体，包括进度款的支付比例和时间。5.质量标准：合同应明确工程质量和验收标准，确保工程质量符合约定。6.违约责任：明确双方在违约情况下的责任和违约金支付标准。7.争议解决：合同应规定争议解决的方式和地点，以便在发生争议时能够及时解决。8.合同期限：合同期限应明确，包括合同生效时间和有效期。解决办法：不可抗力：如遇不可抗力导致合同无法履行，双方应按照合同约定或相关法律规定，及时协商处理。违约处理：如一方违约，另一方应按照合同约定追究违约责任，包括但不限于要求支付违约金或解除合同。争议解决：如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可诉诸合同约定的争议解决机制，如仲裁或诉讼。法律名词解释：合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。违约金：指合同一方未履行合同义务时，按照合同约定或法律规定应向对方支付的赔偿金。不可抗力：指在合同履行过程中，发生的无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等。仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交给仲裁机构进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。诉讼：指当事人向法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理并作出判决。履行：指合同当事人按照合同约定履行其合同义务的行为。解除合同：指在合同履行过程中，因法定事由或双方协议，使得合同权利义务关系归于消灭的行为。特殊应用场合及补充条款：1.环保要求严格的区域补充条款：双方同意，乙方在施工过程中，必须遵守当地环保法规，对施工中产生的噪音、粉尘、废水等污染物采取有效控制措施。如有违反，乙方应承担相应责任，并支付甲方因此产生的损失赔偿。2.学校寒暑假期间施工补充条款：乙方应确保主要施工活动在甲方学校的寒暑假期间进行，以免影响正常教学秩序。若因特殊情况需在其他时间施工，乙方需提前与甲方协商，并获得甲方书面同意。3.特殊安全要求补充条款：乙方必须制定详尽的施工安全方案，并得到甲方认可。施工期间，乙方应定期进行安全检查，确保施工区域的安全，防止任何可能对在校学生和教职工造成伤害的事故。附件列表：施工图纸：详细的建筑图纸，包括宿舍楼的结构设计、装修设计等。工程预算书：详细列出工程各项费用的预算。施工方案：包括施工流程、施工技术、材料供应、人员配置等。环保措施报告：说明施