建设工程施工合同模板范本2024年

建设工程施工合同模板范本2024年合同目录第一章：合同概述1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同定义和解释第二章：合同当事人2.1甲方信息2.2乙方信息2.3双方代表第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容第四章：合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3付款方式第五章：工程期限5.1开工日期5.2竣工日期5.3工期延误第六章：工程质量6.1质量标准6.2质量保证6.3质量检验第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备的质量要求第八章：工程变更8.1变更程序8.2变更费用8.3变更通知第九章：工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果第十章：工程保修10.1保修期限10.2保修责任10.3保修范围第十一章：违约责任11.1违约情形11.2违约处理11.3赔偿计算第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式12.2诉讼管辖12.3争议解决费用第十三章：合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同终止第十四章：合同签署14.1签署方14.2签署时间14.3签署地点第一章：合同概述1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达成双方合作的共同目标。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程施工项目，包括但不限于施工、安装、调试等相关工作。1.3合同定义和解释本合同中所涉及的专业术语、定义和解释，应以相关法律法规和行业标准为依据，双方对合同内容的解释应保持一致。第二章：合同当事人2.1甲方信息甲方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.2乙方信息乙方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.3双方代表甲方代表：______，负责本项目的协调与沟通工作。乙方代表：______，负责本项目的施工管理与执行工作。第三章：工程概况3.1工程名称本工程名称为：______。3.2工程地点工程地点位于：______。3.3工程内容工程内容包括但不限于：施工图纸所示的所有建筑、结构、装修、安装工程等。3.4工程规模工程规模为：______平方米（或其它计量单位）。第四章：合同价格4.1合同总价本合同总价为：元（大写：）。4.2价格调整如遇国家政策调整或市场行情变化，双方应协商确定价格调整方案。4.3付款方式甲方应按照以下方式支付工程款项：______。4.4付款时间甲方应在合同约定的时间内支付相应工程款项，具体时间安排为：______。第五章：工程期限5.1开工日期工程开工日期为：______。5.2竣工日期工程竣工日期为：______。5.3工期延误如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任；如因甲方原因或不可抗力导致工期延误，双方应协商解决。5.4工期顺延在以下情况下，工期可相应顺延：______。第六章：工程质量6.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关质量标准，具体标准为：______。6.2质量保证乙方应保证工程质量，并对工程质量负责。6.3质量检验工程质量检验分为：材料检验、施工过程检验和竣工验收三个阶段，具体检验标准和程序为：______。6.4质量保修乙方应提供工程质量保修服务，保修期限及范围为：______。第七章：材料与设备7.1材料供应工程所需材料由______方负责供应，材料质量应符合：______。7.2设备供应工程所需设备由______方负责供应，设备性能应满足：______。7.3材料与设备的质量要求所有材料和设备必须符合合同约定的质量标准，具体要求为：______。7.4材料与设备的验收材料和设备到达现场后，甲方有权进行验收，验收合格后方可使用，验收程序为：______。第八章：工程变更8.1变更程序任何工程变更均需甲方书面同意，并由双方代表签字确认。变更内容、费用及工期调整等应在变更协议中明确。8.2变更费用因变更引起的费用增减，由双方根据实际工程量和合同约定的计价方式协商确定。8.3变更通知变更通知应在变更决定后的______天内以书面形式发出，并由双方代表签字确认。8.4变更记录所有变更事项应详细记录，并作为合同附件保存。第九章：工程验收9.1验收标准工程验收应按照国家及行业相关验收标准执行，具体标准为：______。9.2验收程序工程竣工后，乙方应提前______天通知甲方组织验收，甲方应在接到通知后______天内组织验收。9.3验收结果验收结果应由双方代表签字确认，并作为合同履行的重要依据。9.4验收不合格处理如工程验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，并重新申请验收。第十章：工程保修10.1保修期限工程保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为______年。10.2保修责任在保修期内，乙方应负责免费维修因施工质量引起的缺陷和损坏。10.3保修范围保修范围包括但不限于：______。10.4保修期外维修保修期外的维修服务，乙方可提供有偿服务，具体费用由双方协商确定。第十一章：违约责任11.1违约情形违约情形包括但不限于：未按期支付工程款、未按期完成工程、工程质量不符合约定等。11.2违约处理违约方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。11.3赔偿计算赔偿金额根据实际损失、合同约定及有关法律规定计算。11.4违约争议违约争议应首先通过协商解决，协商不成时，可按照合同争议解决条款处理。第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式合同争议首选协商解决，协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2诉讼管辖合同争议的诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。12.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，除仲裁费或诉讼费外，由败诉方承担。12.4争议期间的履行在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，除非法院或仲裁机构另有裁定。第十三章：合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.2合同变更合同一经生效，任何变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。13.3合同终止合同在以下情况下终止：工程竣工验收合格、合同期限届满、双方协商一致解除合同、一方违约导致合同解除等。13.4合同终止后的权利义务合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定，妥善处理善后事宜。13.5合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利义务转让给第三方。第十四章：合同签署14.1签署方甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______14.2签署时间本合同签署时间为：______。14.3签署地点本合同签署地点为：______。14.4合同附件本合同附件包括但不限于：工程图纸、技术规范、报价单等，附件与合同具有同等法律效力。14.5合同份数本合同一式______份，甲乙双方各持______份，具有同等法律效力。多方为主导时的，附件条款及说明在多方主导的建设项目中，合同的复杂性和涉及的利益相关方较多，因此需要更为详尽的附件条款及说明来确保合同的完整性和可执行性。以下是针对多方为主导时的合同附件条款及说明：一、工程图纸和技术文件1.1工程图纸1.1.1工程图纸应由甲方提供，或由甲方指定的设计单位提供，并经甲方确认。1.1.2工程图纸应详细反映工程的规模、结构、材料、施工方法等关键信息。1.1.3乙方在收到图纸后，应在______天内完成图纸审查，并提出书面审查意见。二、技术规范和标准2.1技术规范2.1.1工程应遵循的技术规范和标准由甲方提供，或参照国家及行业相关标准。2.1.2技术规范应详细列明工程质量、施工工艺、材料使用等方面的要求。三、施工进度计划3.1施工进度计划3.1.1乙方应根据工程图纸和技术规范，制定详细的施工进度计划。3.1.2施工进度计划应包括各阶段的起止时间、关键节点、资源配置等。3.1.3施工进度计划应经甲方审核同意后执行。四、材料和设备供应清单4.1材料和设备供应清单4.1.1乙方应根据工程需要，提供材料和设备供应清单。4.1.2供应清单应包括材料和设备的名称、规格、数量、质量标准、供应时间等。4.1.3甲方有权对供应清单进行审核，并提出修改意见。五、质量保证和检验5.1质量保证措施5.1.1乙方应制定并执行工程质量保证措施，确保工程质量符合要求。5.1.2质量保证措施应包括原材料检验、施工过程控制、成品保护等。六、安全生产和环境保护6.1安全生产6.1.1乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产操作规程。6.1.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。七、变更和索赔7.1变更管理7.1.1工程变更应遵循合同第八章的规定，由甲方书面同意后方可执行。7.1.2变更引起的费用增减和工期调整，应由双方协商确定。八、工程验收和移交8.1工程验收8.1.1工程竣工后，乙方应按照合同第九章的规定，组织工程验收。8.1.2工程验收合格后，乙方应向甲方提交工程移交申请，并提供必要的技术文件和资料。九、保修服务9.1保修期限和范围9.1.1工程保修期限和范围应按照合同第十章的规定执行。9.1.2保修期内，乙方应提供免费维修服务，并承担由此产生的费用。十、违约责任10.1违约情形和处理10.1.1违约情形应按照合同第十一章的规定执行。10.1.2违约方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。十一、争议解决11.1争议解决方式11.1.1合同争议首选协商解决，协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同生效、变更和终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自多方代表签字盖章之日起生效。12.1.2合同一经生效，未经多方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。十三、合同转让和分包13.1合同转让13.1.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利义务转让给第三方。13.1.2甲方有权对乙方的分包行为进行监督和管理。十四、其他条款14.1保密条款14.1.1双方应对合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密予以保密。14.1.2保密期限为合同终止后______年。14.2知识产权14.2.1工程图纸、技术文件等知识产权归甲方所有，乙方仅在合同范围内使用。14.2.2乙方在工程中产生的知识产权，应经甲方同意后方可使用或转让。14.3不可抗力14.3.1因不可抗力导致合同无法履行时，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明。14.3.2双方应根据不可抗力的影响，协商解决合同的履行问题。14.4附加条款14.4.1本附件条款及说明是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。14.4.2本附件条款及说明的解释权归甲方所有。通过上述附件条款及说明，可以确保多方主导的建设项目在合同执行过程中的明确性和可操作性，同时也为可能出现的各种情况提供了解决方案和指导原则。附件及其他补充说明一、附件列表：工程图纸和技术文件技术规范和标准施工进度计划材料和设备供应清单质量保证和检验记录安全生产和环境保护措施变更管理记录工程验收和移交文件保修服务记录违约责任记录争议解决记录合同生效、变更和终止记录合同转让和分包记录保密协议知识产权声明不可抗力事件记录附加条款说明二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于以下情形：未按照合同约定的时间、方式支付款项。未按照合同约定的时间、质量标准完成工程。未遵守合同中规定的安全生产和环境保护要求。未经甲方书面同意擅自变更工程内容。未按照合同约定提供必要的技术支持和服务。违约行为的认定应由合同双方协商确定，或由合同争议解决机制进行裁定。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。合同生效：指合同在满足一定条件后，开始具有法律约束力。合同变更：指在合同履行过程中，双方协商一致对合同内容进行修改。合同解除：指合同在履行过程中，因特定原因导致合同权利义务终止。违约责任：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应承担的法律责任。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，双方应首先通过友好协商的方式解决。调解：协商不成时，可请求第三方调解机构进行调解。仲裁：调解不成时，可提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或合同未约定仲裁的情况下，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同生效条件：合同自双方或多方代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：合同解除需符合合同约定的条件，双方应协商一致，并以书面形式确认。合同终止后事宜：合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定，妥善处理善后事宜。六、所有应用场