2024年机房建设施工合同

2024年机房建设施工合同合同编号：__________甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：按照甲方提供的机房设计文件及施工图纸，完成机房建筑、装饰、电气、通风、空调、消防等全部施工内容。4.工程规模：__________二、合同工期1.本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决，具体工期调整事项由双方签订书面协议。三、合同价款1.本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.付款方式：按照工程进度分期支付，具体付款比例及时间如下：（1）工程开工后_______天内，甲方支付乙方合同价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同价款的_______%；（3）工程竣工验收合格后_______天内，甲方支付乙方合同价款的_______%；（4）工程质保期满后_______天内，甲方支付乙方合同价款的_______%。四、工程质量1.本工程质量应达到国家相关施工质量验收规范标准，确保机房正常运行。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸及规范要求进行施工，对工程质量负责。五、材料设备1.乙方应按照设计文件和甲方要求采购符合国家标准的材料、设备。2.乙方采购的材料、设备应经甲方确认，并附有产品合格证、质保证书等相关资料。六、安全生产1.乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，加强安全管理，确保施工安全。2.乙方负责办理施工所需的各种证件、批文，并承担相关费用。七、工程变更1.在施工过程中，如甲方对工程内容进行调整或变更，双方应签订书面变更协议。2.工程变更导致的合同价款调整，双方应按照实际变更情况协商确定。八、工程验收1.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______天内组织验收。2.验收合格后，双方签订工程验收报告。九、质保期1.本工程质保期为_______年，自工程验收合格之日起计算。2.质保期内，乙方负责对工程出现的质量问题进行免费维修。十、违约责任1.任何一方违反本合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。2.乙方未按约定工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付违约金_______元。十一、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.权利义务明确：合同中应明确双方的权利和义务，确保双方在履行合同时有明确的依据。2.工期界定：注意工期的具体规定，避免因工期延误导致的纠纷。3.付款条款：付款方式和时间应明确，确保乙方按进度获得相应款项。4.质量标准：明确工程质量标准，以国家相关规范为依据。5.变更管理：工程变更应书面记录，避免口头协议带来的纠纷。6.质保期限：明确质保期时长，确保乙方在质保期内承担维修责任。解决办法：1.签订合同时，双方应充分沟通，确保条款清晰、合理。2.对于工期延误，应详细记录原因，必要时签订书面协议调整工期。3.付款环节应严格按照合同执行，如有特殊情况，及时沟通解决。法律名词解释：1.合同价款：指乙方按照合同约定完成工程所应获得的报酬。2.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害等。3.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程承担质量保证责任的期限。4.违约金：指合同一方因违反合同约定而应向对方支付的赔偿金。5.争议解决：指双方在合同执行过程中发生纠纷时，采取的解决方式，如协商、调解、诉讼等。6.书面协议：指双方以书面形式签订的，具有法律效力的合同或合同补充文件。场合一：机房建设涉及到敏感数据保护特殊条款：考虑到我们这边涉及到的数据都是非常敏感的，所以咱们得在合同里加一条，确保施工过程中，乙方的工作人员不会接触到这些数据，同时也要保证施工不会影响到数据的安全。补充条款：乙方应采取一切必要措施保护甲方数据安全，包括但不限于对乙方人员进行数据安全保密教育，确保施工过程中不发生数据泄露事件。场合二：机房建设期间遇到节假日特殊条款：大家都知道，节假日施工可能会遇到一些麻烦，比如人手不足或者材料供应不上。如果真的遇到了这种情况，咱们得提前商量好怎么处理。补充条款：如遇国家法定节假日，乙方应提前与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程进度不受影响。设计图纸：就是咱们机房建设的那一套设计图，得作为附件附在合同后面。材料清单：乙方需要用到的所有材料，咱们得有一个详细的清单，确保什么东西都不缺。施工计划：乙方怎么安排施工的，包括时间表、人员配置等，都需要一