建筑工程施工合同集锦10篇

建筑工程施工合同集锦［10篇］

建筑工程施工合同篇1

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用

的原则，双方就下述建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天。

四、质量标准

一2一

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：元（人民币）

（小写）：元（人民币）

六、组成合同的文件

组成本合同的’文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、招标文件及答疑澄清

6、投标文件

7、工程建设标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、工程量清单

10、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的

组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》

中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在

质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合

同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效。本合同一式四份，双

方各执两份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

年月日：建筑工程施工合同篇2

发包方（以下称甲方）：

承包方（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》

及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、

义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：.

3、承包方式：.

第二条工程期限

合同工期总日历天数天。

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工

程按每组元/组（一组块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后,

对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到

标准的按单价—安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平

面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事

故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙

方需无条件进行维修。

第五条安全施工

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全

教育。由于乙方安全措施不力造成事故的.责任和因此发生的费用,

由乙方承担。

第六条奖惩责任

1、如月日前安装达到1MW光伏板安装，则按

1MW=元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的

20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所

在地人民法院提起诉讼。

第八条附则

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方：.

乙方：___________________

年月日建筑工程施工合同篇3

甲方（业主）：

乙方（承包方）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中

华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律条法规的规

定，遵循公平条诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项

协商达成一致，订立本合同。

第一条工程概况装饰工程施工地点：施工内容：

承包方式：合同总工期天，自

年月日开工至年月日竣工。

合同总价款（金额大写）：其中：人工费

元，材料费元。（见附表一）

第二条双方工作

1、甲方工作

1、1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙

方进行现场交底。—空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部

分—空的房屋中所滞留的家具条陈一等采取保护措施，并经乙方书

面确认。

1、2办理本工程施工所涉及的各种申请条批件等手续，协调

邻里关系，保证乙方施工时间。

1、3向乙方提供施工需用的水条电条气等设备，并说明使用

注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。

2、乙方工作

2、1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说

明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。

2、2乙方指派（姓名）为乙方驻现场代表，负责合

同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

2、3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准

随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

2、4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,

严格执行施工规范条安全操作规程条防火及环保规定。

2、5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工

程成品进行保护。

第三条工期

1、工期延误

1、1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）甲方不能按约定提供开工条件。

（2）设计变更和工程量变化。

（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。

1、2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工条

设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方元。

1、3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方

元违约金。

第四条工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的

%,计元；工程日期过半，甲方再支付总价款

的%,计元；验收合格日内，甲方支付总

价款的剩余部门，计元。

第五条材料供应

1、甲方提供材料甲方供应的材料条设备应有材料设备表（见

附表

二）。甲方供应的材料条设备有质量问题或规格差异，乙方应

及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方

承担责任。甲方供应的材料条设备运抵现场—日内，经乙方验

收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的'损失，由乙方负责。

甲方供应的材料条设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，

乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。

2、乙方采购的材料乙方采购的材料条设备，必须有材料设备

表（见附表

三）注明品牌条规格条等级条数量条单价和总价，甲乙双方

签字认可。如乙方采购的材料条设备与材料设备表不符，不得使

用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。

第六条工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及

增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附

表

四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更

改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，

甲方应负责赔偿。

第七条质量与验收

1、工程质量

1、1工程以施工图纸条做法说明条设计变更为依据，以《

市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

1、2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,

随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质

量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工条修改，并承担

由于自身原因导致返工条修改的费用。

2、竣工验收与保修

2、1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表

五）。甲方自接到工程验收单日内验收，在验收单上签字。

甲方无正当理由不按时验收，超过一—日的视为竣工验收已被确

2、2双方约定隐藏工程和中间验收部位：o

2、3双方约定的保修项目内容期限为：o（本条2、

2和2、3款的内容过多可另加页）

第八条安全和防火

1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人

民共和国消防法》和有关防火设计规范。

2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致

发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条违约责任甲条乙双方应严格履行合同所规定的各项条

款，甲方不能及时给出必要的指令条确认，不按合同约定履行自

己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。

乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使

合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约

责任均按合同总价款的%向对方支付违约金，若违约金

不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。

第十条合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争

议，由双方协商解决或请调解。协商或调解不成时，双

方可以按下述第种方式解决：

1、由仲裁委员会仲裁；

2、向人民法院起诉。

第十一条其他约定

第十二条本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定,

补充规定与本合同具有同等法律效力。

第十三条组成本合同的文件包括：

1、本合同条款及合同附表；

2、施工图纸及做法说明；

3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；

4、补充规定。

第十四条其他

1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字条鉴

证条公证）后生效。

2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。

业主（盖章）：

承包方（盖章）：注册地址：

注册地址：住地：

住地：法定代表人：

法定代表人：委托代理人：

委托代理人：联系电话：

联系电话：年月—日

年月日建筑工程施工合同篇4

甲方：乙方：

第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款

1.1、承包范围：旧房拆除，新房重建

1.2、承包方式：包工包料

1.3、建设工期：本工程自20_年3月28日开工，于20—年

5月28日竣工

1.4、工程质量：参照国家房屋质量有关要求

1.5、合同价款（人民币大写）：叁佰叁拾元每平方米，根据建

筑施工完成后实际面积结算。

第2条、甲方工作

2.1、开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除

影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设

备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手

续.

2.2、指派］—］为甲方驻工地代表，负责合同履行.对工程质

量，进度进行检查.

2.3、协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并

承担相应费用.

第3条、乙方工作

3.1、参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划［附

件一］，交甲方审定.

3.2、指派］—］为乙方驻工地代表，负责合同履行.按要求组

织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事

宜.

3.3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境

保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查

记录；参加竣工验收，编制工程结算.

3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,

妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏.

做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰

民问题及与周围单位（住户）的关系.

3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的'一切设施和工

程成品进行保护.

第4条、关于工期的约定

4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同

意，并支付乙方因赶工采取的措施费用.

4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延.

4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，

工期不顺延.

4.4,因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可

抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应

顺延.

第5条、关于工程质量及验收的约定

5.1、本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及

验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（等国家制

订的施工及验收规范为质量评定验收标准.

5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部

分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费

用.

5.3、甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验

收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验

收，甲方应予承认.若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验.若

复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验

不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延.

5.4,由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工

期不顺延.

5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知

10日内组织验收，并办理验收，移交手续.如甲方在规定时间内未

能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期.但甲方应承认竣工

日期，并承担乙方的看管费用和相关费用.

第6条、关于工程价款及结算的约定

6.1,本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款

于竣工结算后二个月内根据实际情形结算.

本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方

支付总计工程款的30%,计人民币［］元；

第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%,计

人民币［］元；

第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%,计

人民币［］元；

第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%,计

人民币［］元；

全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币［］

元；

全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程

款的10%,实际面积的差价与此同时结算.

6.2、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交

甲方.甲方自接到上述资料—10天内审查完毕.

第7条、关于材料供应的约定

7.1、本工程乙方负责采购供应的材料［附件二］，应为符合设

计要求的合格产品，并应按时供应到现场.

7.2、凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有

差异，应禁止使用.若已使用，对工程造成的损失由乙方负责.

第8条、有关安全生产和防火的约定

8.1.乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共

和国消防条例》和有关防火设计规范.

8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规

程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条

例》和其它相关的法规,规范.

8.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消

防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经

济损失.

第9条、奖励和违约责任

9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙

方因停工，窝工所造成的损失.每停工或窝工一天，甲方支付乙方

100元.

9.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100

元违约金.

9.3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈

设和工程成品，如造成损失,应照价赔偿.

第10条、争议或纠纷处理

10.1,本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进

度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解.

10.2.当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时,

双方同意由工程施工所在地人民法院裁判.

第11条、附则

11.1、本合同正本两份，双方各执一份.

11.2、本合同履行完成后自动终止.

甲方：乙方：

日期：日期：

附件一：施工图纸或作法说明

附件二：乙方提供材料及施工质量要求

1、水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用—号，墙,地粉砌

使用号；

2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉

砌中不得少于—;

3、内外墙粉砌厚度不得少于—MM；地坪厚度不得少于—MM；

3、钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直

径不得小于22MM；

4、任何墙壁厚度不得小于240MM；

5、其他约定：建筑工程施工合同篇5

甲方（全称）：（以下简称“甲方”）

乙方（全称）：（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商

一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天

四、质量标准：

工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50300-20_合格标准。

五、合同价款

概算金额（大写）：万元

（小写）：万元

其它约定：

六、合同文件使用的语言文字，标准和适用法津

6.1合同语言：汉语

6.2适用法律法规：《合同法》

七、工程施工图

甲方负责向乙方提供施工图或工作联系单。

八、驻工地代表

甲方驻工地代表：

乙方驻工地代表：

监理公司驻工地代表：

九、质量与检验：

9.1工程质量

9.1.1工程质量应当达到协议约定的质量标准，质量标准的

评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程

质量达不到约定质量标准，乙方承担工程造价1%的违约金责任。

9.1.2因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的，并且无

法整改的，乙方承担全部违约责任。

9.1.3经甲方项目负责人或监理认定施工过程中不符合施工

规范、设计要求及质量要求的，甲方有权要求拆除和重新施工。

经过整改，符合质量要求的，由乙方承担拆除和重新施工的费用，

并按不合格部分工程造价的5%承担违约金。

9.1.4经过整改仍达不到合格标准的，但因工期等原因不便

再次整改又暂不明显影响使用的，由乙方承担拆除和重新施工的

费用，并按不合格部分工程造价的50%承担违约金，工期不予顺

延。

9.1.5若因甲方生产等特殊原因无法整改，暂不明显影响使

用的，必须经甲方工程管理部门确认，可不整改。但按其不合格

部分工程造价的20%承担违约金。

9.1.6乙方应按照标准、规范和设计图纸要求及甲方、监理依

据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检

查检验提供便利条件，并根据要求向甲方及监理提供与工程质量

有关的技术资料。

9.2隐蔽工程和中间验收

9.2.1施工中凡需隐蔽的项目，乙方应提前2小时通知甲方

项目负责人，由甲方项目负责人组织工程管理人员验收，并在《隐

蔽工程验收记录》上分别签字认定合格后，方可隐蔽及进入下道

施工工序，没有隐蔽记录或隐蔽记录签字不齐全（按甲方制度表

样要求）的施工内容，甲方不予认可其工程量。

十、双方责任

10.1甲方工作

10.1.1提供施工图，组织设计单位进行设计交底，并组织相

关专业部门人员及乙方参加图纸会审。

10.1.2将水、电提供至乙方施工界区，协助乙方进行周边关

系的协调，营造良好的施工环境。

10.1.3及时对乙方的工程进度按月进行审核，对隐蔽工程及

时现场签证确认，确保施工顺利进行。

10.1.4及时对甲方与生产相连接的系统装置进行调度协调,

确保施工顺利进行。

10.1.5工程完工后，乙方提出书面申请，甲方项目负责人经

核实后填写完工单，对完工时间给予确认。

10.2乙方工作

10.2.1按国家施工规范施工，按甲方提供的施工图、审定的

施工方案保质保量完成工程任务。

10.2.2乙方应按照本合同约定或甲方正式通知的开工日期开

工，严格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影响施

工工期，工期顺延。因乙方原因影响工期，每推迟一天，承担违

约金500元。

10.2.3乙方对现场作业和施工方法的完备性、安全性负责,

并应向监理工程师报送本工程拟采用的施工组织设计并编制相应

的施工方案，并经甲方工程管理部门和监理工程师审定。如乙方

对施工组织设计和施工方案做出修改，应事先征得甲方工程管理

部门和监理工程师书面同意。

10.2.4乙方不得将本工程分包或转包第三方，若出现将本工

程分包或转包第三方的，甲方有权终止合同。

10.2.5乙方必须保证按时发放所属工人的应得收入。因乙方

原因造成其供应商及所属工人有过激行为影响甲方正常工作秩序

的，由乙方向甲方支付10万元违约金。

10.2.6因乙方原因在社会舆论上造成对甲方不利影响的，由

乙方向甲方支付10万元违约金，且甲方有权终止合同。

10.2.7及时按照施工工序控制要求向监理单位申报材料计划、

工序报验，按照合同完成全部内容后，及时申报竣工验收单，并

向监理单位、甲方相关部门提供竣工、决算资料一式四份。

10.2.8乙方应在每月25日将当月完成的工程进度预算及相

关资料送监理、甲方项目负责人审核，再由甲方项目负责人报甲

方预决算中心审核。

H■、安全施工

11.1安全施工与检查

11.1.1工程安全要求达到国家规范要求，无重大安全事故,

因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的，须向甲方支付

工程结算总价的1%违约金，并承担全部的责任。

11.1.2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理

规定，严格按安全、文明标准组织施工。

11.2安全防护

11.2.1乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环

境管理及保护的法律法规，保证施工场地的清洁和交工前施工现

场的清理，并承担因自身责任造成的损失和罚款。

11.2.2乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度，服从甲方统

一管理，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。

11.2.3乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙

方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方全

部承担。

11.2.4乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造

成的大小安全事故由乙方负责。

11.2.5乙方应确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、

财产安全。

十二、工程材料

12.1乙方材料

12.1.1甲方有权对乙方提供的工程材料进行检查监督，并提

出意见，乙方必须听取甲方的意见并及时纠正，乙方不得把不符

合国家标准的材料用于本工程，否则由此造成的后果及经济损失

均由乙方承担。

12.1.2乙方提供的材料必须按甲方工程管理相关制度规定准

确填写《工程材料进（出）场登记表》，由甲方验收人员验收后签

字确认，材料消耗量应控制在合理范围内。

12.1.2.1如登记的实际进场数量（进场数量减去出场数量）

少于定额分析用量的，按定额分析数量减去实际数量所计算的造

价承担违约金。

12.1.2.2凡是材料（包括半成品）检验批次不足的，结算时

对不足批次按200元/批次扣罚；检验批次不足部分，按结算价格

的30%承担违约金。

12.1.2.3检验强度不合格的，经监理工程师或甲方专业管理

部门认定又无法整改的，按最终检验强度的20%承担违约金。

十三、工程款支付

13.1每月工程进度支付至累计进度（含扣除甲方供应材料、

机械等费用，优惠后）的70%o同时在不超过三个月内逐次扣回

预付款，且必须在主体完工一个月前全部扣完。（累计进度以甲方

预决算中心审核的进度预算为准，仅作为进度款支付的依据。）

13.2工程全部竣工，甲方负责组织项目负责人、专业管理部

门、监理人员验收。经验收合格，甲乙双方确认工程总造价后，

支付至工程总造价的90%,留工程总造价的10%作为工程质量保证

金。

十四、工程变更

14.1设计变更由甲方以设计变更单的形式提前书面通知乙方。

14.2设计变更由甲、乙双方核定为准。

十五、竣工验收与结算

15.1竣工验收

15.1.1工程实际竣工日期以甲方竣工验收合格之日为准。

15.1.2技改工程在施工单位撤出现场之日起的一个月内，必

须向甲方工程管理部门提交竣工验收资料及竣工验收申请，未在

规定时间内提交资料的，按500元/天承担违约金。

15.2工程量的确定

15.2.1工程量按竣工图及甲、乙双方现场签证所确认的'实

际发生量为准。对乙方超出设计图纸（含设计变更）范围和因乙

方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

15.2.2工程量签证必须实事求是，若出现隐蔽验收记录与现

场实际不符的，甲乙双方重新核实后，以现场实际情况为准。经

重新核实后虚增的工程量，乙方应按实虚增工程造价的100%承担

违约金。

15.2.3施工单位私自涂改工程资料上的数量或材料审批价格

等，涂改后虚增费用不予结算，并按涂改后虚增费用的100%承担

违约金。

15.3竣工结算

15.3.1包干价以外部分工程量按宜化常规方式结算，材料以

物管部批价为准。

15.3.2施工中用甲方水、用电费由甲方提供。

15.3.3乙方应实事求是编制工程进度预算书和工程总造价决

算书，报审金额超过进度审核额和决算金额20%的，由乙方分别按

审减额的1%和6%承担违约金。

15.3.4乙方送交决算书后，在甲方认可有效的签证单内如出

现漏报、少报，原则上甲方不予调增。如要求调增的，乙方按调

增金额的20%支付违约金给甲方。

15.3.5乙方接到甲方核对工程决算的通知一周内，必须与甲

方核对并提出反馈意见，十五日内配合甲方完成决算审核。如十

五日内无书面反馈意见的，视同乙方认可甲方审核的工程造价。

15.3.6其他未尽事宜执行甲方《施工工程结算标准》。

十六、质量保修

16.1乙方应在质量保修期内对交付甲方使用的工程承担质量

保修责任，并在工程竣工验收前，与甲方签订工程质量保修书（附

件三），作为本合同的附件。

16.2如果乙方未能在约定时间内修正某项质量缺陷，则甲方

可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由乙方承担。

16.3质保金和支付办法:竣工验收合格，决算交甲方审核后，

留工程总造价的10%作为质量保证金。质量保证期满1年（其中

质保期约定为1年的则按满1年），经双方相关人员验收确认，工

程无任何质量问题，则可付清。质保金不计息。

十七、本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，双方签字盖

章后生效。

十九、合同附件

附件一、建筑工程取费表

附件二、土建单价包干分项价格

附件三、工程质量保修书

附件四、工程项目施工承诺书（工程管理制度及安全管理制

度）

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

甲方代表：乙方代表：

电话：电话：

开户行：开户行：

帐号：帐号：建筑工程施工合同篇6

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条

例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的

原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下

条款：

一、工程名称：______________

二、工程地点：_____________

三、工程项目：总建筑面积约平方米（栋楼）。

四、进场时间：定于年月底前（以进场

通知书为准）。

五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以

内的全部内容）本工程不得分包、转包。

六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合

格之日止，有效工期为天。

八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，

质量必须达到合格标准。

九、工程造价：本工程投资额约元人民币。

十、结算方式和计价标准：

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行

《年建筑工程消耗量定额》、《年安装工程消耗量定额》

和《建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作

量签证单据实结算。

3、工人工资单价：执行元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算；

5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优

惠政策。

6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和

价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单

据上签字认可，作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考

虑使用。

H"一、付款办式

1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，

个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所

欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或

到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后

开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造

价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还

1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证

金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证

金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察

（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公

司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合

同》。

3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%,工程竣工

验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在日内返还给

乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门

的关系，确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出

施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个

月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵

守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙

方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的'材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在

进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明

施工。

8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

十五、违约责任

（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成

的，依法向市人民法院起诉。

（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，

影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以

上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其

他公司接替施工。

（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式

二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日

起生效。

甲方：乙方：,

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

年月日建筑工程施工合

同篇7

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑

法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖

南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，

结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互

相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：______________________

（二）工程地点：______________________

二、工程承包范围

安全维护及整改。

三、合同工期

_______天。

四、工程造价

工程造价为：元整

五、质量标准

5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施

工技术（验收）规程和规范。

5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规

程。

六、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、

包工期、包安全大包干。

七、工程计价

7.1本工程计算编制原则：按省住房和城乡建设厅文

件建价号《建设工程工程量清单计价规范》

,《省建设工程造价管理办法》（省人民政府令

第号）,《省建设工程计价办法》,《

省修缮定额》、《省建筑装饰装修工程量消耗标准》、

《省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调

整统一解释进行编制。

7.2人工、材料价格的确定：人工工资按省住房和城

乡建设厅文件建价号文件综合工资单价计取，材

料价格按照施工同期《建设造价》预算价，信息价及市场

价格执行。

7.3具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调

整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出

的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时

降雨mm或mm以上（以市气象局报告为准）,

一次停水、停电小时以上。

8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以

按实际情况顺延。

8.3因乙方原因造成的'工期延误，合同工期不能顺延，费用

由乙方承担。

8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方

承担。

九、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在内向乙方支付工程预算价的

_______________%o

9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的%,

工程保修金留结算总价的%,自工程验收之日起满一年后

如无质量问题天内全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任

10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约

定的，案合同法及相关法规执行。

10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后

仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

十一、安全生产和文明施工

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建

设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事

故的发生，同时做好社会综合治理工作。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也

可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意

由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该

工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方

有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式份，甲乙

双方各执份。双方签字盖章后生效。

甲方:_______________________

乙方:1

代表人：____________________

代表人：______________________

日期：年月日建筑工程施工合同篇8

甲方：__________________

乙方：__________________

现甲方在自己新地基上新建一幢砖混结构住宅楼，由乙方负

责承包室内外装饰工程施工。经双方协商，本着平等自愿原则，

签订以下小型建筑工程施工合同条款：

一、工程概况

外墙贴砖、屋面盖瓦、室内墙裙高1.5米及铺设地板砖、楼

梯踏步、卫生间贴砖，即水电和腻子粉刮白除外的一切内外装饰

工程。

二、承包形式

干包，包工不包料。

1.整个工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自

行购买和加工。

2.整个工程所需的脚手架以及其它施工用具由乙方提供，并

负责安装、拆除和拖运。

3.整个工程所需人工由乙方提供，甲方不参与施工。

4.甲方需提供施工和生活所需的水、电。

三、承包价格

1.按实际施工建筑面积240平方米计算，每平方米壹佰伍拾

伍元，不含以下部分:屋面包干价柒仟捌佰元,

出檐盖瓦每米捌拾元，六大角贴砖壹仟伍佰元。

四、付款方式

开工预付壹万元，余款在工程完工验收后一次结算付清。

五、质量要求

乙方必须严格按甲方认可的施程序施工，按国家现行的‘施工

规范操作，每道工序必须经甲方同意后，才能进行下一道工序施

工。装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。经双方认可，

竣工验收后半年内出现施工质量问题，乙方负责无偿为甲方返工

维修。

甲方:__________________

乙方:__________________

年月日建筑工程施工合同篇9

发包方：

承包方：

为了顺利地保质、保量地完成施工任务，本着平等、自愿、

互惠、互利的'原则，依据《建设法》《民法典》等相关法律、法

规，经双方共同协商，达成如下协议：

一、工程内容：—鸡舍搭建。

二、工程承包方式：实行包人工、材料、机械设备和工用具、

包安全文明施工。

三、质量要求：基础预埋铁件，由乙方负责；立柱用直径100,

壁厚1.5,圆管；楝条长4米，最小头不小于60；顶板用30的隔

热板，0.37的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板，窗子用铝合金玻

璃窗。

四、工程承包单价：185元以滴水面积收方准。

五、付款方式：屋架搭建完工后付工程总造价的50%,即万元;

总工程完工后付清全部工程款项。

六、本协议一式两份，甲乙双方执一份，协议经双方代表签

字后生效，具有同等的法律效力。未尽事宜双方协商解决。

甲方：

乙方：

年月日建筑工程施工合同篇10

发包人（全称）：

法定代表人或其委托代理人：

承包人（全称）：

法定代表人或其委托代理人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双

方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：________