2024建设工程项目FEPC合同

合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的建设工程项目名称为：__________。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：__________。第三条合同履行期限3.1本合同约定的工期为：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。3.2乙方应按照本合同约定的工期要求，完成合同范围内的各项工作。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。4.2工程质量验收标准如下：__________。第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定的工期完成工作的，应按照__________的标准向甲方支付违约金。5.2甲方未按照合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款的，应按照__________的标准向乙方支付滞纳金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同范围内的各项工作之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方需严格按照合同约定的工期、质量标准和要求完成工作。如乙方未能按期完成工作，应按照合同约定的违约金标准向甲方支付违约金。解决办法：甲方有权与乙方进行协商，要求其在规定时间内采取措施消除违约情况。如协商无果，甲方有权根据合同约定向乙方追偿违约金。2.合同的支付：甲方应按照合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。如甲方未能按时支付，应按照合同约定的滞纳金标准向乙方支付滞纳金。解决办法：乙方有权与甲方进行协商，要求其在规定时间内支付应付款项。如协商无果，乙方有权根据合同约定向甲方追偿滞纳金。3.工程质量：乙方应保证工程质量符合国家标准、行业标准和甲方的要求。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、重做等责任。解决办法：甲方有权对工程质量进行验收，如发现不符合约定的情况，应立即通知乙方。乙方应在规定时间内采取措施予以修复或重做，并承担由此产生的费用。4.法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律。如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托乙方完成某项建设工程项目的当事人。2.承包方（乙方）：指承担某项建设工程项目的当事人。3.合同价款：指双方约定的完成合同范围内工作所应支付的金额。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的违约补偿。5.滞纳金：指一方未按约定时间支付合同价款，应向另一方支付的逾期付款违约金。6.工期：指合同约定的乙方完成合同范围内工作的时间。7.工程质量：指完成的建设工程项目符合国家标准、行业标准和甲方要求的标准。8.验收：指甲方对乙方完成的工作进行检验、评估，以确定是否符合合同约定的质量标准。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于乙方提供施工、设备、材料和服务的情况。3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚信的原则下签订的合同。补充条款：1.乙方如需更换施工人员或设备，应提前通知甲方，并经甲方同意。2.如遇不可抗力因素导致工程延期，双方可协商调整工期。3.乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的人身和财产安全。4.乙方应承担因其原因导致的第三人损害的责任。5.甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督和检查。6.乙方应按照甲方的要求提供相关资料和文件。7.双方应遵守国家法律法规